质量保证书

时间：2026-01-10 11:08:48 保证书

质量保证书(集合)

　　在生活中，保证书与我们的生活紧密相连，保证书能对保证者起到督促和提醒作用。为了让您不再为写保证书头疼，下面是小编精心整理的质量保证书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

质量保证书(集合)

质量保证书1

尊敬的住户：

　　感谢您选购了我公司开发建设的商品住宅，为了保护您的合法权益，促进我公司不断提高开发质量，做好商品住宅售后服务;同时也为了指导您更好地使用我公司开发建设的商品住宅。我们根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》，实行商品住宅质量保证书和使用说明书制度，请您密切配合，并欢迎您对我们的工作提出意见和建议。

　　开发公司地址：__________ 物业管理公司地址：__________

　　销售联系人：__________ 联系人：__________

　　住宅质量保证书，是房地产开发商将新建成的房屋出售给购买人时，针对房屋质量向购买者做出承诺保证的书面文件，具有法律效力，开发商应依据《住宅质量保证书》上约定的房屋质量标准承担维修、补修的责任。

　　电话：__________ 电话：__________

　　开发公司(章)__________ 法人代表：__________(签章)

　　_____年_____月_____日

　　本公司对您购买的_______市_______区(县)_______路_______号_______小区_______栋_______单元_______室，建筑面积_______平方米的住宅作如下质量保证和承诺：

　　一、该房屋于_______年_______月_______日通过市建委组织的竣工验收，各项建市手续齐全，资质证编号为：建设工程规划许可证编号为;建筑工程施工许可证编号为;竣工验收备案登记编号为：预售许可证号为：

　　二、该住宅工程由进行质量监督。在施工中始终按照国家有关规范、规程、质量标准及设计要求进行施工。

　　装修房墙面天花板已刮耐水腻子或拉毛处理，地面为地采暖保护层。灯具、开关插座、弱电插板等都已安装到位。如需调整必须征得物业管理中心的认可，并做好调整前的现场确认工作方可进行施工。一切未经物业管理中心认可的对现有装修调整，而对装修成品造成的破坏由业主/住户自行负责。

　　三、本住宅自交付之日起，在住户正常使用的情况下，本公司免费承担保修期内以下项目(见附表)的维修责任，并在承诺期限内负责维修完毕。

　　因住户使用不当或擅自改动结构、设备管线位置和不正当装修而造成的质量问题，本公司不承担保修责任;造成房屋质量受损或其他用户损失的，由责任人承担相应责任。

　　四、住户对商品房验收完毕，接收钥匙之日即为该商品房交付使用日期，也是本保证书签订日期，住宅保修自此日起计算。用户在使用过程中发现质量问题，可直接拨打我公司维修电话或认真填写附页中“商品住宅质量反馈表”寄予我公司。因住户使用不当或进行家庭装修以及不可抗拒的自然灾害而造成的质量问题，不在本公司保修范围之内。

　　地基基础和主体结构在合理使用寿命年限内承担保修。经市有关专业主管部门鉴定，属危险房屋的将予以退还和调换，并由本公司(单位)承担有关的`鉴定费用。

　　五、住户人住后，有关住宅质量的来信、来访、投诉，本公司将直接(或委托物业公司)及时给予答复和妥善处理。若对我们服务人员的工作不满，可向本公司投诉，我们将及时进行处理。

　　如对公司单位的答复或处理有争议，凡有关住宅工程质量的，可根据《上海市建筑市场管理条例》，向地域内建设工程质量主管部门申请协调;凡有关住宅配套质量的，可根据市府9521号令《上海市新建住宅配套建设与交付使用管理办法》，向原发证的住宅建设管理部门申请协调。住户亦可直接向人民法院提起诉讼。

　　六。如对本公司的答复或处理有争议，凡有关住宅工程质量问题，可根据国务院《建设工程质量管理条例》及建设部《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定，向本市的建设工程质量监督站申请协调;凡有关住宅室外配套问题，可根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》等有关规定，向本地建设行政本管部门申请协调。对动调意见仍有分歧的叮向本地仲裁委员会申请仲裁。

