工程协议书

时间：2020-12-12 10:15:46 协议书我要投稿

工程协议书范本

　　工程承包协议书【一】

工程协议书范本

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就中山“阳光半岛”住宅项目ST型建设工程协商一致，订立协议并共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：中山“阳光半岛”住宅项目ST型建设工程

　　2、工程地点：中山市沙溪镇

　　二、工程范围及内容：

　　工程量：47000平方米

　　承包形式：施工总承包

　　三、工期：

　　1、开工日期：以监理工程师签发的开工令为准

　　2、竣工日期：

　　3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。

　　四、质量标准采用下列：

　　1、工程质量达到市优奖;

　　2、工程质量评定等级为优良;

　　3、符合国家质量验收标准;

　　4、双方约定的标准、具体为：

　　五、合同价款

　　本合同工程价款结算采用下列种方式：

　　1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议。 2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行：

　　(1) 工程预算价： (工程结束后按实结算)

　　工程单价: (含外运等其他一切费用)

　　(2)按实际发生的工程量，结合江苏省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或进行审计确认。

　　(3)所有工程量必须在每月日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。

　　(4)若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可。

　　(5)变更工程量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%，须另订合同。

　　(6)取费标准及说明：土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算。

　　(7)工程量核算确认方式说明: 完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的确认后方可。

　　(8)合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准进行结算。

　　六、付款方式

　　1、本工程预算款为：

　　扣回工程预付款的方式为: 2、工程款按方式支付，具体为：

　　(1)本工程无预付款;

　　(2)按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的 %;

　　(3)

　　(4)

　　(5)总工程款的 %作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形，后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。

　　七、材料、设备供应：

　　八、质量及验收

　　1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证期年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保。

　　2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书，且在建工程不得超过两个，项目经理在现场的时间每天不低于小时，负责处理工程上有关事务。

　　3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换，若确实需更换，应提前3天以书面形式向甲方申请，否则，乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。

　　4、工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。

　　5、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。

　　6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。

　　7、竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，乙方在竣工后天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料，并应一式份。

　　8、其他约定：按图纸说明施工，达到甲方、监理的要求，禁止随地洒落、倾倒。

　　九、施工组织与工期

　　1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，安排图纸技术交底。

　　2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，工程款按实际完成工程量的 %支付，否则甲方不支付任何款项，每拖延一天按总工程款的2 ‰承担延期违约金，造成其它损失的，应全额赔偿。

　　3、项目经理：现场代表(乙方)：

　　监理：现场代表(甲方)：

　　4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的'约定：乙方自行解决

　　十、安全及文明施工与管理

　　1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。

　　2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。

　　3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。

　　4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。

　　5、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。

　　6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

　　7、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。

　　十一、甲方责任

　　1、按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底。

　　2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商，并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。

　　4、履行其它本协议约定的义务以及负责

　　十二、乙方责任

　　1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。

　　2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。

　　3、应注意保护生态环境，注意施工安全，不得砍伐树木及损坏其它设施，注意护林防火。

　　4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。

　　5、质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场维修，日内维修完毕，否则维修费从质保金中扣减。

　　6、乙方应按照相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。

　　7、

　　十三、违约责任

　　1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。

　　2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的承担违约金，或每天按 1000元向甲方支付违约金。

　　3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。

　　十四、附则

　　1、本协议经双方签章后生效。

　　2、本协议于年月日在签署。

　　3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。

　　4、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　甲方(签章)：乙方(签章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　授权代表(签字)：授权代表(签字)：年月日年月日

　　合作协议书【二】

　　甲方：江苏东珠景观股份有限公司 (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　根据国家有关法律、法规和相关规定，甲方将工程施工委托给乙方进行内部承包管理，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，明确双方的责任、权利和义务，经双方协商一致订立本协议。

