幼儿园合同

时间：2022-09-12 02:17:40 合同大全我要投稿

幼儿园合同15篇

　　现今社会公众的法律意识不断增强，我们用到合同的地方越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编精心整理的幼儿园合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

幼儿园合同15篇

幼儿园合同1

　　出租方（以下简称甲方）：

　　姓名：身份证号码：

　　地址：联系电话：

　　承租方（以下简称乙方）：

　　姓名：身份证号码：

　　地址：联系电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲、乙双方就下列房屋的租赁事宜达成如下协议：

　　一、房屋基本情况：甲方房屋（以下简称该房屋）坐落于开发区管委会旁（金桥大道59-68＃）坐北向南，房屋结构为砖混结构三层楼房（铝合金门窗、防盗网），建筑面积约690平方米；临时建筑物为70m，活动场地（院子）XX80平方米（大樟树4棵、水杉XX棵），西临管委会，北临叶家咀河边，东南相临金狮猴木业。其它财产见清单。

　　二、房屋用途：该房屋及场地用途为开办幼儿园及留守儿童服务。乙方不得任意改变房屋及场地的用途，不得转让他人。乙方租赁期间涉及办园投资者、资质、师生人身安全责任、经济责任、社会纠纷、法律纠纷、经营管理、计划生育等一切责任均由乙方负责。

　　三、租赁期限：共五年，自年月日起至年月日止。 2

　　四、租金及付款方式：该房屋年租金为伍万元，五年共计贰拾伍万元，签此协议时一次付清五年租金。以甲方提供的收条为准。

　　五、保证金：乙方应于本协议生效之日向甲方支付房屋及相关设施保证金人民币陆万元（￥：6万元），以甲方收据为准，租赁期满后，若无房屋及相关设施损坏和维修等问题，甲方应全额退还，退还时甲方收回此收据。

　　六、维修养护责任：租赁期间因乙方管理不善造成房屋及其相关设备的损失和维修费用，由乙方承担。租赁期间，防火安全、门前四包、综合治理及安全、保卫等工作，乙方应执行当地有关部门规定并承担全部责任和服从当地政府部门监督检查。严禁师生上楼顶。如院子以外前7m、后8m、左5m、右5m发生人为破坏或自然损坏，乙方应及时修复。

　　七、装修和改变房屋结构的约定：乙方租赁期间不得随意损坏房屋设施，如需改变房屋结构和装修或设臵对房屋结构有影响的设备，需先征得甲方书面同意后方可进行，投资由乙方自理。

　　八、房屋租赁期间的有关费用：乙方在租赁期间，须按时交纳水、电、电话费、电视费，如未按时交纳上述费用所造成的后果由乙方负责；如属国家政策社会捐赠固定财产补助归甲方所有。

　　九、租赁期满：乙方租赁期满后，本协议即终止，届时乙方须将房屋退还甲方，同时交清第八条的相关费用。如乙方要求续租，须提前6个月向甲方提出；如同意继续租赁，则续签租赁协议。

　　十、因乙方责任终止协议的约定：如乙方擅自将甲方的房屋转租、转让、转借他人、擅自调换使用、擅自拆改承租房屋结构、改变房屋用途、利用承租房屋进行违法活动、故意损坏房屋等，甲方有权终止本协议收回房屋，所造成的损失由乙方自行承担。

　　十一、违约责任：租赁期间双方必须信守协议，任何一方违反本协议的规定，按年度须向对方交纳年租金的 15 %作为违约金。

　　十二、其它：

　　1、乙方租赁期间自主经营、自负盈亏，由此引起的社会问题、师生人身安全问题、盈亏问题、安全责任等一切责任均由乙方自行承担，概与甲方无关。如因设施有不利幼儿安全的，乙方应在不改变主体结构的基础上及时改造修换，费用由乙方负责。租赁期间，乙方新添臵的'可动产由乙方自行处理；乙方投资的不动产无偿归甲方所有。

　　2、甲方再次重申，甲方根据乙方及其家人的申请，甲方本着房主的义务只以房屋和场地出租的方式租给乙方及其家人开办幼儿园及留守儿童服务，由乙方实行自主招生，自主经营，自负盈亏，自己管理，租赁期间的一切经济责任，法律责任，社会问题由乙方及其家人负责。

　　3、金桥幼儿园属于甲方（李润波、唐晋平、李少龙）家人独资，不对外接收股金，房屋所有权属甲方所有。乙方租赁期间，不得以金桥幼儿园的名义贷款、抵押或从事幼儿园及留守儿童服务中心以外的经营活动。

　　4、如需征收房屋出租税由乙方负责。

　　5、二楼西边一间房，甲方作为收拾房和住房不出租，其余由乙方在租房期间自由使用。

　　6、金桥幼儿园办学许可证随房屋场地租赁协议法人代表变更为夏卫星经营五年，五年后法人代表恢复为唐晋平，乙方须于公历20xx年7月15日以前到教育部门办理办学许可证法定代表人变更手续，相关费用由乙方承担，但甲方应予协助。如乙方续租，则另办法人变更手续。

　　十三、本协议一经签订，甲、乙双方任何一方不得违约，如发生违约，违约方按租金的15%以上赔偿给对方。如果国家政策不允许开办民办学校，租金按实际租赁时间计算，多余租金如实退还。如遇不可抗力的自然灾害，造成房屋及财产损失，甲、乙双方均不负责（租赁期间，如因排水不畅，对房屋造成损坏，乙方负责赔偿）。

　　十四、未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

　　十五、本协议一式四份，甲、乙双方各执一份，公证处存档一份，呈送教育行政主管部门存档壹份，自签字之日起生效，并具有同等法律效力。

　　甲方签字：乙方签字：

　　公证人签字：

　　年月日

幼儿园合同2

　　甲方：xx中等专业学校

　　乙方：法人签章：

　　一、加盟合作要求：

　　1、加盟合作对象：

　　（1）具备一定实力，有民事能力的法人或自然人；

　　（2）有发展前景的幼儿园。

　　2、加盟合作硬件要求：

　　（1）办园建筑面积符合国家标准；

　　（2）园所符合国家办园标准；

　　(3)具备合法办园资格；

　　(4)具备与办园规模相应的资金；

　　(5)办园定位属本区域较实力园；

　　3、加盟合作软件要求：

　　（1）有良好的投资教育心态；

　　（2）在加盟合作区域具有相应的社会基础；

　　（3）能够严格遵守教育道德和行业规范；

　　（4）接受鹤立教育理念，教学方法等；

　　（5）具有严格遵守合同的意识。

　　二、加盟合作政策：

　　政策序号

　　条件

　　招生（幼师专业，

　　大中专）

　　费用

　　1未招生

　　交纳费用5000元/年

　　2每年招学生1名

　　交纳费用4000元/年

　　3每年招学生2名

　　交纳费用3000元/年

　　4每年招学生3名

　　交纳费用xx元/年

　　5每年招学生4名

　　交纳费用1000元/年

　　6每年招学生5名

　　免收加盟费

　　7每年招学生超过五名

　　免费加盟，另每超过1名奖励价值1000元的教材、玩具等

　　加盟单位，每推荐两名学生可以再委托培养一名学生，并计入每年的总招生数量当中，学习期满可返回推荐单位上班

　　三、加盟合作流程：

　　第一步：项目了解；第二步：对加盟单位验收；第三步：洽谈加盟事宜；第四步：签订合同、交纳加盟费用；第五步：甲方开始服务；第六步：学期末总结，进行资金返和奖励。

　　四、甲方的权利和义务：

　　1、甲方有每两周对乙方开一次网络会议，每月集中培训一次，两个月去检查指导一次的义务

　　2、甲方有对加盟园所进行评价，并根据加盟合作政策进行资金返还及奖励的权利和义务

　　3、合同期满甲方有吸纳和辞退乙方加盟的权利

　　4、甲方有每个乡镇发展一家加盟单位的权利

　　五、乙方的权利和义务：

　　1、乙方有接受甲方服务指导的权利和义务

　　2、乙方有对甲方的服务提意见和建议的权利

　　3、乙方有到甲方参观学力的权力

　　4、乙方有根据加盟合作政策和加盟时间长短交纳加盟费，并享受资金返还和奖励的权利和义务

　　5、合同期满乙方有申请再加盟的权利

　　六、此合同一式两份，双方各持一份，一经签订，双方必须严格遵守，发生异议，双方可自行协商，协商不成可有仲裁机关解决。

　　甲方：xx中等专业学校乙方：幼儿园

　　法人签章：

　　地址：地址：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日

　　合同编号：____________

　　1.合作双方简况

　　1.1甲方全称：____________________公司

　　公司地址：__________________________

　　电话：______________________________

　　传真：______________________________

　　1.2乙方全称：____________________

　　经营地址：__________________________

　　电话：______________________________

　　传真：______________________________

　　1.3经甲乙双方友好协商，本着“平等互利，诚信合作”的原则，于合作期内开设专卖店一事，达成如下协议，双方应共同遵守。

　　1.4专卖店认同_________公司倡导的经营理念，遵守专卖店章程中的各项条款，并申请加盟合作。

　　1.5依据并参照《中华人民共和国合同法》中“居间合同”的各项条款而制定本专卖店合同书。

　　2.组织与总则

　　2.1甲方倡导经营“_________”专卖事业，并拥有“_________”登记商标。甲方根据市场需要，在各个城市设立专卖店，专卖店负责本地区总店和分店的推广，开发工作。