　　七、经省级以上资格的专业部门鉴定，凡属地基基础和主体结构质量不合格且无法修复的危险房屋我公司将予以退房或调换。

　　八、作为商品住宅销售合同的附件，是本公司承担商品住宅质量责任的法律文件，与销售合向具有同等法律效力，请用户妥善保存，不得伪造、涂改。

　　附件：商品住宅质量反馈

　　1、屋面防水:5年

　　2、墙面、厨房和卫生间地面、地下室、管道房渗漏:3年

　　3、墙面、顶棚抹灰脱落:2年

　　4、地面空鼓开裂、大面积起砂:2年

　　5、门窗翘裂、五金件损坏:2年

　　6、管道堵塞:6个月

　　7、供冷系统和设备:2个采暖期、供冷期

　　8、已生洁具:2年

　　9、电器管线:2年

　　10、给、排水管道安装:2年

　　11、地基基础、主体结构:正常合理使用寿命内

　　监制说明：

　　1、本保证书是根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》第三十一条以及建设部《商品住宅实行住宅质量保证书和住宅使用说明书制度的的规定》的有关规定监制;

　　2、房地产开发企业在向用户交付销售的新建商品住宅时，必须提供本质量保证书;

　　3、本质量保证书可作为商品房购销合同的补充约定，每套商品住宅一式两份，一份开发企业存档，一份在商品住宅交付使用时提供给用户。

质量保证书2

　　由我单位负责监理的茶卡对格尔木公路工程，任命为驻地监理工程师，全面负责委托监理合同的履行，依据《建设工程监理规范》、《青海省建设工程监理规定实施细则》和国家工程建设的法律、法规、严格履行监理单位的质量安全责任和义务、对工程质量负监理责任，并保证做到：（1）根据合同文件对合同段工程施工进行全面监督和管理，对本合同段监理人员进行工作安排、管理、检查和协调。

　　（2）根据监理工作的需要向承包人签发有关指令、指示、通知、函件，并报总监办、总监代表处备存。

　　（3）全面熟悉合同文件、技术规范和施工设计图纸，纠正设计图中的错漏，实施现场审查。对在合同执行过程中发生的问题及时采取措施，并予以解决。

　　（4）审查承包人的总体施工组织设计，提出意见报总监办审批，审批单项工程的.施工进度计划和施工方案，批准单项工程的开工报告及工艺试验报告。监督承包人施工进度计划的实施，读滞后于计划工期的工程，有权向承包人发出警告，督促承包人采取措施或调整施工计划；对严重滞后与计划工期并且位于关键路线上的工程及时向总监办、总监代表处报告，建议采用能使工程按预期工期完工的措施。

　　（5）按合同文件严格控制施工质量，审批原材料、构件、半成品及各种混合材料的试验报告及混合料的配合比设计，检查每道工序的施工质量，特别是隐蔽工程和关键部位的质量。

　　（6）审核承包人的试验检测设备、机械设备及人员情况，审批承包人的质量保证体系及自检人员；检查承包人的现场安全措施，对不合格的安全措施应指示承包人限期整改。为保证工程和施工人员的安全，有权下令暂时停止施工，有权检查承包人的保险是否有效。

　　（7）把握与控制施工中可能产生的工程索赔以减少损失，向业主提供所有工程索赔和争议事实的监理记录、证明材料和分析资料，并提出建议性意见，对承包人提出的延期和索赔申请的期限和费用计算提出审核意见。

