设备安装合同

时间：2022-10-02 22:53:43 合同大全我要投稿

设备安装合同【热门】

　　在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，签订合同也是非常有必要的行为。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的设备安装合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

设备安装合同【热门】

设备安装合同1

　　发包方（甲方）：代表人：

　　承包方（乙方）：负责人：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。鉴于甲方是______________________项目的发包人，决定将本项目的制冷设备工程安装交由乙方承包，现就相关事宜达成如下协议：

　　一、甲方为乙方提供的制冷设备及材料及安装报酬如下：冷库共________间，制冷设备共________套，总价款为________________元。

　　二、交付安装期限风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的'竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。自________年____月____日开始，________年____月____日竣工交付。风险提示：保修责任的起算

　　工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　三、保修乙方对制冷设备实行保险________年，由于甲方违规操作造成的损失由甲方承担；保修期间从安装调试合格、试运行之日起开始计算。

　　四、验收安装完毕，乙方应在竣工日起____日内通知甲方验收；甲方应在收到验收通知日起____日内组织验收，验收合格后，乙方提供给甲方必要的技术说明、操作方法说明使用注意事项等有关资料。验收不合格的，乙方应无偿返工，直至达到约定标准。

　　五、结算方式及期限

　　1、工程量按照实际施工计算。

　　2、在合同签订后____日，付预付款_______元；制冷设备运到安装地时，甲方付给乙方_______元；安装调试完毕，运行正常，付给乙方_______元；剩余_______元，作为质保金在保修期届满时无息支付给乙方。

　　六、乙方收到预付款时，及时将款汇给厂家订购设备，设备采用铁路运输（包括公路联运），收到提货通知时，应及时验货付设备款单，及时去提货，运到安装现场甲方不能按合同付款时，乙方不予卸货并可拉走设备。

　　七、甲方提供符合国家规定的三相电源（必须有零线），由于供电的原因导致延误工期，竣工日期顺延。

　　八、由于不可抗力造成损失，乙方不承担责任。

　　九、合同履行过程中，任何一方解除合同均应书面通知对方，给对方造成的任何经济损失，由责任方赔偿。

　　十、违约责任由于工程款未按时到位，甲方如不能按期付款，影响工期，甲方拖延乙方的结算款按每天______％付给乙方违约金；由于乙方原因，不能按期完工，给甲方造成的损失，由乙方承担赔偿责任。十

　　一、附则

　　1、甲方未付清工程总价款时，设备所有权归乙方。

　　2、本合同一式______份，甲乙双方各执______份。

　　3、本合同自双方签字盖章后生效。

　　4、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成，均可向工程所在地人民法院起诉。

　　甲方：地址：联系人：签订地点：签订时间：________年____月____日

　　乙方：地址：联系人：签订地点：签订时间：________年____月____日

设备安装合同2

　　甲方：

　　乙方：________有限公司

　　甲乙双方经友好协商，本着平等、互利、互惠的原则，就甲方网络硬件设备采购、安装、调试等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成，特签订本合同。