　　2.2专卖店是“_________”品牌专卖的经营者，决心遵守本合同，诚实地从事经营活动并具备以下条件：

　　2.2.1依照甲方的标准和计划，保持专卖店的结构及形象;

　　2.2.2维持不接受第三者制约的经营体制;

　　2.2.3专卖店是法律规定资格的代理者，专门从事专卖经营活动的场所;

　　2.2.4在积极开展专卖店活动的同时，努力改善经营;

　　2.2.5要重视作为“_________”公司专卖店的社会使命，忠实地为顾客服务，建设健康产品的专卖品牌店。

　　3.专卖店特权

　　3.1拥有“_________公司”的商标，名称的使用权及营业推广权;

　　3.2在专卖店的装修方面，严格按照甲方规定的标准执行，力争提高档次和健康活力;

　　3.3享有本区域各分店和其它销售活动中的管理权，管理费和市场开发权;

　　3.4产品计划：按照甲方制定的销售计划进货;

　　3.5参照甲方策划进行的会员促销，广告宣传，集体活动，培训以及其它共同活动;

　　3.6有关经营活动，可利用甲方的各专门职能，接受正确的指导援助;

　　3.7管理业务：依靠甲方可以得到正确的经营诊断建议;

　　3.8乙方及从业人员可以接受甲方的教育培训;

　　3.9适时地得到甲方经营所必需的信息。

　　4.商标的使用

　　4.1甲方授权乙方可以使用“_________公司”商标和“_________公司”名称。

　　4.2有关“_________公司”商标使用有如下规定：

　　4.2.1在专卖店的及其它地方使用商标，仅限于由甲方提供指定“_________”的商标，其使用方法，要按照甲方规定的vi标准执行;

　　4.2.2带有商标的物品类，均由甲方进货，若在专卖店制作使用时，事先必须征得甲方的授权;

　　4.2.3欲做有关“_________”的对外广告，要使用由甲方提供或授权可以使用的资料，并按甲方的规定执行。

　　4.3商标应在规定的范围内使用，不得在本合同外使用。

　　5.产品的进货

　　5.1乙方按照甲方规定的'销售计划，确定产品结构。

　　5.2乙方经营的产品，一律从甲方进货。

　　5.3乙方首期购货金额为_________元人民币(甲方按配货)，乙方在经营期间的所有税费由乙方自行承担。

　　5.4乙方及时并按要求将货款汇入甲方指定帐户的同时向甲方提交销售汇总表，无故拖延所造成的损失由乙方承担。

　　5.5乙方应及时提交购货计划书并将该购货款汇入甲方指定的帐户，甲方收到货款后，三日内将货发出给乙方。

　　5.6货物的运输为航空，铁路，汽车三种方式。按离乙方注册地最近的城市发运(地址为_________省_________市)，到达乙方城市的运输费用由甲方承担，乙方市内的运输费用由乙方承担。

　　5.7如因运输途中造所成原因，应及时通过承运方予以解决。

　　5.8甲方不得无故拖延发货，否则，因此造成的后果由甲方负责。

　　5.9乙方收到货物后，在两日内验收并以书面形式回复甲方，如未回复，则视为合格验收。

　　6.业务管理

　　6.1乙方及其所聘用的业务人员在销售过程中，必须严格按照甲方统一零售价进行销售，不得任意降价或涨价销售，否则，甲方有权单方中止本合同并追究乙方因此给甲方造成的损失。

　　6.2本协议书签订后的前三个月内，乙方累计销售额必须完成_________元人民币，以后每月的销售额不低于_________元人民币

　　6.3如果乙方连续二个月未完成销售指标，甲方有权在该区域内开设第二家专卖店，乙方不得有任何异议。

　　6.4甲方付给乙方的服务津贴为：

　　6.4.1直接销售的按营业额的计算;

　　6.4.2区域内分店在乙方处提货的按营业额的计算;

　　6.4.3服务津贴每月结算一次，次月十号前汇入乙方指定帐户(节假日续延)。

　　7.房屋租凭及费用约定

　　7.1专卖店的房屋租赁

　　7.1.1房屋选址由乙方负责，但专卖店总面积必须达到以下标准：

　　7.1.1.1直辖市房屋租赁面积不少于_________平方米;

　　7.1.1.2省会城市房屋租赁面积不少于_________平方米;

　　7.1.1.3地级城市房屋租赁面积不少于_________平方米;

　　7.1.1.4区，县级城市房屋租赁面积不少于_________平方米;

　　7.2专卖店证照的办理

　　7.2.1各项合法证照的办理由乙方负责;

　　7.2.2乙方办理各项合法证照的工本费用由甲方承担。

　　8.合同终止后的债务处理

　　当本合同终止时，乙方对一切债务已达到期限权益历的，必须立即与甲方清算完结。

　　甲方：____________________________（特许者）

　　住所：____________________________

　　法定代表人：______________________

　　职务：____________________________

　　电话：____________________________

　　传真：____________________________

　　乙方：____________________________（被特许者）

　　住所：____________________________

　　法定代表人：______________________

　　职务：____________________________

　　电话：____________________________

　　传真：____________________________

　　为进一步规范成品油市场秩序，拓展甲方产品市场，维护消费者合法权益，树立“_________”品牌形象。甲乙双方本着自愿、公平、诚信、有偿、互利的原则，就特许经营加盟事宜协商一致，签订本合同。

　　第一条自本合同生效之日起，乙方成为甲方特许经营加油站，编号为“省市简称＋字母（同当地汽车牌照）＋特许______号”

　　第二条甲乙双方不存在任何共同投资、代理、雇佣、承包关系。乙方独立经营、自主决策，并按国家有关法规要求交纳税费和承担民事责任。乙方不得依据此合同，代表甲方或以甲方的名义行使权力或承担义务。

　　第三条为维护整个特许经营体系的健康发展，乙方必须在加油站特许经营“五统一”，即统一标识名称、统一配送油品、统一油品质量、统一油品价格、统一服务规范的原则下，按照“中国石油加油站管理规范”的要求进行经营及安全管理。

　　第四条甲方权利

　　1．为保证特许经营体系的规范发展，甲方有权对乙方的经营活动、安全预案进行监督、检查、指导。

　　2．甲方有权向乙方收取加盟金、信誉保证金，以及使用商标、名称、经营技术资产等的特许金。

　　3．乙方如发生侵犯甲方合法权益，破坏特许经营体系的行为，甲方有权终止其特许经营资格。

　　第五条甲方义务

　　1．向乙方提供完整的中国石油加油站形象识别系统和加油站经营管理规范，并负责必要的人员培训工作。

　　2．向乙方提供符合国家质量标准的成品油，并在不同的市场条件下，保证乙方稳定的货源供给。

　　3．向乙方供应油品价格，不高于当地其他具有成品油批发资格的成品油批发单位的供货价格。

　　4．向乙方提供优质服务和促销支持，并协助乙方办理相关的购油手续。

　　5．向乙方提供有关的成品油信息，包括价格政策、经营思路及相关政策信息。

　　6．确认乙方为中国石油特许经营零售点。

　　7．审核乙方制定的加油站安全预案。

　　第六条乙方权利

　　1．享受甲方对特许经营加油站的优惠政策。

　　2．参与甲方组织的各项促销活动。

　　3．获得甲方提供的培训和经营指导。

　　第七条乙方义务

　　1．遵守中国石油特许经营加油站管理暂行管理办法，自觉维护特许经营加油站的名誉及统一形象。

　　2．按合同约定按时支付加盟金、信誉保证金和特许金。

　　3．接受甲方的监督、检查并按甲方要求定期如实上报各种经营报表。

　　4．除甲方提供的成品油外，不销售第三方资源。

　　5．在经营活动中不在油品中掺杂使假，缺斤短两，不实施低价倾销等不正当竞争行为。

　　6．除非取得甲方的书面同意，不再就本合同所指的加油站与第三方进行任何形式的合作。如果必须采取其他形式的合作，应首先考虑与甲方合作。

　　7．按照甲方提供的形象识别系统及gb5015进行加油站包装、改造和编号。

　　8．将甲方资源在当地进行宣传。

　　9．按中国石油《加油站管理规范》安全管理方面规定制定加油站安全预案并报中国石油当地销售分公司备案。

　　10．保守特许者的商业机密。

　　第八条经营指导及培训

　　1．在本合同执行期间，为使乙方能持续经营，甲方须向乙方传授必需的知识和经营技术。

　　2．乙方在开业前必须派遣经营者和两名可以代行承担责任的员工参加甲方规定的培训，获得经营特许经营加油站必需的知识和技术。

　　3．乙方开业前后三天，作为特许经营加油站营运入轨期，甲方须派遣人员进行开业和经营指导。

　　4．乙方开业后，应按甲方培训计划定期接受培训，并承担此类培训所需的一切费用。

　　5．乙方必须参加一年两次的特许经营工作会和临时经营工作会议。甲方应提前一周通知开会日期、地点及参加人员。

　　6．甲方不定期向乙方派遣人员进行指导，甲方派遣人员有权检查乙方的全部经营管理情况，有权检查乙方的进、销、存原始票据和报表等相关资料。并根据现场情况，就地培训乙方经营者和员工。