　　（8）审核、签署承包人的中间计量支付证书和最终支付证书，提出意见后报总监办、总监代表处。

　　（9）主持分项工程的中间交工验收，签发分项工程中间交工证书。

　　（10）负责确认"竣工图纸"是否与实际相符，竣工资料是否正确。

　　（11）决定额外试验与检查。

　　（12）当承包人有违约行为时证明承包人违约。

　　（13）对不符合合同、规范、施工图纸要求的工程，有权指令承包人返工，必要时可下达停工令。

　　（14）主持召开每月的常规会议。研究和解决合同执行中的各种问题，发布会议纪要。

　　（15）审查承包人的组织机构、管理人员、管理体系是否按合同文件配置，是否正常运行；审查任何分包人的资质、分包及分包工程项目类别、数量。

　　（16）对承包人任何行为不端，在覆行职责中不能胜任或玩忽职守的现场人员，可提请总监办、总监代表处审查、批准撤换或驱逐出现场。

　　（17）完成向总监办报送的各种定期报表、工作报告；作好监理日志和各种监理图表。

　　（18）审查承包人的交工报告，参加合同段工程交工验收，编写监理工作总结报告。

　　（19）完成总监办、总监代表处交办的其它工作。（20）组织或执行上级监理机构要求的监理业务学习，交流活动等。

　　监理单位：（公章）

　　驻地监理工程师：（签字）

　　年月日

　　注：本保证书一式两份，监督站留存一份。

质量保证书3

　　发包人： (甲方) 承包人： (乙方)

　　甲乙双方根据相关法律法规，经协商一致，就位于的甲方住房的大理石装簧(外墙面及屋檐)事宜。

　　第一条工程质量承包范围和内容

　　1、质量保证期限：经甲乙双方约定，大理石的质量保证期限为20年。

　　2、质量保修范围：包括外墙和屋檐的大理石墙面及双方约定的其他项目。

　　第二条质量保证条款明细：

　　1. 保证大理石墙面能达到合理使用年限;

　　2. 保证大理石墙面接缝平整，整体墙面纹理通顺;

　　3. 保证大理石墙面不开裂、空鼓、脱落;

　　4. 保证安装大理石墙面牢固、无倾歪，杜绝缺楞掉角和裂缝等现象。

　　5. 其他项目保证条约：

　　第三条质量保修责任

　　1.如未达到上述要求，乙方应当在接到甲方通知之日起天内派人负责维修或重建;

　　2.发生紧急抢修的，乙方在接到甲方通知后，应当立即到达现场抢修。

　　3.除不可抗力以外造成的大理石墙面脱落、裂缝、空鼓、倾斜等情况，乙方负全部责任。(不可抗力：指因战争、动乱、物体坠落或其他非甲乙方责任造成的'灾害以及自然灾害。)

　　第四条保修费用

　　因建筑安装质量出现问题而造成的修建费用由乙方承担。

　　第五条其他

　　双方约定的其他工程质量其它注意事项：

　　本工程质量保证书，由甲乙双方在竣工前共同签署，自签订之日起即产生法律效力。

　　甲方(签字)：乙方(签字)：

　　年月日 (附件：乙方身份证)

质量保证书4

xxx市市级机关事务管理局政府采购办：

　　我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

　　l、提供的产品是全新的'、符合国家质量标准、中国有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证明）的产品；

　　2、提供的产品符合报价文件承诺和所签合同规定的技术要求；

　　3、保证“报价产品服务承诺”全部内容的满足；

　　4、若我方成交，保证所送交检验的产品符合招标文件要求及国家或行业标准，若有不符，则放弃成交，并承担相应的责任。

　　本保证书自报价书递交到xx市市级机关事务管理局政府采购办日起30日内有效，如我方成交则至产品保质期满为止有效。

　　报价人全称（加盖公章）：XXx

　　法定代表人或委托代理人签字：XXx

　　日期：20xx年XX月XX日

质量保证书5

　　甲方（医疗机构）：雅丽嘉义齿制作有限公司乙方（加工方）：为保证义齿质量，加强对义齿质量的管理，严格执行《义齿管理法》及《义齿质量管理规范》，双方本着平等互利，协商一致的原则签订质量保障协议。