　　一、合作内容：

　　1.1工程名称：工程

　　1.2工程地点：与主合同一致(甲方与业主方签订的合同简称主合同，下同)。

　　1.3工程内容：与主合同一致。

　　1.4工程工期：与主合同一致。

　　1.5合同价款：与主合同一致。

　　1.6质量等级：与主合同一致。

　　二、合作方式

　　包工包料，包机械、设备、安全生产及安全设施等并自负盈亏：乙方作为本工程的内部承包人，应严格履行甲方与本工程业主方所签订的主合同中约定的各项权利和义务。

　　三、甲乙双方的权利和义务

　　(一)甲方的权利和义务

　　3.1甲方有权对本工程的质量、技术、施工措施、工期进度、款项结算、安全生产、文明施工等工作进行监督和管理。甲方根据相关法律、法规及主合同相关条款要求，进行定期或不定期检查。对检查中发现的问题及时通知乙方予以纠正，如乙方不按要求整改或整改仍不符合要求的，甲方有权责令乙方停工，并中止或解除本工程承包协议。由此造成的损失由乙方承担。

　　3.2协助乙方在工程施工期间处理好与其它部门的关系，尽可能提供施工方便。在工程项目施工过程中，甲方不承担项目负责人、技术负责人和四大员等人员必须长期到位的责任，由乙方自行负责与当地主管部门协调人员到位问题，但甲方有义务配合乙方完成工地检查、开会等人员临时到岗要求，并由乙方支付人员工资和差旅费等费用。

　　3.3在工程结算、竣工验收等方面予以积极协助。

　　3.4甲方提供项目部技术资料专用章壹枚，只限用于资料，不得用于签署其他合同，放在甲方委派的现场项目部使用和保管，未经甲方许可乙方不得刻制其它任何印章。一旦发生，由此造成的经济损失必须由乙方承担。

　　3.5甲方在开工前应向乙方提供如下资料(或复印件)，以方便乙方履行合同。

　　(1)招标及投标文件。(2)中标通知书。(3)工程合同。(4)施工图全套。

　　(二)乙方的权利和义务

　　3.6乙方必须严格按照甲方与业主方签订的主合同进行管理和施工，保证按时、按质、按量完成任务，并争创优良工程。乙方除接受甲方管理监督外，必须履行甲方与业主方签订的主合同中属于施工单位的权责条款，自觉接受业主、监理单位和其它监督部门对工程施工的检查和监督，如有问题应及时告知甲方。乙方应遵守当地交通、环保、防疫、环卫等有关规定，并及时办妥各项手续。

　　3.7按工程建设规范要求，自觉建立工程质量、安全生产、文明施工等方面的生产责任制，科学施工，必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，不得随意更换施工队伍和人员。对施工人员应抓好安全文明施工教育，严格按安全生产法规管理施工，严防发生一切安全事故。如发生质量、安全事故时，乙方必须立即向甲方汇报，并承担一切责任和经济损失。

　　3.8施工供应的材料，苗木必须符合施工技术规范标准，并按规定做好大宗材料的质量试验检测，必须符合设计要求并经监理许可后方可使用。若由于乙方原因发生质量事故，必须无条件返工，所造成的损失由乙方承担。

　　3.9乙方在施工过程至工程结束应向甲方提供如下资料原件：

　　(1)招标及投标文件(2)中标通知书(3)工程合同(正本)(4)整套工程、施工技术资料、竣工资料和电子文件、有关照片资料等(5)竣工图(6)竣工验收报告(7)竣工决算及审计报告(8)备案资料和移交报告

　　四、工程承包形式和财务核算

　　4.1合同价格、施工范围和内容与主合同一致，结算金额最终以审计决算为准。采取包工包料形式由乙方负责全面施工管理，本工程采取独立核算，由乙方自负盈亏。但帐务处理必须按甲方财务规定，并保证毛利率大于 % 。

　　4.2月进度款和工程款结(决)算由乙方负责办理签证、审批。甲方负责办理外经证和发票事宜。

　　4.3每次工程结算款到达甲方帐户后，甲方按扣除作为甲方公司管理费(包括公司管理费和所有税费等)，在正常情况下确保一周内办理相关手续。若有特殊情况将书面告知乙方理由。乙方在结算工程款时必须向甲方财务部门提供合法有效的对应的发票凭证(人工发票占8%，机械发票占8%，苗木发票占84%)，向甲方工程管理部门提供业主方满意度调查表，甲方按规定将拨付款项以现金(人工、机械费为现金)或转帐方式(材料转账进入材料发票单位)支付给乙方。乙方应指定结算拨款人，在办理结算时应有乙方公司的授权委托书，并带本人身份证办理。