　　第九条加油站统一形象及安全改造相关事项

　　1．合同签订后两个月内，乙方应协助甲方按照中国石油加油站形象识别系统及gb50156-20xx规定完成特许经营加油站统一形象及安全改造工作。

　　2．甲方负责组织加油站的包装和改造工作；乙方为甲方的设计、施工和安装工作提供方便，并承担费用。

　　3．加油站的包装和改造工作完成后，乙方应积极维护加油站形象。如果根据经营情况需对加油站进行改造，需经甲方同意，并由甲方组织设计和施工，费用全部由乙方负担。

　　第十条促销有关事宜

　　1．甲方要计划和实施以维护特许经营全体利益为目的的宣传、广告等促销活动，其费用由甲方承担。

　　2．乙方要单独或与其他特许经营加油站进行宣传、广告等促销活动，必须事先向甲方提出书面申请，说明活动的内容和进行的方法，征得同意后才能实施，费用由乙方承担。

　　第十一条销售价格的设定

　　1．甲方应根据实际情况，制定合理的零售价格体系。

　　2．乙方应执行甲方下达的零售价格。当价格背离市场情况时，乙方应积极建议甲方更新价格，甲方应快速响应，尽快调整。

　　3．乙方不得擅自调整价格，不得以价格不合理为由要求甲方赔偿损失。

　　第十二条费用及货款支付方式

　　1．本着先款后货的原则，乙方与甲方在指定的批发单位：_________进行货款结算。

　　2．加盟金：作为乙方取得甲方授予特许经营权的费用，乙方于签订合同的同时，向甲方一次性支付加盟金_________元。主要用于支付甲方为乙方提供的指导和培训费用。加盟金一经交付，不再退还。

　　3．保证金

　　（1）作为合同签订后甲方与乙方之间发生债务及乙方忠实地执行合同的担保，乙方须在本合同签约时向甲方预交______元的保证金

　　（2）甲方可以用此保证金的全部或一部分，充抵乙方拖欠的债务。乙方在接到甲方充抵通知后，须马上向甲方支付与被充抵数额相同的现金，补充保证金。

　　（3）保证金不计息。

　　（4）除用于充抵甲方债务外，乙方不得对保证金做其他任何处理。

　　（5）因乙方不履行本合同义务使合同无法继续履行时，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。赔偿方式为：甲方没收乙方3/4的保证金充抵违约金。在乙方撤除所有与甲方有关的招牌、工作物品和其他营业象征三个月后，甲方归还乙方剩余1/4的保证金。

　　4．特许金

　　在本合同执行期间，作为使用甲方商标、经营技术资产和接受甲方帮助、指导的价格，乙方须于每年1月20日前，按上年合同执行期间营业额的0．2%向甲方支付上年特许金。

幼儿园合同3

　　出租方：（以下简称：甲方）

　　身份证号码：

　　承租方：（以下简称：乙方）

　　身份证号码：

　　实际经营人身份证号码：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方将其拥有的商业房出租给乙方一事，为明确双方权利义务，经协商一

　　1、拟租赁房屋为框架结构，地下一层，房产面积：___㎡，地上四层，建筑面积：___ ㎡

　　3、交付状态：

　　（1）地面：做至地暖垫层，卫生间地面防水由乙方负责；

　　（2）墙面：水泥压光，卫生间打底子；

　　（3）顶棚：因有消防喷淋，乙方需吊顶，交付时为混凝土原状；

　　（4）给排水：地上一层预留接口，乙方安装分支；

　　（5）消防：不能随意拆改，做至消防喷淋头安装、消火栓安装完毕；

　　（6）宽带及电话：按图纸设计管内穿线、预留接口，乙方负责缴费安装；

　　（7）电器：施工至每层具备照明条件；

　　（8）楼梯：预留电梯（或楼梯）位置；（电梯由甲方负责安装，楼梯可依乙方需要完善至钢制楼梯施工完毕或将楼梯预留洞采用钢制结构封堵，面层装修乙方负责）

　　（9）无燃气及太阳能，若乙方需要安装与燃气公司及物业公司协商办理；

　　4、拟租赁房屋现正处于施工收尾、验收阶段，乙方已进行现场踏勘，同意按照上述交付状态的现状承租；

　　5、拟租赁房屋乙方用于开办幼儿园；

　　二、租赁期限：

　　1、本协议签订前乙方向甲方支付

　　2、20xx年元月1号起算租期，定金转为租金；起算租期前付清该年度全额租金；

　　3、定金支付至甲方指定银行账户后

　　4、双方约定，租赁期限六年，自日起算至

　　在每年的元月14协议租期内发生将拟租赁房屋产权设定抵押、担保等有损甲方权益的行为；

　　装修改造以及商业经营期间出现违法、违规行为、影响周边住户等第三方的'行为。若遇有特殊情况出现，需征得甲方书面同意。

　　四、双方权利与义务

　　1、甲方的权利与义务：

　　（1）保证拟租赁房屋享有完整、独立、合法的租赁权益；

　　（2）协助乙方办理装修及经营期间当地政府、有关职能部门的相关手续，费用由乙方支付；

　　（3）为乙方装修提供技术咨询服务，协调如燃气、宽带、电话、有线电视等行业配合性工作。

　　（4）对拟租赁房屋的质量负责，在甲方权限内保证供水、供电以及门前道路畅通，相关费用乙方自行支付；

　　（1）乙方应按本协议约定，按期足额缴纳租赁费用，并向有关部门按实际发生数额缴纳如下相关费用：

　　A、水费：向自来水公司缴纳；

　　B、电费：0、83元/度向物业按月按表缴纳；

　　C、暖气费：26元/㎡向热力公司按规定时间缴纳；（如遇政策调整，按当地政策执行）

　　D、物业费：0、88元/㎡，向隆星物业按房产面积缴纳；（含地下室）

　　E、装修保证金：按照建筑面积15元/㎡缴纳；（不经办理城管、规划审批手续不得随意悬挂广告牌匾、不得向小区内部开通门口及无环保审批手续的油烟

　　F、其他费用由乙方按照当地政府有关规定向各部门自行缴纳；

　　（2）乙方逾期支付租赁费，应向甲方缴纳滞纳金，滞纳金额度为：拖欠天数乘以欠缴租赁费用总额的1%；

　　（3）本协议签订前，乙方应提供一份详实的装修改造方案，经开发建设方工程部门、物业部门书面同意办理开工许可证后，在不破坏结构、建筑立面、消防设施、不影响第三方的前提下，对拟租赁房屋进行装修改造。

　　（4）乙方在租赁期内装修改造、经营活动及其相关行为应符合当地政府法律法规要求，并不得影响周边商、住户等第三方的合法权益，否则由此产生的损失、纠纷等问题由乙方自行解决。

　　（5）乙方有责任和义务接受和配合开发建设方及政府有关职能部门的管理和监督工作；

　　（6）合同期满后，如乙方有意续租，在同等条件下乙方享有优先权，并在协议期满前定抵顶。（为确保本条款的顺利实施，乙方需在本协议签订同时向甲方缴纳万元房屋质量保证金，待租期届满双方交接验收合格后全额退还）

　　（9）乙方有义务配合物业、电梯维保或年检、消防等部门的维修、保养、例行检查等工作。

　　（10）乙方不得利用拟租赁房屋的外墙或屋面等建筑物共用部位设置、发布与其经营无关的第三方广告。

　　（11）乙方在经营过程中必须针对经营种类及客户群体，有针对性的做好安全、防盗、防火、防抢等工作，乙方因管理不善，造成安全事故、人员伤亡、财产损失，由乙方自行负责。

　　五、协议终止

　　（1）拖欠租金累计达30天以上；

　　（2）利用租赁房屋从事非法活动；

　　（3）装饰装修期间发生擅自拆改房屋结构、设备设施且甲方或物业等部门劝告不听；

　　（4）协议租期内，擅自部分或全部转租房屋；

　　（5）乙方协议租期内因经营管理等自身原因导致无法继续租赁；

　　（6）经营期间影响周边住户等第三方且乙方未能及时排除影响而致损害甲方权益；因上述原因导致协议终止的，乙方应按本协议约定交齐使用期间的全额租金；（且甲方无需向乙方支付任何其他费用）并向甲方支付违约金元；