　　甲、乙双方共同认可并同意本合同及附件的各项内容。

　　一、合同金额：

　　本合同总额为（大写）人民币____ （￥ ____ 元）。

　　二、验收时间：

　　1、验收时间：合同签订起____日内，即__年__月__日之前；

　　2、验收内容：乙方按甲方要求安装并调试完毕：

　　（1）所有网络硬件设备正常运行；

　　（2）连通各个网络结点。

　　三、结算方式及期限

　　1、合同签订时：甲方应支付给乙方预付款人民币（大写）____元（￥ __ 元）整。

　　2、所有网络设备安装、调试、验收完成后甲方在三个工作日内支付给乙方剩余款项。

　　3、对于本合同约定范围之外的变化，可由双方另行协商，达成一致后可作为本合同的补充条款。

　　4、付款信息

　　公司名称：________有限公司

　　公司账号：__________

　　开户行：________支行

　　四、双方的责任和义务

　　甲方：

　　1、按照合同约定，按时支付相应费用，

　　2、乙方进行现场安装之前，甲方应将电力等配套设施安装到位。

　　3、严格按照双方事先约定，积极配合乙方工作，审查方案，完成协助事项并监督工程的'实施进展。

　　4、按合同约定的内容进行工程验收。

　　乙方：

　　1、按照合同约定，在深入了解甲方的需求的情况下，负责整个网络设备的采购、安装、调试及进度安排。

　　2、严格按照合同约定，对甲方有关人员提供咨询等服务，并保证按期保质完成网络安装工程。

　　五、合同的变更与解除

　　1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

　　2、如发生不可抗力事件，本合同将自动解除。

　　3、若甲、乙双方存在纠纷，应友好协商，无法达成一致应由当地的人民法院裁决。

　　4、如有经双方协商并签字生效的合同补充条款与本合同具有同等法律效力。

　　5、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方代表签字之日起生效。

　　六、本合同附件

　　附件1：《设备及价格清单》

　　甲方盖章：乙方盖章：

　　经办人：经办人：

　　签定时间：__年__月__日签定时间：__年__月__日

设备安装合同3

　　购买方（以下简称甲方）：

　　供货方（以下简称乙方）：

　　一、根据《中华人民共和国合同法》之规定，为了保证甲乙双方交易公平、合理，确保双方实现各自合法的经济利益，经甲乙双方充分友好协商达成一致意见，特订立本合同（下称“本合同”）。

　　二、交货时间：

　　签订合同之日起5日内交货。

　　三、交货地点：

　　四、设备验收标准和方式：

　　1、验收标准：（根据标的物及其相关要求填写）

　　A、产品数量需与实际数量相符。

　　B、灯光效果需达到甲方标准。

　　2、甲方应与乙方共同对产品进行验收，对于不符合验收要求的，甲方有权拒收，乙方必须在7天内更换。

　　3、乙方未按规定期限7天内更换的.，每延误一天乙方向甲方支付100元违约金。

　　五、付款方式：

　　1、乙方随货向甲方提供正式收据。

　　2、付款方式：

　　设备安装验收合格后，甲方向乙方支付合同总额100%，即6819元。

　　六、售后服务：

　　1、自甲乙双方验收之日起，对产品本身质量实行壹年保修。甲方以电话、邮件形式通知乙方维修时乙方需在7天内给予维修完毕，并提供备用硬件设施保证甲方正常使用。

　　2、保修期内乙方在接到甲方通知后未在7天内给予维修完毕，每延误一天乙方向甲方支付100元违约金。

　　3、乙方需在产品验收安装完成后对甲方进行技术培训咨询服务。

　　4、保修期外甲方可根据自己的实际情况通过与乙方签定维护合同方式得到支持，维修后质量应与产品验收标准相同。实际发生费用按每次维护实际费用结算。

　　七、违约责任：

　　1、从双方签订合同之日算起，乙方未按合同期限完工，每延误一天乙方向甲方支付100元违约金。

　　2、甲方未按合同规定付款的，每日向乙方支付100元的违约金。

　　八、解决合同纠纷方式：

　　1、本合同中未尽事宜由双方共同友好协商解决。

　　2、合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均可选择向甲方所在地的人民法院提起诉讼的方式解决。

　　3、除人力不可抗拒事故外，若甲乙双方中一方废除合同，需向另一方支付人民币1000元违约金。

　　4、甲、乙双方在本合同上签字、盖章之日起生效。合同签定后，任何一方不得擅自修改。如需修改，应经双方共同协商同意，签定修改协议，所签协议书具有与本合同同等法律效力。

　　5、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。具有同等法律效力。

　　甲方单位：

　　乙方单位：

　　甲方盖章：

　　乙方盖章：

　　甲方代表签字：

　　乙方代表签字：

　　联系电话：

　　日期：_____年____月___日

设备安装合同4

　　甲方：

　　乙方：襄阳市伟丰机械有限公司

　　经双方友好协商，甲方将设备安装、拆卸工作委托承包给乙方完成。为明确双方权利和义务，在平等互利的原则上，双方协商一致，签订本合同。

　　第一条：设备型号和主要安装技术指标

　　设备名称：、型号：、安装、拆卸高度：数量：

　　第二条：工程名称及地点

　　工程名称：

　　工程地点：

　　第三条：承包选择内容：

　　安装□、拆卸□、调试□、检测□

　　第四条：安装和拆卸时间

　　1、安装时间：具体时间以甲方书面或电话通知为准（需提前天通知乙方）。

　　2、拆卸时间：具体时间以甲方书面或电话通知为准（需提前天通知乙方）。

　　第五条：安装、拆卸费用及支付方式

　　1、安装□检测□拆卸□费共计：（大写）：

　　2、支付方式：甲方在设备安装前一次性付清安装、拆卸费用总计；

　　第六条：甲方责任

　　1、负责保证垂直运输设备进场道路通畅，提供无障碍物工作面、设置隔离区、在垂直运输设备米范围内根据使用说明书设置专用配电箱等，垂直运输设备安装、拆卸所必要的作业环境条件；