　　4.4 工程管理费不包括乙方应承担缴纳的各项税金，同时乙方应按工程所在地税务机关规定的足额纳税凭证向甲方提供。如发生国家明确规定的纳税和税种调整，要求甲方企业应缴纳的税款，由甲方按规定缴纳。

　　4.5双方合作经营，成立独立核算，各个工作内容独立申请月报、工程量以及决算。双方经审核后的工程量和工程款作为甲方付款给乙方的依据。甲方必须按业主审定的当期乙方工程款全额支付(除管理费外)。

　　4.6工程结算款应全额汇入甲方指定的银行帐户，未经甲方同意，乙方不得用任何手段向建设单位、将款汇入其它银行帐户或用支票向购货单位套取现金。否则甲方有权向乙方追究法律责任。

　　4.7乙方应及时按规定向甲方移交相关资料存档，应交而未及时上交资料的，甲方有权对全额或部分工程款暂缓拨付。由此造成的损失由乙方承担。

　　4.8履约保证金和其它保证金等款项由乙方解入甲方指定帐户，由甲方统一按规定向业主支付，乙方负责办理退回手续，工程竣工后由甲方予以协助。款项在确认到达甲方帐户后由甲方在五个工作日退还乙方。乙方应承诺无民工工资、材料款拖欠等经济遗留问题，否则一切责任由乙方承担。如发生履约保证金、质保金等由于乙方过错，造成全部或部分被业主处罚没收的，乙方应负全部责任，并不得向甲方索取。

　　4.7乙方必须为本工程办理工程意外险和人身意外伤害险，费用由乙方承担。并向甲方财务部门提供保险凭证。

　　五、违约责任

　　5.1乙方私刻甲方公章、法人章、财务专用章及项目部专用章等相关印鉴或是私自克隆甲方营业执照、资质证书等一切证书的，甲方有权给予5-10万元/项的经济处罚且立即终止本协议，情节严重并造成其它严重后果的，甲方有权按照法律程序提起诉讼，追究其法律责任。

　　5.2乙方在施工过程中违规操作导致工程发生重大安全、质量事故的，或在工程施工过程中未及时支付民工工资和其它一切费用，造民工上访等情况的，甲方有权给予5-10万元/项经济处罚，并有权按相关凭据代为垫付一切费用，甲方在结算时扣回垫付款项，并由乙方承担银行贷款利率四倍的利息。造成不良后果的，乙方应承担相应经济和法律责任。

　　5.3因乙方原因导致甲方被行政主管部门通报、批评等相关处理的，甲方对乙方将视情节处以合同总价1%的罚款。情节严重的中止合同并由乙方承担由此造成的一切经济损失。

　　5.4若乙方不按约定履行施工合同，存在工程质量、安全问题或者延误工期的情况，甲方有权视其实际情况，调整拨款时间和金额，直至乙方整改完毕。

　　5.5乙方向甲方承诺承包施工的乙方自身独立完成，不得转手或转包他人施工，否则，甲方有权立即收回本施工项目。

　　5.6本合同在履行过程中如遇以下情形属乙方违约，甲方有权单方面终止合同。由此造成的所有经济损失均由乙方承担。

　　(1)乙方擅自将工程项目进行转包或将工程肢解成若干部分再进行转包。

　　(2)工期延误，施工质量达不到规范要求或出现重大质量事故，而乙方又无积极措施

　　确保合同工期完成，或无力按质量标准返修。

　　(3)乙方由于非甲方或业主方的原因使合同无法继续全面履行的行为。

　　(4)乙方没有健全的施工管理和组织体系，进入现场的项目管理班子不足以承担合同约定的承包内容，甲方的信誉面临严重威胁。

　　(5)乙方已无法履行合同要约，尤其是甲方对业主的承诺面临不能兑现。

　　(6)乙方有损害甲方声誉的严重行为，如发生严重的质量事故、安全事故、造成重大经济损失等情形。

　　(7)乙方工地代表及其管理人员不服从甲方管理，不遵守甲方制定的各项规章制度并严重危及甲方的信誉。