　　3、在行使上述协议解约时，自守约方以传真或信函方式通知对方之日起，本协议自动解除。

　　4、因乙方原因，租期未满且未至租金调增年限而解除协议的，以上一年度的租金价格乘以（1+5%）计取本年度租金；本协议特别约定，年度租金为包干制，无论该年度租期是否届满，租金均不予退还；定金缴纳后因乙方原因不再承租，定金不予退还；定金内已包含装修保证金；（若因装修期间违反业主规约造成损失从定金内扣除）

　　5、如遇不可抗力导致本协议无法履行，甲乙双方均不承担责任，本合同自行终止。

　　六、其他事项

　　1、本协议未尽事宜，经双方协商做出补充规定，补充规定与本协议具有同等法律效力。

　　2、租赁期满之日前修后正常使用中的现状交与甲方；

　　3、装修或经营使用期间，因乙方非正常使用等人为因素导致出现的不安全事故、经济诉讼。

　　6、本协议一式四份，甲方执两份，乙方执两份；、

　　7、本协议签字同时，必须与物业公司签订《业主规约》，《装修协议》之后方可生效。

　　出租方：

　　承租方：

　　代表人：

　　签订时间：

　　签订地点：

　　联系电话：

幼儿园合同4

　　甲方：(用人单位)名称：所有制性质：

　　地址：法定代表人：

　　乙方(劳动者)姓名：性别:

　　出生年月：文化程度：

　　现在住址：

　　身份证号：

　　户籍所在地：

　　甲乙双方在平等自愿，协商一致的基础上根据《中华人民共和国合同法》，签订本合同，共同遵守执行。

　　合同期限

　　本合同为劳动合同，合同期从年月日起止年月日止。工作内容：

　　1、甲方根据幼儿园工作的需要，安排乙方从事工作。

　　2、乙方同意按甲方需要，在岗位，承担任务。

　　3、乙方在工作上应达到甲方所要求的工作标准。

　　劳动保护和劳动条件：

　　甲方有义务给乙方提供办公，活动及休息场所，供乙方使用。

　　劳动报酬：

　　合同期间，甲方按双方协商内容，为乙方发放工资、奖金。

　　劳动纪律：

　　1 甲方应根据国家有关规定制定各项规章制度。

　　2乙方应增强主人翁意识，严格遵守国家各项法律，法规，遵守甲方各项规章制度，服从甲方领导，管理和指挥，积极做好工作。

　　福利待遇：

　　乙方在合同期间的婚嫁，公休假等福利待遇，按双方协商内容执行。继续教育和培训：

　　1、甲方对乙方的培训，乙方必须按时参加，实行签到制度，并且做好培训记录。

　　2、甲方对乙方进行各种必要的政治，思想品德教育和职业技术及岗前培训。

　　3、乙方应该刻苦专研业务，达国家规定的.职业技能标准和技术等级标准，持证上岗。

　　4、乙方的继续受教育经费由乙方自付。

　　5、放假后期(幼儿放假离园之后与开学幼儿来园之前)，教师培训无工资。

　　合同的终止，解除和续订：

　　1、劳动合同期满或甲乙双方约定的合同终止条件出现时，劳动合同即行终止。如双方同意续订，应提前一个月办理续订手续。

　　2、受聘人有下列情形之一的，幼儿园可以解除聘用合同：

　　(1)不履行合同或严重违反聘用园规章制度的;

　　(2)受聘人失职，渎职或违法乱纪的;

　　(3)旷工或无正当理由逾期不归连续超过三天的;

　　(4)连续两月考核最差的;

　　(5)受聘人不能胜任工作，经过培训或调换工作岗位，仍然不能胜任工作的。

　　违反和解除聘用合同的经济补偿办法：

　　1、在签订合同时，乙方需一次性缴纳500元作为下学期任职的保证金，因行业特性，不得在学期中途提出解除合同。在合同期内，乙方不管因任何理由，主动提出解除合同的，甲方扣除乙方一个月工资及全部奖金并且不退还保证金。

　　2、乙方需提出解除合同，应在合同期满前一个月提出，待合同期满后方可离园。

　　3、聘用期间乙方未经甲方允许，不得擅自受聘其他工作，如违犯者视作违约行为，按照主动提出解除合同处理。

　　4、乙方解除合同后，上交甲方提供的园服、备课本、教学资料等。若有丢失或者损坏，照价赔偿。

　　5、未经幼儿园允许，不得私自将幼儿园资料外传，转借，一经发现，追究其法律责任，并赔偿幼儿园损失。

　　本合同自年月日起生效，涂改及他人代签无效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

幼儿园合同5

　　转让方(甲方)：__ 身份证号：

　　受让方(乙方)：__ 身份证号：

　　__ 身份证号：

　　甲、乙双方经友好协商，就幼儿园转让事宜达成如下协议：

　　第一条转让标的

　　甲方将座落于茶陵县__镇__村二组的__幼儿园(其中含校车三辆、滑滑梯、课桌椅、厨具、玩具、VCD、音响等)转让给乙方。

　　第二条附属设施的归属

　　幼儿园现有装修、装饰、设施在甲方收到乙方转让金后全部无偿归乙方使用，租赁期满后不动产归还甲方所有，动产归乙方所有。合同期内乙方有转让权，需征得甲方同意。

　　第三条转让金及支付方式

　　甲方将幼儿园作价9万元转让给乙方(其中校车折价8万元，其他设施折价1万元)。本转让协议签订时乙方支付6万元给甲方，剩余的3万元在20__年下半年下学期开学后30日内一次性交清。除此之外，甲方不得再向乙方索取任何其他费用。

　　第四条相关证照的办理和债权债务的承担

　　该幼儿园已由甲方办理了相关办学许可证，甲方保证乙方提供的幼儿园的一切信息的真实性。本协议签订后，相应的许可证、校车手续、税务登记等全部转让给乙方，由乙方办理相关的变更手续，甲方有积极协助义务，但相关证照变更手续的`费用，以及由乙方经营引起的债权债务全部由乙方负责，与甲方无关。乙方接手经营前该幼儿园及许可证上所载企业所欠一切债务由甲方负责偿还，与乙方无关。

　　第五条已入托幼儿的后续服务

　　乙方应保证甲方在转让前对已入托幼儿的人数有接纳的义务，妥善处理好因经营权变更所带来的相应问题。

　　第六条员工

　　幼儿园原有员工除乙方同意接收留用的之外，由甲方妥善处理好安置。

　　第七条不可抗力因素

　　如因自然灾害等不可抗力因素导致乙方经营受损失的与甲方无关。

　　第八条职业操守和保密责任

　　任何一方对因幼儿园转让而获知的另一方的商业机密应有保密义务，如使用教学、招生机密及价格等不得几有关其他第三方

　　泄密，但法律、法规另有规定的除外。

　　第九条如甲、乙双方违反本合同第三条、第八条之规定，违约方应向另一方承担违约金壹万元。

　　第十条争议的解决

　　在履行本协议中发生争议，甲、乙双方应协商处理，协商不成，任何一方可向法院提起诉讼。

　　第十一条未尽事宜，双方可友好协商，并签订书面的补充协议，补充协议与本协议有同等法律效力。

　　第十二条协议的生效时间

　　本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自双方签字之日起生效，教育局留存一份备案。

　　甲方签字：乙方签字：

　　20年7月15日

幼儿园合同6

　　幼儿园租赁合同

　　出租方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方）

　　承租方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲、乙双方的权利义

　　务关系，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条甲方将原＿＿＿＿＿＿＿＿＿小学，校园占地面积＿＿＿＿＿＿平方米，其中校舍建筑面积＿＿＿＿＿＿平方米、出租给乙方作＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿使用。

　　第二条租赁期限

　　租赁期共＿＿＿个月，甲方从＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日起将出租房屋交付乙方使用。

　　乙方有下列情形之一的，甲方可以终止合同，收回房屋：

　　1．擅自将房屋转租、分租、转让、转借、联营、入股或与他人调剂交换的；

　　2．利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的；

　　3．拖欠租金＿＿＿个月；

　　4.不服从管理的其他行为。

　　合同期满后，租赁合同因期满而终止时，如乙方确实无法找到房屋，可与甲方协商酌情延长租赁期限。

　　第三条租金和租金交纳期限、方式

　　甲乙双方议定月租金____元，半年缴纳一次（签订合同之日缴纳，以后为使用前十五日）由甲方提供银行账号乙方缴存把凭证送给乙方，甲方收取租金后出具收租凭证。

　　第四条租赁期间的房屋装修

　　1.乙方因使用需要，在不破坏房屋结构的前提下，经甲方许可，可以对承租房屋进行装修，但其装修方案应事先得到甲方同意后方可施工。对装修的一切费用和租赁期满后的权属处理，双方议定：装修的一切费用由乙方承担，所有权属乙方；乙方不再租用房屋，由甲方收回，不赔偿装修的一切费用等。