　　一，甲方应为合法的`义齿经营企业，为乙方提供加盖企业红色印章的《义齿经营许可证》、《营业执照》的复印件，证照的经营范围及有效期均应符合规定。

　　二，乙方应为合法的医疗机构和义齿经营企业，购贷时应向甲方出具加盖本医疗机构红色印章的《医疗机构执业许可证》复印件或加盖本企业红章的义齿《经营许可证营业执照复印件，证件的经营范围及有效期均应符合规定。

　　三，甲方应向乙方提供符合质量标准的义齿，其包装符合国家有关规定。

　　四，乙方在验收时发现质量问题，有权拒收，并及时通知甲方。

　　五，乙方应具备放置甲方义齿的条件，对因保管护理不当而导致义齿质量事故的由乙方负责。

　　六，其它未尽事宜在平等互惠的原则下协商解决。

　　七，本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　八，本协议自签字之日起生效。有效期两年。甲方（签章）：乙方（签章）法人代表人：法人代表人：

　　年月日年月日

质量保证书6

尊敬的客户：

　　首先感谢您选择购买我们的产品!

一、根据国家《建筑工程质量验收规范》，该工程经建设单位组织竣工验收合格。根据竣工验收结果，本公司对我们施工的工程在房屋的结构质量按设计使用年限保证使用。

　　二、根据国家、省、市有关法律、法规的政策规定，在规定的期限内及在用户正常使用的情况下，在《建筑工程使用说明书》的要求下，本公司免费承担保修内的维修责任，并在承诺一般质量事故 7天内、重大事故 24 小时内赶到现场处理。

　　三、保修期自竣工验收之日起计算，本项目由本公司原项目负责人以及客户服务机构，负责安排进行保修期内维修服务，对于超出保修范围或保修期限的维修，可以由业主自行选择维修单位。

四、在保修期内，下列情况不属保修范围：

　　1、因业主装修时拆除、剔凿墙体及柱、梁、楼板等上面挖洞、开门、开窗、超设计荷载使用，造成主体结构损坏的。窗框周边遭到损坏而出现质量事故的。

2、因使用不当或自行装修造成防水层破坏而引起的`渗漏。

　　3、因使用不当或自行装修凿洞，造成墙体破坏而引起的建筑物体损坏：

4、因擅自改动管道及散热器等采暖设施。对供热管路范围内进行地、墙面材料镶铺，而导致渗漏损坏的地、墙面材料。

　　5、未按《说明书》标明的强、弱电额定负荷使用，擅自改动电器线路致使线路损环或超负荷运行而发生的短路、断路及由此造成的电器设施损害。六、擅自改动或不合理使用给、排水管道及设施，导致渗漏堵塞等情况。

　　五、为做好工程质量保修，我公司专门设立了客户服务机构，以便监督实施客户在使用过程中出现的质量缺陷进行维修。

　　施工单位签字 (盖章) 接受人签字 (盖章)

　　_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

质量保证书7

　　房产交接验收表

　　户内配电、电气管线、配件、电话、有线电视线路及配件、灯具、电气开关

　　业主/使用人意见：

　　您居住的“xx项目”住宅已经有关部门检查验收，达到竣工验收标准。市工程质量监督站核验的质量等级为优良。在正常使用情况下，在保修期内出现质量问题，将会得到免费维修。在保修期内，因您使用不当或二次装修造成的质量问题，以及用户自己添置，改动的设施、设备由您自己负责维修。保修期内，若您的住房经有关专业主管部门鉴定属于危险房屋将予以退还。

　　1、以上保修范围及期限为国家标准，在正常使用情况下，在保修期内出现质量问题将得到免费维修。

　　2、工程在规定的保修期内，因勘察设计、施工、监理、检测等原因造成质量问题的，由责任方承担质量责任，负担维修费用；由于地地震、洪水、台风不可抗力造成质量问题的，不属于质量保修范围。