　　2、应保证机械垂直运输设备状况良好、完整、安全可靠、符合国家、行业相关标准和地方法规，同时提供使用设备的全套出厂技术资料（含制造许可证、出厂合格证、监检报告和设备使用说明书各一份）；

　　3、负责设备基础设计和施工，负责附墙预埋件施工；

　　4、若安装高度发生变化，应提前通知乙方，应商定增加部分的费用；

　　5、应在设备顶升、附墙前天通知乙方工作时间，以利于乙方作好准备工作，若不能及时通知乙方，工期的延误由甲方负责；

　　6、按合同约定支付乙方□安装、□拆卸费用；

　　7、对现场安装（拆卸）工作行使安全否决权。

　　第七条：乙方责任

　　1、乙方应按合同规定的时间内完成垂直运输设备的安装、拆卸工作。由于乙方工作和管理的原因，不能按时完成设备的安装和拆卸工作，造成甲方损失，应承担违约责任；

　　2、负责设备安装、拆卸前的设备检查工作，查验相关检测报告，确认设备状况对垂直运输设备的`安装或拆卸不构成任何潜在影响；

　　3、负责设备的安装、调试工作。

　　4、安装拆卸前，乙方应按国家相关规范要求编制切实可行的、内容全面的安装（拆卸）技术方案，经甲方审核批准后，方可进行安装（拆卸）工作。

　　5、乙方人员应持证上岗，遵守甲方现场的规章制度，服从甲方协调安排。

　　6、因安装造成的事故由乙方负责，因操作不当造成的事故由甲方负责。

　　第八条：违约责任

　　在合同的履行过程中甲乙双方应严格按照合同规定的条款执行，如违反应承担违约责任。对造成对方经济损失的应负责赔偿，承担相关法律、法规责任。

　　第九条：其它事宜

　　1、本合同在履行中发生争议，双方协商解决，协商解决不成的，任何一方可向所在地的人民法院提起诉讼；

　　2、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，补充协议，与本合同具有同等法律效力；

　　3、本合同一式贰份，双方各执壹份，双方代表签字（盖章）之日起生效。安装、拆卸完工并付清合同款后自行失效。

　　第十条：其它补充协议：

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　日期：日期：

设备安装合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立合同。

　　一、工程概况:

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程范围：

　　工程内容：监控系统布线、设备安装及调试

　　二、工程总价：

　　合同金额：

　　工程在本监控系统工程采用总价包干的形式，一次包干;超出本监控系统工程范围内的项目若有实际需要增加的，由双方协商定价。

　　三、产品质量及安装调试要求：

　　1、乙方须按要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。

　　2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品。由此带来的一切损失由乙方负责。

　　3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。

　　4、由甲方提供安装场地及电源。

　　四、技术标准及质量保证

　　(1)布线标准：乙方监控系统布线施工，严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》。

　　(2)乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。

　　(3)乙方保证项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。

　　(4)乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价格汇总表质保说明)

　　五、工程项目建设期限：

　　合同签定后( )日内进场施工，整个施工工期( )天。年月日开工，年月日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)

　　六、售后服务：

　　1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。

　　2、凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在4小时内响应，24小时内解决故障，若在24小时内不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的'备用产品保证甲方的正常使用。

　　3、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护合同的设施、设备。

　　七、竣工验收及付款方式：

　　项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收，并提供相关资料。乙方自书面通知之日起，10天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。项目施工安装、调试完毕后，并签注验收结论。自合同签定起5日内支付合同总金额的50%(￥ )，工程进行到安装监控器时付总金额20%(￥ )(此部分资金不计算利息)，验收合格后付清余款，逾期不付按0.1%支付滞纳金。

　　八、约定事项

　　(1)为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组。

　　(2)合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为合同的附件。

　　(3)附件1作为合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。

　　九、违约责任：

　　1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的 0.1% 向甲方支付违约金;若违约超过10天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。