　　第五条违约责任

　　1. 乙方逾期交付租金，除仍应补交欠租外，并按租金的5%,以天数计算向甲方交付违约金。

　　2．甲方向乙方收取约定租金以外的费用，乙方有权拒付。

　　3．本合同期满时，乙方未经甲方同意，继续使用承租房屋，按约定租金的.10%，以天数计算向甲方支付违约金后，甲方仍有终止合同的申诉权。

　　第六条免责条件

　　1．房屋如因不可抗拒的原因导致损毁或造成乙方损失的，甲乙双方互不承担责任。

　　2．因市政建设需要拆除或改造已租赁的房屋，使甲乙双方造成损失，互不承担责任。

　　因上述原因而终止合同的，租金按实际使用时间计算，多退少补。

　　第七条其他约定事宜

　　1.租赁期满或因工作等原因需要退房，乙方需提前提出书面申请，说明退房原因报甲方。经甲方检验租赁房确认完好（除自然损耗外），给予办理解除租赁关系。

　　2.安全问题：租赁期间乙方应及时检查保护好校园内的一切构建物，合理使用，履行安全责任，保证校园的安全。若因管理和使用不当或人为原因造成校园内安全问题一切由乙方负责，并承担修复和相关费用。

　　第八条本合同未尽事宜，甲乙双方可共同协商，签订补充协议。

　　补充协议与本合同具有同等效力。

　　本合同一式4份，其中正本2份，甲乙方各执1份；副本2份。出租方：（盖章）承租方：（盖章）

　　委托代理人：（签名）

　　地址：

　　开户银行：

　　帐号：

　　电话：

　　委托代理人：（签名）地址：开户银行：帐号：电话：合同有效期限：3 至年日月

幼儿园合同7

　　转让方(甲方)：

　　身份证号：

　　受让方(乙方)：

　　身份证号：

　　风险提示：

　　为了防止股东资格丧失的法律风险，受让方必须考察转让方股东资格的相关证明。在实践中，必须审查：公司章程、出资证明、股份证书、股票、股东名册以及注册登记、公司股权的转让协议、公司设立后的授权资本或者新增资本的认购协议、隐名投资者与显名投资者有关股权信托或代为持有的协议等，这些均可作为证明股东资格的证据。在不同的法律关系和事实情形下，各形式的证据可以发挥不同程度的证明力。如何查看和保存证据，请咨询专业律师。

　　甲、乙双方经友好协商，就幼儿园转让事宜达成以下协议：

　　第一条：转让标的'

　　经(房东)同意甲方将自己位于______街(路)_____号的幼儿园转让给乙方使用，建筑面积为______平方米。

　　第二条：承租权的变更

　　该幼儿园的所有权证号码为________，产权人为_______(房东)与甲方签订了租赁合同，租期到_____年____月____日止，租期为______年，年租为_____元人民币，现甲方已缴纳_____年房租，本协议生效后15日内，甲方应当协助乙方与房主达成协议，并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务。如乙方未能与房主达成协议，本协议无效。

　　第三条：附属设施的归属

　　幼儿园现有装修、装饰、设备在甲方收到乙方转让金后全部无偿归乙方使用，租赁期满后不动产归房主所有，动产无偿归乙方(动产与不动产的划分按租赁合同执行)。

　　第四条：转让补偿金

　　乙方在_____年____月____日前一次性向甲方支付顶手费(转让费)共计人民币大写_____元，上述费用已包括甲方交给房主预交_____年房租的剩余部分、第三条所述的装修装饰设备及其他相关费用。甲方不得再向乙方索取任何其他费用。

　　第五条：相关证照的办理和续展及债权债务的承担

　　该幼儿园已由甲方办理相应许可证，为县级一类幼儿园，甲方保证向乙方提供的幼儿园的一切信息的真实性。租期内甲方继续以________名义办理许可证、税务登记等相关手续，但相关费用及由乙方经营引起的债权债务全部由乙方负责，与甲方无关。乙方接手经营前该幼儿园及许可证上所载企业所欠一切债务由甲方负责偿还，与乙方无关。

　　第六条：已入托幼儿的服务

　　乙方应保证达到甲方向已入托的_____名儿童的一切服务承诺。妥善处理好因经营权变更所带来的相应问题，如所产生的问题发生在本协议生效前，甲方应承担由此产生的相关费用。

　　第七条：员工

　　幼儿园原有员工除乙方同意接收留用的之外，由甲方负责安置补偿。

　　第八条：不可抗力

　　如因自然灾害等不可抗因素导致乙方经营受损的与甲方无关。

　　第九条：保密责任

　　任何一方对因幼儿园转让而获知的另一方的商业机密负有保密义务，如使用教材、教学方法、招生规定及价格等不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　第十条：违约责任

　　对逾期支付转让金、逾期没有与房主达成协议的都要承担相关违约责任。

　　第十一条：争议的解决

　　1、未尽事宜，双方应本着互谅互让、诚实信用的原则进行友好协商，并签订书面的补充协议，补充协议与本协议有同等法律效力。

　　2、如协商不成，任何一方可向有管辖权的______人民法院提起诉讼。

　　第十二条：协议的生效

　　本协议一式_____份，甲、乙各持_____份，自双方签字之日起生效。

　　甲方：______________________

　　_____年____月____日

　　乙方：______________________

　　_____年____月____日

幼儿园合同8

　　原告徐**，男。

　　被告上海市**幼儿园。

　　法定代表人赖**，职务院长。

　　委托代理人陆**，女，系被告员工。

　　原告徐**为与被告上海市**幼儿园劳动合同纠纷一案，于xx年1月11日向本院提起诉讼，本院在诉前调解不成后于xx年1月28日依法受理，并决定适用简易程序、由审判员史清独任审理，于受理当日进行了公开开庭审理，原告徐**和被告委托代理人陆**到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。

　　原告徐**诉称，其通过12333劳动保障公共招聘网报名至被告处应聘门卫岗位，xx年2月5日接到了至被告处面试的通知，并被告知如面试合格将当场签订有效期为三年的劳动合同，其即按要求至被告处面试。面试时，被告向其介绍了相关情况，并要求其填写了入园员工登记通知，又指点其填满了几份盖有被告公章的有效期为三年的合同书上之填充空格，其签完名后准备拿起合同仔细看，被告却将合同收了起来，并以还要审批为由拿走了合同。当日，被告向其收取了一份求职证明，立即安排其上岗。xx年3月9日，被告安排包含其在内的全体员工进行体检，其询问合同之事，被告回复“快了”，并向其收取了身份证复印件。xx年4月，其发现被告将其列入劳务工、临时工范围，即再次询问合同的事，并明确提出其要求签订劳动合同，但被告未给予答复。xx年5月18日，被告在电话中要求其开具一份已有其他用人单位为其缴纳了社会保险费的证明，其回复“不能”。次月14日，被告告知其要签订劳动合同，先要将劳务合同了断，给点补偿金；次日，其至被告处上班，被告负责人要求其写一份了断补偿确认书，并要求其根据口述的内容书写，其在同意先了断三年期劳务合同、再补签劳动合同的情况下，书写了确认书并予以签名，但是直至6月底其仍未收到被告发出的补签劳动合同的通知，故其申请了仲裁。据此，其提出如下诉请：1、依法补签xx年2月5日起有效期为三年的劳动合同；2、要求被告支付xx年3月5日至xx年2月4日拒签劳动合同的双倍工资10,680元（注：实际上只计算至xx年1月31日）；3、补足xx年6月至xx年1月的应发工资7,224元（其中6月工资差额为960-456=504元，此后每月以960元计）；4、要求被告为其补缴xx年2月至劳动关系结束之日止的'社会保险费、公积金。

　　被告上海市**幼儿园辩称,原告受上海**有限公司(以下简称**公司)的派遣至其处工作,故其与原告之间不存在劳动关系,也不存在xx年6月15日原告根据其口述书写了确认书的事实,更不存在其承诺另行与原告签订三年期劳动合同的事实；既然确认书是由原告自行书写的,且原告已领取了确认书所涉补偿款，原告所有诉请即无事实依据，因此其不同意原告所有诉请。

