代理人答辩状

代理人答辩状

　　被告代理人答辩状

　　人民法院可以全面了解诉讼双方当事人的意见。二是案件经第一审人民法院审理终结后,在当事人的授权范围内参加诉讼。

　　人民法院在收到原告的起诉状和上诉人的上诉状以后，可以针对原告或上诉人提出起诉或上诉的事实，它是与诉状和上诉状相对应的文书。

　　民事答辩状在两种情况下提出，被上诉人就上诉状提出答辩状，一方当事人不服。这样，被告或被上诉人应当在法定的期限内提出答辩状。答辩状分刑事答辩状和民事答辩状。

　　代理词是指诉讼代理人受民事案件当事人的委托，并提出事实和证据证实自己的观点、理由和根据以及请求事项，对如何合理合法及时处理好案件，就是被告和被上诉人针对起诉的事实和理由或上诉的请求和理由进行回答和辩解的文书，提起上诉，进行有的放矢的答辩一。

　　答辩状范本：

　　民事答辩状

　　答辩人：xx省Q厂

　　住所地：J市××路××号

　　法定代表人：××，职务：厂长

　　被答辩人：J市第一建筑工程公司

　　住所地：J市××路××号

　　法定代表人：××，职务：经理

　　答辩人因被答辩人所诉建设工程施工合同纠纷一案，提出答辩如下：

　　第一，双方在《建设工程施工合同》中约定的“合同价款”是“以水泥面为计算单位，每平方米180元”，而不是被答辩人在《起诉状》中诉称的“工程价款路面三层以上每平方米180元”。

　　第二，被答辩人的确是在20xx年9月21日完成了水泥路面的施工。但是，并不能因此就认为被答辩人“依约履行了合同义务”，“提前竣工”。

　　因为：一方面，截止到20xx年9月21日，被答辩人只是完成了水泥路面的施工。

　　而按照合同的约定，工程的内容除路面以外还包括“路肩、边沟、桥涵和路灯”等附属工程，也就是说，被答辩人实际上并没有完全履行合同约定的义务。另一方面，合同约定的工程竣工日期是20xx年9月30日(含养生期)。

　　按照公路施工技术规范的要求，养生期一般在14—21天。照此计算，被答辩人应当在20xx年9月16日完成合同约定的工程内容才可以说是“依约履行了合同义务”。

　　可是，一直到20xx年9月21日，被答辩人只完成了路面工程的施工，究竟是谁违约显而易见。

　　第三，被答辩人诉称答辩人“并未按照施工进度付工程款”也并不是事实。按照双方代表于20xx年10月18日签字确认的《Q厂支路路面实测结果》可以确认：路面面积是8,246.32平方米。按照每平方米180元的价格计算，合同价款总额应当是1,484,337.60元。

　　而截止到20xx年10月底，答辩人已经向被答辩人累计支付工程款xx0万余元。这怎么能说答辩人没有按照工程进度支付工程款呢?

　　况且，该项工程并没有通过xx省JF公路工程指挥部组织的统一验收，因此，双方也没有进行最后的工程结算。在这种情况下，被答辩人向答辩人主张支付剩余工程款显然是于法无据的。

　　第四，答辩人承认设计变更部分导致了工程价款的增加，但是，在设计单位没有提供预算资料之前，答辩人无法确认该部分价款。答辩人承诺，在设计单位提供预算资料或者工程经过指挥部验收合格并确认工程量之后，答辩人可以先参照去年的工程定额费用拨付工程款，待统一决算后进行最后的结算。

　　综上所述，被答辩人的诉讼请求是一种明显的恶意诉讼行为，应当依法予以驳回。同时，答辩人保留提起反诉或者另行起诉的权利。

　　此致

　　xx省J市中级法院

　　答辩人：xx省Q厂

　　20xx年xx月xx日

　　撰写民事答辩状应注意事项

　　1. 制作一审民事答辩状时，应当围绕原告在民事起诉状中叙述的事实和理由进行

　　起诉状中的内容存在明显错误的，可以针锋相对，直接指出并予以反驳;没有明显错误的，可以根据被告的观点进行立论。

　　案例 ：J市第一建筑工程公司诉xx省Q厂建设工程施工合同纠纷案

　　20xx年7月初，原告J市第一建筑工程公司与被告xx省Q厂签订了《建设工程施工合同》，约定由原告承建国道主干线至被告厂区的公路施工工程，工期为60天，工程质量应当达到合格标准，工程价款以路面面积为计算单位，每平方米180元。

　　由于勘查不到位，施工路段存在的软基路段没有事先勘查出来，导致在合同履行过程中出现了设计变更。

　　设计单位在作出设计变更决定时，只对工程量作出了预算，没有对工程价款作出预算。原告按照设计变更继续施工。至20xx年9月21日，路面工程完工，路肩、边沟、桥涵、路灯安装工程没有全部完工。20xx年11月5日，原告向法院提起诉讼，要求被告支付工程价款101万元。

　　接受被告的委托后，笔者认真审阅了双方签订的《建设工程施工合同》，到施工路段实地察看了施工现场的现状，还到设计单位咨询了工程施工方面的一些专业问题。在基本了解案情和理清双方争议焦点的基础上，代被告制作了答辩状。

　　由于向法院递交答辩状之前，已经将需要举证的证据全部收集完毕，在制作答辩状时，很容易就找到了双方争议的焦点，也就非常容易地提出了与原告的诉讼请求针锋相对的答辩意见。

　　令人费解的是，在收到被告的答辩状之后，原告不但没有认真考虑被告的答辩意见，反而又将诉讼请求变更为146万余元。

　　最后，法院判决被告给付原告工程款38万余元，也就是未结算的28万余元加上设计变更部分的10万余元。

　　从这个数字来看，原告的诉讼实际上是失败的，因为法院判决的金额就是其应得的金额，而且被告并没有拒绝支付的意思表示，实际上也没有不履行支付义务。

　　这起案件告诉我们，原告不一定都是有理的，被告也不一定都是无理的，应诉能否成功的关键在于是否能够在熟悉案情的基础上提供有力的证据，从而进行有理、有力、有节的辩驳。

　　2. 制作二审民事答辩状时，内容要全面

　　由于上诉人的上诉不仅针对被上诉人，往往也会针对一审判决，因此，在进行二审答辩时，不仅要对上诉人提出的上诉事实和理由作出反驳和辩解，还要对一审判决的程序是否合法、认定的事实是否清楚和准确、采信的证据是否符合证据规则的要求等方面作出适当的回应。

　　下面以案例为例，介绍二审答辩状的写作方法。

　　案例 北京R公司诉辽宁X公司承揽合同纠纷案

　　20xx年2月，北京的R公司与辽宁省P市的X公司签订了一份《加工合同》，约定由X公司在xx省D市交付货物。

　　合同签订后，R公司先后向X公司支付了1,700万余元货款，而X公司只交付了价值1,400万余元的货物。20xx年底，R公司致函X公司，要求返还剩余的260万余元货款。

　　X公司回函表示，尽快派人与R公司对账。时间很快到了2007年12月初，X公司始终没有任何对账或者解决欠款问题的举动。

　　眼看诉讼时效即将届满，R 公司委托律师向xx省D市中级人民法院提起诉讼。

【代理人答辩状】相关文章：

民事答辩状范文,民事答辩状10-05

优秀的答辩状范文：离婚答辩状06-04

提交答辩状的期限-提交答辩状时间10-06

怎么写答辩状-答辩状写作范文10-05

商标答辩状10-09

毕业答辩状10-08

男方答辩状10-08

原告答辩状10-07

开庭答辩状10-06

反诉答辩状10-06