　　3、保修期内，在正常使用情况下因工程质量问题给您造成的损失，由建设开发单位负责赔偿，因使用不当或擅自改动结构，造成房屋质量受损或其它业户损失，由您承担相应责任。

　　4、住宅保修期从开发企业将竣工验收的住宅交付您签字验收使用之日起计算。

　　5、此证书不准外借、转让，否则您将失去质量保证服务，该证一旦丢失，请及时通知房地产开发公司补办。

　　住宅工程保修由建设开发单位最终负责制，并由其委托有关单位报修项目进行维修(详见保修责任单位一览表)。

　　您报修的质量问题，将在3小时内得到确切答复，如属于保修范围内的质量问题，将在24小时内得到维修。

　　延伸阅读：什么是住宅质量保证书，住宅保证书有什么用?

　　1、定义：住宅质量保证书，是房地产开发商将新建成的.房屋出售给购买人时，针对房屋质量向购买者做出保证的书面文件，具有法律效力，开发商应依据《住宅质量保证书》上约定的房屋质量标准承担维修、补修的责任。

　　2、意义：鉴于房屋的特殊属性，为了维护购房者的合法权益，国家对住宅质量进行了专项规定，要求开发商建造的房屋必须达到一定的标准，并要求开发商承担一定期限的保修责任。

　　通常房屋保修的事项应该由开发商企业亲自负责维修和处理，如果，开发商委托物业管理公司等其他单位负责保修事宜的，必须在《住宅质量保证书》中对所委托的单位予以明示，保证购房者权益获得实际保护。

　　3、主要内容：

　　(1)房屋经工程质量监督部门验收后确定的质量等级；

　　(2)注明房屋基础构造的使用期限和保修责任；房屋基础构造指房屋的地基基础和房屋主体结构。

　　(3)各部位、部件的保修内容和保修时间；国家对部分内容规最低保修内容和期限，具体有：屋面防水5年；墙面、厨房和卫生间地面、地下室、管道渗漏2年；墙面、顶棚抹灰层脱落1年；门窗翘裂、五金部件损坏1年；地面空鼓开裂、大面积起砂1年；管道堵塞2个月；供热、供冷系统和设备1个采暖期或供冷期；卫生洁具1年；灯具、电器开关6个月。

　　(4)房屋发生上述情况时，负责处理购房者报修、答复和处理等事项的具体单位。

质量保证书8

　　为强化施工现场质量管理工作，确保施工质量；依据设计图纸、规、图集、有关技术规程，相关法律、法规，结合我公司实际制定本条例。本工程施工必须严格按照设计、规、相关图集及有关技术规程进行施工。以下按各工种进行制定。

　　一、钢筋工程

　　1、钢筋下料单须报施工技术负责人审查，造成配料的断面、规格、尺寸、数量、锚固长度不能满足设计及规要求的，每处罚款50元；

　　2、钢筋连接出现不按规位置搭接、焊接及搭接、搭接长度不能满足设计及规要求的，每处罚款50元；

　　3、钢筋绑扎出现主筋的规格、数量，箍筋的规格、间距不能满足设计及规要求的，每处罚款50元；

　　4、墙、柱、梁、板钢筋保护层严禁使用钢筋作为垫块，保护层不按设计及规要求进行设置的，每处罚款50元；

　　5、墙、柱钢筋定位产生严重位移超过规允许围的，每处罚款50元；

　　6、浇筑混凝土时未指派专人护筋或护筋不负责任的，每次罚款100元；

　　7、钢筋检测试件必须安排熟练工人进行制作，如果送质检站的试件检测不合格（钢筋原材试件除外），每次罚款200元并承担复检费用及钢材费用，复检不合格承担相关一切责任。