　　经审理查明，被告的机构类型为事业法人；案外人**公司系一家经营范围为商务、劳动保障咨询、劳务服务、会务服务的有限责任公司。xx年1月1日，被告与**公司签订了劳务派遣协议书，约定由**公司派遣劳务人员至被告处从事劳务工作等。

　　xx年2月5日，**公司作为甲方、被告作为用工单位、原告作为乙方签订了一份《劳务工协议书》，主要内容是：1、协议为固定期限劳务协议，有效期自xx年2月5日起至20xx年2月4日，其中前6个月为试用期；2、**公司根据工作需要，聘用原告的工作岗位为后勤门卫；3、原告的月工资为1,000元等。原告在签名下方书写了“本人收到劳务工协议书正本一份”。《劳务工协议书》中用工单位一栏、乙方身份信息一栏、协议有效期一栏、劳动报酬一栏、工作岗位一栏等内容均由原告手写而成。

　　xx年6月15日，原告书写了一份确认书，主要内容是：“本人徐**，工作关系至xx年6月14日终止，所产生的经济补偿条款与用工、用人单位工作合同协商一致。本人在工作合同期启止（注：原文）日一切经济补偿一次性了断，相关劳动中产生一切纠纷随之结束。当事人徐**表示认可并于xx年6月15日到用工单位领取经济补偿式仟元，此经济补偿确认书经用人单位、用工单位同意即生效（经济补偿金由用人单位支付）。此协商一致条文经当事人本人签字确认。”此后，被告作为用工单位、永乾公司作为用人单位在确认书上加盖了公章，以示确认。当日，原告领取了一次性工作合同了断补偿金2,000元。

　　xx年12月31日，原告向上海市徐汇区劳动争议仲裁委员会申请仲裁,提出了本案所涉请求事项。仲裁委于xx年1月7日做出不予受理决定,理由是被告系事业单位,原、被告未签订书面劳动合同，故原告的请求事项不属于该会处理范围，原告不服向本院提起了诉讼。

　　上述事实,有双方的一致陈述和被告提供的劳务派遣协议

　　书、**公司营业执照、劳务工协议书、确认书、付款凭单等证据在卷资证。

　　本院认为，原告要求被告为其补缴住房公积金之诉请，不属于人民法院受理的劳动争议案件处理范围，故本院不做处理。原告提出要求与被告补签劳动合同，由于劳动合同的内容需由劳动合同当事人协商确定，人民法院作为公权力机构对劳动合同的具体内容无法予以确定，因此补签劳动合同之诉请也不属于劳动争议的处理范围，本院对此亦不予处理。

　　当事人对自己的主张负有举证义务。诉讼中，原告未能提供证据证明其于庭审中主张的一系列事实能够成立，相反被告所提供的证据可以证明原告收到了《劳务工协议书》正本，且该协议书相关手写部分均系原告亲笔书写所成，原告理应知晓协议书的甲方是永乾公司，而被告只是其用工单位，原告要求被告为其补缴xx年2月起的社会保险费，难获本院的支持。

　　现有事实表明原告亲笔书写了确认书，认可其与**公司签订的《劳务工协议书》于xx年6月14日解除，其又未提供相应的证据证明被告承诺在其与**公司解除《劳务工协议书》后，将与其补签三年期限的劳动合同，因此原告于本案中提出的其余诉讼请求均无事实依据，本院难以支持。

　　综上所述，依照《中华人民共和国劳动法》第七十八条之规定，本院判决如下：

　　一、驳回原告徐**要求被告上海市**幼儿园支付xx年3月5日至xx年2月4日拒签劳动合同的双倍工资10,680元之诉讼请求；

　　二、驳回原告徐**要求被告上海市**幼儿园支付xx年6月至xx年1月工资7,224元之诉讼请求；

　　三、驳回原告徐**要求被告上海市**幼儿园为其补缴xx年2月至劳动关系结束之日止的社会保险费之诉讼请求。

　　案件受理费5元，免予收取。

　　如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数递交副本，上诉于上海市第一中级人民法院。

　　审判员史清

　　书记员连文静

幼儿园合同9

　　甲方（用人单位）：

　　乙方（受聘教师）：性别：出生年月：

　　身份证号：

　　常住地址：

　　为了依法维护双方权益，明确义务，根据现行法律法规和有关政策规定，本着平等自愿，协商一致的原则，经甲乙双方商议，特订立此合同。

　　一、聘用合同期限：

　　本合同有效期半年，自年月日至年月日止。合同执行完毕，经双方协商，可续签合同，否则，合同终止。

　　二、双方的权利和义务：

　　（一）甲方的权利和义务：

　　1、对乙方进行党和国家的政策，法规教育，教育教学业务培训辅导。

　　2、对乙方的工作进行考核、奖罚。

　　3、制定严格的`规章制度规范乙方。月末按时支付乙方元的工资报酬。假期不付工资。

　　5、根据乙方的岗位和工作要求，为乙方提供必需的工作条件。

　　6、甲方为乙方购买养老保险。

　　（二）乙方的权利和义务：

　　1、认真学习党和国家的方针，政策，和法规，不断提高政治素养。

　　2、遵守国家法律法规，遵守甲方依法制定的规章制度和工作纪律。

　　3、服从甲方工作安排，认真履行岗位职责；维护甲方声誉。

　　三、聘用合同的变更、终止、解除的条件：

　　（一）聘用合同确需变更的，经双方协商一致，按程序变更合同。

　　（二）聘用合同期满，聘用合同即行终止。经双方同意，可续签聘用合同。

　　（三）乙方有下列情形之一的，甲方可单方面解除聘用合同：

　　1、聘用期内，严重不履行合同的。

　　2、乙方不服从甲方工作安排。

　　3、乙方严重违反教师职业道德规范、失职、违法、违纪、不遵守幼儿园规章制度。

　　4、乙方不履行岗位职责，在园内外造成不良影响。

　　四、甲乙双方都应遵守本合同，不得擅自违约，如需中途终止合同，需经双方协商解决，未经协商同意，违约一方应给对方赔偿损失，如有争议，由劳动部门仲裁。

　　五、本合同一式两份。甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　六、本合同于年月日生效。

　　七、本合同未尽的其他事由，由双方协商。

　　甲方：

　　甲方代表人：

　　（签字）乙方：年日（盖章）（签字）月

幼儿园合同10

　　出租方：

　　承租方：

　　出租方(甲方)：承租方(乙方)：

　　依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，就房屋租赁的有关事宜达成协议如下：一、基本情况

　　该房屋坐落于济宁市中区红星路与金塔路交汇口西临天地〃运河新城小区东南角。该房屋为：社区配套幼儿园用房。建筑面积约㎡，室内无其他基本设施，乙方作幼儿园使用时，乙方应按国家相关规定进行增补基本设施，并确保幼儿安全。甲方仅提供现状房屋，不负责乙方在经营办园以及使用过程中出现的安全问题。二、权属状况

　　甲方对该房屋享有所有权。三、房屋用途该房屋用途为：幼儿园。乙方保证在租赁期间内，未征得甲方书面同意并按规定经有关部门审核批准前，不得擅自改变该房屋用途。四、房屋改善 (一)甲方应在本合同签订后对该房屋做以下改善：对窗户安装防护棱，幼儿园室内外装修等，改善房屋的费用由乙方负担(出租方的交房标准后附明细)。(二)甲方允许乙方对该房屋进行装修、装饰或添臵新物。装修装饰或添臵新物的

　　范围是：室内幼儿园必须的设施、外墙面装饰变更时须甲方同意并征得规划部门同意，不添臵与幼儿园无关的装饰内容，双方也可另行书面约定。五、租赁期限

　　(一)房屋租赁期自年月日至年月日共计年。

　　(二)租赁期满，甲方有权收回该房屋。乙方有意继续承租的，应提前日向甲方提出续租要求，征得同意后甲乙双方重新签订房屋租赁合同。如乙方继续租赁房屋甲方未提出异议的，本合同继续有效。六、租金

　　合同有效期内，房屋租金按年计收，1-3年为定额租金。第4年起每年按上年租金标准提高 %的比率收取租金。即：

　　年数

　　第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年

　　建筑面积(约)

　　年租金(元)

　　年租金递增系数

　　年累计租金额

　　租金支付方式：乙方应当及时按照约定向甲方财务部门支付租金。款项交割以甲方向乙方开具收款凭证或发票为准。七、房屋租赁保证金

　　(一)甲方交付该房屋时，乙方支付房屋租赁保证金，金额为元(大写：万元整)

　　(二)租赁期满或合同解除后，房屋租赁保证金除抵扣应向乙方承担的费用、租金以及乙方应承担的违约赔偿责任外，剩余部分应如数返还乙方。八、其他费用租赁期内，与该房屋有关各项费用的承担方式为：

　　(一) 乙方承担房屋使用期间的(水费/电费/暖气费/燃气费/电话费/电视收视费/

　　物业管理费/房屋维修费用/新增幼儿园教育设施费)等相关费用。乙方应保存并向甲方出示相关缴费凭据。(二) (三)物业收费标房屋所在社区的多层住宅收费标准收取。

　　房屋维修自交付乙方房屋之日起至国家现行规定的房屋保修期限内，由甲方负责维修。(四)房屋租赁税费以及本合同中未列明的其他费用均由甲方承担(按国家法律规定应有乙方应承担的正常经营过程中的相关费用除外)。九、房屋的交付与返还交付：甲方应于年月日前将房屋约定条件交付给乙方。《房屋附属设施、设备清单》经双方交验签字盖章并移交房门钥匙及现状照片后视为交付完成。

　　返还：租赁期满或合同解除后，乙方应返还该房屋及其附属设施。甲乙双方验收认可后在《房屋附属设施、设备清单》上签字盖章。甲乙双方应结清各自承担的费用。(乙方添臵的可动独立设备用品由其自行收回，而对于乙方装饰、装修的部分，具体处理方法为乙方放弃收回归甲方所有)。十、房屋及附属设施的维护

