协议书

工程三方协议书

时间:2022-10-05 18:09:39 协议书 我要投稿

工程三方协议书范本

  工程三方协议书范本怎么写?请看下面的工程三方协议书范本吧!

工程三方协议书范本

  【篇一:工程三方协议书范本】

  项目合作协议由:

  项目出资人(以下简称甲方、乙方和丙方)

  甲:,身份证号:

  乙:,身份证号:

  丙:,身份证号:

  甲乙丙三方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下:

  第一条:

  甲乙丙三方自愿合作经营塑胶地板项目,总投资为15——万元,甲方以人民币方式出资——万元,乙方以人民币方式出资——万元,丙方以人民币方式出资——万元。

  第二条:

  在合伙期间合伙人出资的为共有财产,不得随意分割。

  合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。

  第三条:

  双方共同经营,合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人共同承担。

  第四条:

  塑胶地板项目固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方%、乙方%的比例分配、丙方%的比例分配。

  第五条:

  每年塑胶地板总销售利润进行分配或再投资,由甲、乙、丙三方共同协商,决定权按出资比例多少来界定。

  第六条:

  本协议未尽事宜,三方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。

  第七条:

  本协议一式叁份,合伙人各一份。

  本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。

  第八条:

  本协议有效期:

  只要三方继续合作,本协议持续生效。

  第九条:

  争议处理

  1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决;

  2、如果三方通过协商不能达成一致,则提交仲裁委员会进行仲裁,或依法向人民法院起诉;

  第十条:

  合作三方中如果有一方提出退出合作的须提前一个月向其他两方提出,退出金额按退出时投资项目资产比例来返还,返还期限不超过天。

  第十一条:

  违约处理

  如果一方违反本合同的任何条款,非违约方有权终止本合同的执行,并依法要求违约方赔偿损害。

  第十二条:

  协议解除

  1、一方合伙人有违反本合协议的,另两方有权解除合作协议

  2、三方同意终止协议的

  3、一方合伙人出现法律上问题及做对塑胶地板项目有损害的,另两方有权解除合作协议

  第十三条:

  本合同一式三份,三方各执一份,具有相同的法律效力

  甲方:

  (签章)

  地址:

  乙方:

  (签章)

  地址:

  丙方:

  (签章)

  地址:

  合同签订时间:

  ____年__月__日

  【篇二:工程三方协议书范本】

  建设方:

  (以下简称甲方)总包方:

  (以下简称乙方)分包方:

  (以下简称丙方)

  为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任, 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。

  一、总包服务费:

  本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。

  二、工程概况:

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:

  工程承包范围:

  以工程实际测量记录、工程平面图为准。

  三、合同工期:

  根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为 天(日历天),自年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。

  四、工程质量:

  1、工程质量等级:

  一次性验收合格为本合同的合约条件。

  2、工程质量标准:

  丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施,质量必须达到合格。

  3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

  4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。

  五、合同价款:

  合同定价(大写):

  暂定人民币 元整 (小写):

  元,工程款按最后实际工程量结算下浮 结算。

  六、决算依据:

  (XX 版)《xx 省建设工程施 本工程套用《xx 省市政工程预算定额》 、 (XX 版)工取费定额》 ;材料价格执行 年 月《xx 建设工程造价信息》(xx 栏),取费标准综合取费按市区三类中间值计取。

  七、合同价款调整:

  设计变更:

  工程量增减由业主单位签证后结算。

  八、工程款支付:

  待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。

  九、建设方责任

  1、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。

  2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

  十、总包方的工作

  1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。

  2、负责现场临时水电的统一管理。

  3、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

  4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。

  十一、分包方的工作

  1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。

  2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。

  3、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。

  4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。

  5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。

  6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。

  7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。

  8、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。

  9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

  十二、违约责任

  1、分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。

  2、造成总包单位现场设施:

  临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。

  3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。

  分包方确保市政工程的验收合格。

  十三、组成合同的文件:

  1、本工程合同书; 2、施工图纸; 3、工程预算书; 4、规范、标准及其它技术文件; 5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。

  十四、其他事项:

  丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作,当发生意外事故均由丙方自行负责,与甲、乙方无涉。

  未尽事宜,由甲、乙、丙三方协商解决。

  本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。

  兹证明双方签订如下:

  建设方(签章) :

  法人代表(或授权委托人)签署:

  年 月 日总包方(签章) :

  法人代表(或授权委托人)签署:

  年 月 日分包方(签章) :

  法人代表(或授权委托人)签署:

  年 月 日 签订地点:

  签订日期:

  年 月 日

【工程三方协议书】相关文章:

三方工程协议书01-07

工程三方合同10-07

三方工程合同03-28

工程三方协议03-25

工程结算三方简单协议书范本(精选11篇)11-18

装修工程三方简单协议书范本(通用16篇)11-18

装修工程三方简单协议书范本(通用16篇)11-18

工程类三方合同08-08

三方工程协议合同怎么写 三方工程合作协议合同范本01-06

三方协议书11-24