　　二、模板工程：

　　1、模板安装的标高、截面尺寸、垂直度、轴线位移、模板拼缝超过规允许围的，每处罚款物50元；

　　2、模版支撑体系不按规及施工方案搭设，支撑、加固不牢而产生爆模、位移、甚至塌模的，每处罚款500元并承担相应浪费的混凝土费用。

　　3、模板安装完毕必须对模板内部进行清理，拒不清理或清理不完全的，每处罚款50元并完成清理。

　　4、模板拆除必须按规要求时间进行，未按规要求时间私自拆除模板的，每次罚款500元。

　　5、浇筑混凝土未指派专人护模或护模不负责任的，每次罚款100元。

　　三、混凝土

　　1、浇筑混凝土前模板上和施工缝接槎处的垃圾不清理，未按要求进行冲水清理、湿润的，每处罚款50元；

　　2、浇筑混凝土时乱压、乱踩、乱弯梁、板、柱、墙钢筋，且造成浇完砼后钢筋不能恢复的`，每处罚款50元；

　　3、浇筑混凝土时不按规振捣，出现严重的蜂窝、麻面、露筋、孔洞并且拒不整改的，每处罚款100元；

　　4、浇筑楼板混凝土时，楼板厚度、平整度超过规规定的，每处罚款200元；

　　5、混凝土浇筑完成后，必须派专人对混凝土进行浇水养护，混凝土因收面或养护等不按规要求施工产生严重裂缝的，每处罚款200元；

　　6、浇筑混凝土时施工缝、后浇带不按规进行留设的，每处罚款50元；

　　7、严禁浪费混凝土，发现一次罚款200元并承担浪费混凝土的费用。

　　各工种必须服从施工员的管理，施工中出现问题必须在当天整改完毕，超出时间且拒不整改的，加倍罚款。以上处罚之罚款，从工程月进度款中扣除。

　　被保证单位：___________________

　　保证人：_________________________

　　时间：_________________________

质量保证书9

　　二、根据国家、省、市有关法律、法规的政策规定，在规定的期限内及在用户正常使用的情况下，在《建筑工程使用说明书》的`要求下，本公司免费承担保修内的维修责任，并在承诺一般质量事故7天内、重大事故24小时内赶到现场处理。

　　四、在保修期内，下列情况不属保修范围。

　　一、因业主装修时拆除、剔凿墙体及柱、梁、楼板等上面挖洞、开门、开窗、

　　超设计荷载使用，造成主体结构损坏的。窗框周边遭到损坏而出现质量事故的。

　　二、因使用不当或自行装修造成防水层破坏而引起的渗漏。

　　三、因使用不当或自行装修凿洞，造成墙体破坏而引起的建筑物体损坏。

　　四、因擅自改动管道及散热器等采暖设施。对供热管路范围内进行地、墙面材料镶铺，而导致渗漏损坏的地、墙面材料。

　　五、未按《说明书》标明的强、弱电额定负荷使用，擅自改动电器线路致使

　　线路损环或超负荷运行而发生的短路、断路及由此造成的电器设施损害。

　　六、擅自改动或不合理使用给、排水管道及设施，导致渗漏堵塞等情况。

　　五、为做好工程质量保修，我公司专门设立了客户服务机构，以便监督实施客户在使用过程中出现的质量缺陷进行维修。

　　施工单位签字(盖章)

　　接受人签字(盖章)

　　_______年_______月_______日

质量保证书10

　　本公司对您购买的西安市区（县）路号小区栋单元室，建筑面积xxx平方米的住宅作如下质量保证和承诺：

　　一、该房屋于20xx年xx月xx日通过市建委组织的竣工验收，各项建市手续齐全，资质证编号为：建设工程规划许可证编号为；建筑工程施工许可证编号为；竣工验收备案登记编号为：预售许可证号为：

　　二、该住宅工程由进行质量监督。在施工中始终根据国家有关规范、规程、质量标准及设计要求进行施工。装修房墙面天花板已刮耐水腻子或拉毛处理，地面为地采暖爱护层。灯具、开关插座、弱电插板等都已安装到位。如需调整必需征得物业管理中心的认可，并做好调整前的现场确认工作方可进行施工。一切未经物业管理中心认可的对现有装修调整，而对装修成品造成的破坏由业主/住户自行负责。