　　(一) 租赁开始后，乙方正常使用的前提下，甲方应保障该房屋主体结构处于适用和安全的状态。乙方发现该房屋及其附属设施有故障时，应及时通知甲方修复。

　　(二) 乙方对幼儿园管理、教育疏忽出现的'安全事故乙方承担安全及修复责任。乙方人员在使用过程中损坏的房屋设施，由乙方承担维修费用。

　　(三) 乙方不得改变房屋的主体结构、承重结构、水路、电路、天然气及暖气管道，如有改动，甲方有权要求乙方恢复原状并追究因此而造成的损失。对于乙方的装修、改善和增设的其他设施甲方不承担维修的义务。

　　(四) 乙方应合理使用并爱护该房屋及其附属设施。因乙方保管不当或不合理使用致使该房屋及其附属设施发生损坏或故障的，乙方应负责维修或承担赔偿责任。如乙方拒不承担赔偿责任的，甲方可代为维修或购臵新物，费用由乙方承担，因拖期维修造成乙方人员安全事故的，甲方不承担责任。

　　(五) 对于该房屋及其附属设施因自然属性或合理使用而导致的损耗，乙方不承担责任。

　　(六) 属于易损部件的，如水嘴、灯泡、开关、下水道堵塞等，甲方不承担维修责任。

　　(七) 在保修期内，甲方每半年进行一次房屋状况查验，发现问题，当场书面通知乙方，乙方确保配合维修，避免安全事故发生。

　　(八) 甲方应在接到乙方报修通知后的日内进行维修。逾期不维修的，乙方可代为维修，费用由甲方承担。因维修房屋需乙方人员搬出房屋超出1日时，应相应减少租金或延长租赁期限。十一、转租 (一)除甲乙双方另有约定以外，乙方需事先征得甲方书面同意，方可在租赁期内将该房屋部分或全部转租给他人。否则，视为乙方违约，甲方有权解除本合同，已收取租金作为违约金处理。(二)接受转租方对该房屋及其附属设施造成损坏的，应有乙方向甲方承担赔偿责任。

　　十二、所有权变动

　　租赁期内甲方将该房屋所有权转让给第三人时，应当事前日通知乙方，乙方在同等条件下享有优先于第三人受让的权利。十三、合同的解除 (一) (二)经甲乙双方协商一致，可以解除合同。

　　有下列情形之一的，本合同终止，甲乙双方互不承担责任：

　　1.该房屋因城市建设需要被依法列入房屋拆迁范围的。

　　2.因地震、火灾等不可抗力致使房屋毁损、灭失或造成其他损失的。(三)

　　甲方有下列情形之一的，乙方有权单方解除合同：

　　1) 未按约定时间交付该房屋达 60 日内。

　　2) 交付的房屋不符合合同约定严重影响乙方使用的。3) 不承担约定的维修义务致使乙方无法正常使用该房屋的。4) 交付的房屋危及乙方安全或者健康的。(四)

　　乙方有下列情形之一的，甲方有权单方面解除合同，并收回该房屋：

　　1) 逾期不支付房屋租金日以上的。2) 欠缴各项费用达伍仟元的。3) 擅自改变该房屋用途的。

　　4) 擅自拆改变动或损坏房屋主体结构的。5) 擅自将该房屋转租给第三人的。6) 利用该房屋从事违法活动的。十四、违约责任

　　(一) 甲方有本合同第十四条第三款约定的情形之一的，应按年租金的日万分之贰向乙方支付违约金。

　　(二) 因甲方未按约定履行维修义务造成乙方人身、财产损失的，甲方过错责任程度承担赔偿责任(乙通知甲方维修，甲方书面表示承担维修费用时除外)。(三) 租赁期内，甲方需提前收回该房屋的或者乙方需提前退租的，应提前日通知对方，将已收取的租金余额退还乙方。

　　(四) 其他：提前收回房屋与提前退租，自对方收到通知之日起日内清算，日内交房，按以上合同条款约定，视为合同到期方式处理。本协议履行之日起除不可抗力因素外，乙方五年内提出退租，保证金不退还。十五、无权代理由甲方代理人代为签订本合同并办理相关事宜的，甲方代理人和乙方代理人应在甲方开具的授权委托书或出租代理合同的授权范围内确定本合同具体条款，甲方代理人超越代理权或代理权终止后的代理行为，未经甲方书面追认的，对甲方不发生法律效力。

　　十六、合同争议的解决方法

　　本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决。协商或调解不成时，双方均可向该房屋所在地人民法院提起诉讼。十七、其他约定事项

　　(一) 本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同(及附件)一式叁份，其中甲方执壹份，乙方执壹份，房屋租赁管理行政机关备案一份。

　　(二) 本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

　　出租方(甲方)签章：承租方(乙方)签章：法定代表人：地址：电话：证照号码：出租方代理人：法定代表人：地址：电话：证照号码：承租方代理人：

　　签约时间： 20xx年月日

　　签约地点：

幼儿园合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方经友好协商，就幼儿园转让事宜达成以下协议：

　　一、甲方将位于胜利西街高家庄内的春蕾幼儿园经房东同意于20xx年7月1日转让给乙方使用，以后有关房屋租用问题均由乙方与房东协商，与甲方无关。

　　二、幼儿园现有一切装修、装饰、设备在甲方收到乙方转让金后全部归乙方所有使用。

　　三、乙方在20xx年7月1日前一次性向甲方支付所协商转让金，转让金包括第二条所述的装修、装饰及教学等幼儿园一切设施及其他相关费用，甲方不得再向乙方索取任何其他费用。

　　四、该幼儿园已由甲方办理相应许可证，甲方保证向乙方提供的幼儿园的一切信息的真实性，但自接管之日起即20xx年7月1日起，乙方应主动向上级领导部门申请变更法人代表及一切相关证件，并由上级领导部门盖章同意该幼儿园的`所有证件的转让，自接管之日起，幼儿园由乙方经营所引起的债权债务及一切幼儿的责任事故全部由乙方负责，与甲方无关。乙方接管经营前，该幼儿园所欠的一切债务与事宜由甲方负责，与乙方无关。

　　五、乙方应保证达到甲方向已入托的幼儿的一切服务承诺，妥善处理好因经营权变更所带来的相应的问题。

　　六、如因自然灾害等不可抗因素导致乙方经营受损的与甲方无关。

　　七、如乙方没有按时交纳转让金，甲方有权终止该协议的生成。

　　八、任何一方对因幼儿园转让而获知的另一方的商业机密负有保密义务，如使用教材、教学方法、招生规定及价格等，不得向其他第三方泄露，但中国现行法律法规加有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　九、双方应本着互谅互让、诚实信用的原则进行友好协商，并签订书面的协议，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字按手印之日起生效。

　　甲方签字(盖章)：

　　乙方签字(盖章)：

　　年月日

幼儿园合同12

　　甲方：（购货方）

　　乙方：（供货方）

　　为了确保幼儿园每日所购食品的安全卫生、保质保量，按照《食品卫生法》、《食品管理制度》、《餐饮行业索证制度》等规定，甲乙双方特签订如下协议：

　　一、甲方向乙方购买_________，乙方应以平价按期如数出售给甲方。

　　二、乙方向甲方所出售的_________，必须符合国家及地方政府相关法律法规标准，具有相关部门的`质检报告，货品包装完整，标识清楚，不得掺假。

　　三、乙方不得向甲方出售过期、变质和不合格食品，如因此造成食品中毒等安全事故，将依法追究乙方法律责任。

　　四、乙方必须遵守甲方食堂食品卫生管理制度，为甲方提供优质的服务。

　　五、乙方需向甲方提供合法有效地相关证件的复印件以备甲方存档：食品卫生许可证、营业执照等。

　　六、本合同期为一年，从_________起至_________止，自_________起开始生效。经双方同意后签订。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

幼儿园合同13

　　甲方：

　　乙方：***

　　根据幼儿园工作的需要，甲方聘用乙方为幼儿园工作人员，

　　岗位：教师

　　月基本工资:

