民事反诉答辩状范文
民事反诉答辩状范文【1】
答辩及反诉人：胡______，女______岁，汉族，临时工，______省______县人，住______县林业局竹木加工厂宿舍。
委托代理人：______县法律顾问处律师______
原告______县土产公司诉债务一案，现提出答辩及反诉如下：
(一)答辩部分：我(答辩及反诉人)自_____年_____月_____日起，由原告雇为临时工，专做货车装卸毛竹、竹片等土产品。
____年_____月_____日上午，我与其他5名临时工在原告院内装毛竹，因该卡车无固定的铁架或木架，仅临时选用几根毛竹做插杆，装车设备不牢，加上超载2.6吨(250支毛竹)，以致毛竹塌落，我从车上摔下，被毛竹打伤，不省人事。
经医院检查诊断，我为“外伤性脾破裂，脑震荡”，头部裂伤缝合12针，脾脏切除，共输血1810毫升，住院治疗56天，花去医疗费890.27元。
出院后，医嘱休息半年(医院诊断书已呈交你院)。
这起工伤事故的发生，完全是原告方的装车设备不牢，劳动保护制度不健全所引起的。
原告作为国营企业，对此不仅不检查改进自己的工作，反而推脱责任，这是很不应该的。
劳动部公布的《劳动保险条例实施细则修正草案》第三十六条第一项规定：“实行劳动保险的企业的临时工、季节工及试用人员，因公负伤医疗期间待遇与一般工人相同。”根据这一规定精神，我因公负伤医疗期间的待遇，应按照《劳动保险条例》第十二条甲项的规定办理，即：其全部诊疗费、医药费、住院费、住院时的膳费与就医路费，均由企业或厂方负担。
在医疗期间，工资照发。
由此可见，原告预支给我的医疗费用______元作为我的欠款而现在要我返还，纯属不知法、不懂法的表现。
(二)反诉部分：我因公负伤医疗期间，依法应由原告负担的费用如下：
1.以现金交纳的医药费、输血费救护车费计667.54元(全部单据已呈交你院);
2.住院期间的膳费84元(每天1.50元，56天);
3.护理工资112元(每天1人，护理56天，日工资2元);
4.医疗期及出院后休养期共8个月的工资480元(每月60)
以上四项，共计1343.54元。
另加我负伤前结存未领而由原告非法扣压的工资47.92元，总计1391.46元。
原告除已预借给我的医药费800元外，还应偿付我591.46元。
请你院查明事实，合并审理我的反诉请求，依法裁判。
此致
_________县人民法院
答辩及反诉人：胡______
_____年______月_____日
民事反诉答辩状范文【2】
反诉答辩人：甘肃宏强钢构工程有限公司。
地 址：兰州市安宁区。
被 答 辩人：青海省达宇建筑安装公司(简称：达宇公司)。
地 址：西宁市城西区。
我公司接到达宇公司《民事反诉状》一份。
阅后认为：达宇公司反诉及损失15万元无证据支持，不能成立，特答辩如下：
一、达宇公司所称“延误工程受罚”不能成立。
20**年10月23日，双方签订《钢结构及彩钢压型板制作安装工程承包合同》后，我公司即按约施工，施工地点位于青海省境内的祁连山脉木里矿区，海拔4000多米，施工正是冬季，气温在零下40多度，风雪交加，滴水成冰，施工环境十分恶劣。
我公司仍诚信履行合同义务，坚持野外施工，克服重重困难，将该工程完工并交付使用。
工程交工后至2011年元月26日双方结算，达宇公司从未提出过“延误工程受罚”之说法;20**年10月12日，我公司致催款函，达宇公司仍未提出此问题。
我公司起诉后，达宇公司却反诉提出“延误工期被罚款”，同时以《罚款单》为证。
但经我公司仔细审核，该证据不能证明被告的观点，理由如下：
1、该《罚款单》传真日期记载为20**年2月4日，但双方签订合同时间为20**年10月23日，即在双方建立合同关系之前，该《罚款单》即已经产生，时间上是矛盾的。
2、《罚款单》施工单位是“青海省海电实业有限责任公司”，而不是达宇公司;罚款事由是该公司承揽的“木里矿15kv输变电工程”，而不是原告承揽的“变电所”。
罚款是依据的哪个“合同”的哪个条款，也不清楚。
3、《罚款单》施工单位没有盖章，说明施工单位对此罚款单并不认可，该工程是否延误工期没有定论。
4、达宇公司至今未提交罚款的财务凭据。
因此该《罚款单》不能证明达宇公司“延误工程受罚”的观点。
二、达宇公司存在严重逾期付款的违约行为，工期应当顺延。
合同第八条1、2项规定：“1、合同签订3日内甲方支付乙方30%(25.8万元)的备料款。
2、钢结构彩板进场后甲方再支付乙方30%(25.8万元)工程进度款。”即钢结构彩板进场后，达宇公司应支付我公司款项合计51.6万元。
但至今变电所已经交付使用多年，达宇公司总计只支付款项49.8万元。
合同第十二条2项1款规定：“甲方未能按合同规定支付款项，除工期得以顺延外，还应赔偿由此造成的实际损失。”
因此，达宇公司提出“逾期交工”是没有道理的。
三、达宇公司所称“变电所质量”问题不存在。
1、如前所述，20**年元月26日双方结算时，达宇公司没有提出“工程质量”的问题;20**年10月12日，我公司致催款函，达宇公司仍未提出此问题。
我公司起诉后，达宇公司却反诉提出“质量”问题，并附20**年7月35KV工程验收时《35KV变电所土建工程及设备现存的问题》。
经审查，该证据所称“质量”问题多为“土建”和“设备”的问题，无钢结构质量问题，与彩钢板有关的只有一类，即“与水泥地基相连的彩钢板渗水”。
价值86万元的变电所，仅此一项问题，反而证明我公司承建的变电所钢结构、彩钢板工程没有其他问题，是合格工程。
2、从变电所图片来看，“渗水问题”不难解决，可以采取密封等措施解决，在此后的保修中圣龙公司已经解决了此问题，达宇公司再未提出此问题。
达宇公司提交的图片来看，尽管变电所彩钢板外观存在局部瑕疵，但并不影响变电所使用功能。
3、现变电所已竣工交付使用多年，已超过保修期。
20**年3月我公司已开始有偿维修，达宇公司再提出所谓的“质量问题”显然没有意义。
何况合同第十二条2项3款规定：“工程未经验收，甲方提前使用或擅自动，由此发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。”
综上，我公司认为，20**年元月26日双方结算时，达宇公司并没有提出“延误工期受罚”、“质量问题”问题，说明此两项问题并不存在;双方结算时，我公司为敦促达宇公司尽快付款，优惠让价约10万元，但达宇公司仍不付款;我公司被迫起诉后，达宇公司虽反诉提出两项问题及损失15万元，但无相关证据支持，不能成立。
为维护社会经济秩序，请人民法院依法驳回其反诉请求或劝其撤回反诉，诚信履行合同付款义务。
谢谢!
此致
兰州市安宁区人民法院
反诉答辩人：甘肃宏强钢构工程有限公司
20**年6月6日
【民事反诉答辩状】相关文章：
民事反诉答辩状11-04
民事答辩状反诉状10-05
民事反诉答辩状12篇02-23
民事反诉答辩状8篇08-30
民事反诉答辩状6篇10-11
离婚案件的民事答辩状与民事反诉状10-07
2016常用的民事反诉答辩状模板06-08
2017“民事反诉状”答辩状范文05-14
反诉状答辩状10-05
反诉答辩状范文10-05