　　三、本住宅自交付之日起，在住户正常运用的状况下，本公司免费担当保修期内以下项目（见附表）的修理责任，并在承诺期限内负责修理完毕。

　　因住户运用不当或擅自改动结构、设备管线位置和不正值装修而造成的质量问题，本公司不担当保修责任；造成房屋质量受损或其他用户损失的，由责任人担当相应责任。

　　四、住户对商品房验收完毕，接收钥匙之日即为该商品房交付运用日期，也是本保证书签订日期，住宅保修自此日起计算。用户在运用过程中发觉质量问题，可干脆拨打我公司修理电话或仔细填写附页中“商品住宅质量反馈表”寄予我公司。因住户运用不当或进行家庭装修以及不行抗拒的自然灾难而造成的质量问题，不在本公司保修范围之内。地基基础和主体结构在合理运用寿命年限内担当保修。经市有关专业主管部门鉴定，属危急房屋的将予以退还和调换，并由本公司（单位）担当有关的鉴定费用。

　　五、住户人住后，有关住宅质量的来信、来访、投诉，本公司将干脆（或托付物业公司）刚好赐予答复和妥当处理。若对我们服务人员的工作不满，可向本公司投诉，我们将刚好进行处理。

　　如对公司单位的答复或处理有争议，凡有关住宅工程质量的，可依据《上海市建筑市场管理条例》，向地域内建设工程质量主管部门申请协调；凡有关住宅配套质量的，可依据市府9521号令《上海市新建住宅配套建设与交付运用管理方法》，向原发证的住宅建设管理部门申请协调。住户亦可干脆向人民法院提起诉讼。

　　六、如对本公司的答复或处理有争议，凡有关住宅工程质量问题，可依据国务院《建设工程质量管理条例》及建设部《房屋建筑工程质量保修方法》的`有关规定，向本市的建设工程质量监督站申请协调；凡有关住宅室外配套问题，可依据国务院《城市房地产开发经营管理条例》等有关规定，向本地建设行政本管部门申请协调。对动调看法仍有分歧的叮向本地仲裁委员会申请仲裁。

　　七、经省级以上资格的专业部门鉴定，凡属地基基础和主体结构质量不合格且无法修复的危急房屋我公司将予以退房或调换。

　　八、本质量保证书作为商品住宅销售合同的附件，是本公司担当商品住宅质量责任的法律文件，与销售合向具有同等法律效力，请用户妥当保存，不得伪造、涂改。附件：商品住宅质量反馈

　　1、屋面防水：5年

　　2、墙面、厨房和卫生间地面、地下室、管道房渗漏：3年

质量保证书11

　　1、天窗质量保证期为安装之日起36个月内，在质量保证期内因制造商的过失或质量问题发生故障，请参考本质量保证书并咨询当地安装店或本司售后服务中心，以便享受免费修理及更换零部件等保修服务。

　　购货方严格按产品包装上注明的贮藏条件贮藏因购货方对产品保管养护不善而造成产品质量问题由购货方负责。

　　2、超过质量保证期限的'产品接受售后服务时，应收取零部件和人工费。

　　3、保修期内涉及以下情况的售后服务时，收取零部件费。

　　凡有关工程人员对保修工作推脱、拖拉、敷衍处理，不负责任、为难用户者，客户可向物业公司、直至本公司投诉。

　　玻璃损坏及更换。

　　因使用操作错误引起的故障。

　　本项目的质保期限为：xxx。(是否同意)xxx本质保要求：质保期内出现非用户人为原因的故障免费修理，超过质保期只收维修材料费、终身负责维修。

　　由本司或得到本司认可的售后服务单位之外的人员进行维修，

　　从而引起的产品结构和性能的变形及损坏。

　　车辆事故，火灾、水灾等自然灾害引起的故障或损伤。

　　没有或不提示该产品的有效质量保证书，没有完整填写质量保证书必添的内容，伪造质量保证书。

　　4、其它产品质量保证方面问题，请咨询本司售后服务中心，科珂天窗时刻与您共同演绎美好生活。

质量保证书12

尊敬的住户：

　　感谢您选购了我公司开发建设的商品住宅，为了保护您的合法权益，促进我公司不断提高开发质量，做好商品住宅售后服务；同时也为了指导您更好地使用我公司开发建设的商品住宅。我们根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》，实行商品住宅质量保证书和使用说明书制度，请您密切配合，并欢迎您对我们的工作提出意见和建议。