　　并经双方协商同意签定本合同，共同遵守。

　　一、聘用期限

　　本合同自20xx年2月10日至20xx年2月9日止，聘期壹年。

　　二、合同期间

　　双方必须执行国家正式颁布的《幼儿园工作规程》和《幼儿园管理条例》，遵守幼儿园的规章制度。

　　三、合同期间双方的基本权利和义务

　　甲方：

　　1、负责乙方的思想政治和业务的.培训工作，提供适宜的工作环境，保护乙方的合法权益。

　　2、根据工作需要和单位的规章制度对乙方进行管理与安排，并对其思想业务工作的表现实施考核和奖励。

　　3、聘用期间，甲方不得无故解聘乙方，但有以下情节之一的，立即解聘，并视情节轻重，追究其经济和法律责任。

　　①体罚或者变相体罚幼儿，造成严重后果的。

　　②挪用幼儿园经费的。

　　③教育教学管理或者后勤服务工作中失职，造成严重后果的。

　　④不服从工作安排、和同事闹纠纷、闹情绪影响正常教学秩序造成不良影响的。

　　⑤其他有损于幼儿教师和甲方形象、声誉的行为。

　　4、聘用期满，甲方根据工作需要和乙方在聘用期内的德才表现、工作实绩、身体状况等情况优先聘用乙方。

　　乙方：

　　1、享有所在岗位同职人员的同等政治和生活待遇，享有国家法律保护和本合同明确的一切权益。

　　2、遵守国家法律法规和甲方制定的《幼儿园规章制度》。

　　3、积极履行保教义务，廉洁奉公，努力做好本职工作。

　　4、乙方不得无故终止合同，如要辞职，需提前一个月书面通知甲方，征得同意后，方可辞职。如未经甲方同意,中途擅自离职，造成后果由个人负责。

　　四、乙方的工作任务及要求协定如下：

　　1、依据保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

　　2、拥护党的基本路线，热爱幼儿教育事业，爱护尊重幼儿，努力学习专业知识和技能，提高学历和专业水平，品行良好、为人师表、乐于奉献、忠于职守、身体健康。

　　五、聘用期内的工资福利待遇

　　所有聘用人员一律实行月薪制结构工资，甲方每月15日发放上月工资。

　　【1】教师岗位基本工资:主班780元，配班500-700元。学历工资:学前、小学教育大专30元，其他大专20元，幼师中专20元，其他中专10元。教师资格证工资:幼儿教师证书：40元。其他教师证书：30元。其他：满勤50元，车贴20元，跟车值班：60元工龄:满一年30元/月。月绩效考核奖：0—100元。(优秀100元、良好70元、合格50元、不合格0元)甲方负责给乙方(教师岗位)每月办理五金保险，费用由甲乙双方各承担50%，如乙方不需要办理，可折合现金200元/月(当月需出勤满20天)，待学年结束一次性发放。若在合同期内，乙方辞职(不含参军、公务员或者事业单位录用)、擅自离职或因工作中出现事故造成严重后果者，甲方除解聘乙方外，甲方还将不予支付提供给乙方的福利待遇所得。

　　【2】辅助人员基本工资600—1200元。满勤:50元，工龄:满一年20元/月。月绩效考核奖：0—50元。(优秀50元、良好30元、合格10元、不合格0元)

　　【3】职务补贴：组长：50元中层：100元

　　【4】甲方根据乙方工作量化考核，每月进行绩效评分，每学年度进行综合评价，优奖劣汰。

　　【5】在聘用期若乙方工作特别突出，经各方面考核后甲方需适当调整其基本工资。

　　【6】迟到者首次扣10元,两次者扣除满勤奖。事假一天,扣除满勤奖和一天的工资，两次以上者,请假一天扣两天工资。病假者，要有县级以上医院出据的证明,请假一天扣半天，以此类推。

　　本合同经甲、乙双方签字(盖章)后立即生效，本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

幼儿园合同14

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　甲方因组织学生到黄陵县城进行节目演出，需向乙方包车。为确保师生的乘车安全，明确各方权利义务，经甲乙双方平等协商，就租车事宜达成如下协议。

　　一、甲方职责

　　1、乘车时幼儿必须有老师带队教育管理，并组织幼儿上下车。

　　2、配合乙方维持车内秩序。

　　3、负责学生的安全教育。

　　4、当日向乙方兑现协议好的包车费用。

　　二、乙方职责

　　1、接送车必须是车况良好的公交车，具备合法手续已有效行驶证。有参保机动车交通强制责任险和乘车人员保险，并确保车辆运行安全。

　　2、学生接送车的驾驶员必须持有准驾车型三年以上的'驾驶资格，并具备相应期间的安全驾驶经历，驾驶记录良好，最近三年内未发生致人死亡的交通事故。严禁没有相应驾驶资格的人员驾驶接送学生。

　　3、组织驾驶员在规定的时间到位接送，并必须服从甲方的调度指挥。

　　4、在接送途中，驾驶员不得从事一切影响安全行车的违规行为。

　　接送时间：_______年_______月_______日早上，具体接送时间有甲方确定。每辆车按交管部门核定的人数乘坐，接送时间必须派足车辆，一次性接送。

　　此协议一式四份，双方各执一份，交通局、教育局各备份一份。

　　甲方签名（盖章）__________

　　乙方签名：（盖章）_____

　　代表人签字：______________

　　代表人签字：_____________

　　_______年______月_______日

　　_______年______月______日

幼儿园合同15

　　甲方：东海县山左口乡人民政府

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包条例》等法律、法规的规定，在平等、互利、协商一致的基础上，甲乙双方自愿达成如下工程承包合同：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：山左口乡中心幼儿园

　　2、工程地点：消防站南侧

　　3、工程内容：土建、水、电安装、建筑面积9302平方米、装饰工程（按照图纸、变更通知单施工，相关要求见附件）。

　　二、开工及竣工期限

　　1、工程开工日期：20xx年3月*日

　　2、工程竣工日期：20xx年11月*日

　　三、工程质量标准：合格

　　四、工程承包方式：包工包料

　　五、甲方的权利及义务

　　1、提供建筑楼房的土地及设计图纸给乙方施工。

　　2、根据乙方的施工进展及质量情况，给付工程款。

　　3、甲方及受其委托的监理有权对乙方的施工进度、工程质量进行监督，如发现乙方工程质量存在问题，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿标准按受损的五倍计算。

　　4、负责施工期间的水通、电通、路通，水、电费用由乙方承担。

　　六、乙方的权利及义务

　　1、必须按甲方提供的图纸进行施工，并接受甲方代表、监理人员的监督和管理。

　　2、施工时必须用搅拌设备，并负责水、电设施的安装工作。

　　3、施工中应做好安全事故的防范工作，如出现人身等安全事故的，一切责任均由乙方负责，甲方概不承担任何责任。

　　4、建设工程主体结构的施工由乙方自行完成；乙方不得将建设工程转包给第三方或者将其承包的.全部工程肢解以后以承包的名义分别转包给第三方。

　　七、关于延期、暂停施工和检查、返工的问题

　　1、如遇大雨天不能施工的，或遇非正常停电，一周内累计超过24小时的，施工期限应顺延。

　　2、乙方施工中应该接受甲方及甲方代表、监理人员的监督检查和验收，因质量不合格造成返工的，所需费用由乙方承担。

　　3、关于隐蔽工程的验收：乙方应通知甲方，经验收后，双方办理合格手续，方可继续下道工序施工。

　　八、工程款及支付办法

　　1、经公开招标，山左口乡中心幼儿园工程造价***元/平方米，总计人民币（小写）****元，大写：****

　　2、工程完成一半时，付工程款的***％；工程验收合格后付总造价的****％；20xx年6月底前分**次付清全部工程款。

　　九、关于质量保修问题

　　1、范围：水、电、楼面、墙面、地面和楼上建筑结构。

　　2、保修期：自竣工验收之日起1年。

　　十、违约责任

　　1、合同履行期间，甲乙双方均不得擅自变更或终止合同内容，如有发生，违约方应向守约方

　　偿付违约金***万元。

　　2、如乙方不能按期完成建筑工程任务的，每逾期1天，甲方有权向乙方收取总工程款2‰的违约金。如乙方因质量问题造成损失的，甲方有权根据所受损失情况要求乙方赔偿。

　　十一、附则

　　1、本合同一式肆份，甲乙双方和见证机关各执一份。

　　2、本合同自签订之日起生效。

　　3、本合同附有施工要求，本要求与合同具有同等法律效力。

　　4、本合同未尽事宜，甲乙双方可自行协商解决，或诉至东海县人民法院。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　项目负责人：项目经理：

　　见证机关：见证员：

　　20xx年月日

　　附件：

　　山左口中心幼儿园用料及施工要求

　　1、钢筋标准：国标

　　2、内门为钢木门，外门为防盗门及地簧门。

　　3、窗为塑钢窗，使用玻璃为普通单层玻璃。

　　4、楼面、地面地砖为普通水磨石；卫生间为防滑地面砖；卫生间墙面砖高度为***米，规格为*****；轻钢龙骨塑料扣板吊顶。

　　5、外墙乳胶漆按效果图施工。

　　6、建筑物内所有回填土均在工程承包范围内，由乙方承担。

　　7、基础工程量按实际发生的工程量决算。

　　8、施工所用材料必须为合格以上产品，经甲方或其委托的监理、乡建管所人员认可后方能进场。

　　9、如图纸存在设计问题或因甲方提出发生变更的，必须由甲方、乡建管所人员和监理等共同签字认可。

　　10、所有材料价格不作为变更内容。

　　11、其他：按照图纸和施工规范施工。

【幼儿园合同】相关文章：

幼儿园雇合同02-15