　　本公司对您购买的'XX市XX区（县）XX路XX号XX小区XX栋XX单元XX室，建筑面积XX平方米的住宅作如下质量保证和承诺：

　　1、该房屋于XX年XX月XX日通过市建委组织的竣工验收，各项建市手续齐全，资质证编号为XXXX，建设工程规划许可证编号为XXXX；建筑工程施工许可证编号为XXXX；竣工验收备案登记编号为：XXXX，预售许可证号为：XXXX。

　　2、该住宅工程由XXXX公司进行质量监督。在施工中始终按照国家有关规范、规程、质量标准及设计要求进行施工。

　　3、本住宅自交付之日起，在住户正常使用的情况下，本公司免费承担保修期内以下项目（见附表）的维修责任，并在承诺期限内负责维修完毕。

　　4、住户对商品房验收完毕，接收钥匙之日即为该商品房交付使用日期，也是本保证书签订日期，住宅保修自此日起计算。用户在使用过程中发现质量问题，可直接拨打我公司维修电话或认真填写附页中“商品住宅质量反馈表”寄予我公司。因住户使用不当或进行家庭装修以及不可抗拒的自然灾害而造成的质量问题，不在本公司保修范围之内。

　　5、住户人住后，有关住宅质量的来信、来访、投诉，本公司将直接（或委托物业公司）及时给予答复和妥善处理。若对我们服务人员的工作不满，可向本公司投诉，我们将及时进行处理。

　　6、如对本公司的答复或处理有争议，凡有关住宅工程质量问题，可根据国务院《建设工程质量管理条例》及建设部《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定，向本市的建设工程质量监督站申请协调；凡有关住宅室外配套问题，可根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》等有关规定，向本地建设行政本管部门申请协调。对动调意见仍有分歧的叮向本地仲裁委员会申请仲裁。

　　7、经省级以上资格的专业部门鉴定，凡属地基基础和主体结构质量不合格且无法修复的危险房屋我公司将予以退房或调换。

　　8、本质量保证书作为商品住宅销售合同的附件，是本公司承担商品住宅质量责任的法律文件，与销售合向具有同等法律效力，请用户妥善保存，不得伪造、涂改。

开发公司地址：XXXX

物业管理公司地址：XXXX

联系人：XX

法人代表：XXXX（签章）

　　XX年XX月XX日

质量保证书13

　　本公司郑重承诺，我公司生产的pp-r管材、管件、高性能玻纤复合?管fr-ppr、铝塑pp-r、不锈钢pp-r、pe_________-a、pe-rt地暖管材，在国家规定的正常使用环境条件下质量保用五十年。

　　我公司生产的'pp-r管材、管件严格按照gb/t18742.2-20_________和gb/t18742.3-20_________的生产标准生产铝塑pp-r按照cj/t195-20_________标准、pe_________-a地暖管材按照gb/t18992.2-20_________标准组织生产，所有产品均通过国家化学建筑材料测试中心检测，并获得国家质检协会合格建材、绿色环保建材等荣誉称号，同时被中国XX授予"产品质量、诚信经营双保障单位"及"中国工程建设招标与采购重点推广产品"。

　　我公司已通过iso9001-20_________国际质量管理体系认证，公司严格按标准要求组织原辅材料供应、生产、销售和服务。

　　我公司对产品质量严格负责，并由中国人民_____公司承保产品质量责任险，如确因产品存在质量问题（经国家有关部门鉴定）而造成的损失，我公司将按照国家规定承担相关责任。

　　保证人：xxx

　　日期：20xx年xx月xx日