　　2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的 0.1% 向乙方支付违约金。

　　十、合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

　　十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决,直至提交法院审理。

　　十二、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。

　　十三、合同一式两份，由甲方执一份

　　十四、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

　　十五、合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：电话：电话：

　　年月日

设备安装合同6

　　合同编号：

　　甲方：签订时间：年月日乙方：签订地点：

　　依照《中华人民共和国合同法》，甲乙双方就本项目标的物采购事项签订本合同, 以兹信守：

　　第一条合同标的（下称：货物）及合同总价

　　注：合同总价已包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术、指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等等或成本、利润、税收等其他各项有关费用，以及货物进口的商检、关税和海关手续等费用，甲方无须向乙方另外支付本合同规定之外的任何费用。

　　第二条质量要求和技术标准

　　1、乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准，以及甲方询价文件和乙方报价文件中规定的质量要求和技术指标为约定标准；甲乙双方如遇对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在询价与报价文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准。

　　2、乙方提供的货物（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。 3、包装和运输：

　　（1）乙方应采取防潮、防雨、防冻、防锈等相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。乙方自行承担货物运输损失风险。

　　（2）包装箱及每一附件应由乙方注明货物名称、型号、件数、附件名，包装箱内应附有产品说明书和使用说明书。

　　4、技术标准：

　　第三条保修和售后服务

　　乙方根据下表向甲方提供货物的免费保修和保养服务：

　　1、保修期、保养期按甲方经对货物书面验收合格之日起计算。

　　2、在保修期、保养期内，如货物设备非因甲方的人为原因而出现质量问题，甲方有权向乙方提出质量异议，乙方应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用；乙方未按时修理或未按时退换，均视为延期交货。乙方保证在接到故障电话后小时内响应用户要求，小时内派员上门现场维护并在小时内排除故障修复使用，如在规定时间内不能修复解决，则提供相同功能档次的货物设备给甲方作为代替使用，确保货物设备的正常运作和使用。

　　3、如乙方违反保修约定的，每次支付违约金人民币 1000 元，如甲方聘请第三方维修的，承担甲方聘请第三方维修的费用，并赔偿甲方的损失。

　　第四条价款和支付方式

　　1、合同总价：￥元（人民币大写：）。

　　2、支付方式：

　　⑴、在本合同签订后7个工作日内，甲方向乙方预付合同总价的%款项：￥元（人民币大写：）

　　⑵、在乙方发货前，甲方收到乙方增值税发票和付款通知后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的%款项：￥元（人民币大写：）；

　　⑶、在货物经书面验收合格之日起，甲方收到乙方提供的全部余款增值税发票后的十五个工作日内向乙方支付合同总价的％款项：￥元（人民币大写：）；

　　⑷、合同总价剩余的％款项：￥元（人民币大写：）在质保

　　期满后甲方接到乙方通知的十五个工作日内，按照相关保修条款约定，向乙方支付。

　　第五条交货时间、地点和方式

　　1、交货时间：乙方应在本合同签订之日起的日内，免费将货物及其配件、随机工具送达甲方指定地点，并在交货日内安装调试完毕，并免费提供技术培训和咨询服务。

　　2、交货时，乙方应将货物的用户手册、保修手册等单证交付给甲方，其中：进口产品必须提供国家进出口商品检验部门的检验证明，国内产品还必须提供出厂合格证。

　　3、交货地点：甲方指定的地点。 4、交货方式：由乙方送货上门。

　　第六条安装、调试和验收

　　1、数量清点：在到货当日，由甲方对货物数量进行清点。该单据仅作为甲方对乙方送货数量的清点说明，不得作为甲方对货物质量的验收证明；货物以密封包装箱形式送达的，甲方只先行清点包装箱的数量；货物安装时，双方共同开箱验收。。

　　2、产品到甲方工厂后，由乙方负责安装，并进行设备调试。乙方接到甲方人员通知后，乙方工作人员应当在48小时内进行到甲方工厂现场进行安装。乙方应当在到达现场后天内完成设备安装，并且设备应当调试完毕，可以进行正常的生产。

　　3 、在安装、调试前2日，乙方技术服务人员应当向甲方工程技术人员做设备技术交底，乙方应当提供设备技术参数、说明书、资料、图纸，讲解和示范及将要进行的程序和方法。

　　4、乙方技术服务人员安装、调试过程中，对重要工序，乙方技术服务人员应当明确告知甲方工程技术人员，并且甲方工程技术人员要对施工情况进行书面确认，否则甲方工程技术人员有权要求乙方技术服务人员停止安装、调试，乙方应当主动停止设备的安装、调试工序。经甲方书面确认的工序如因乙方技术服务人员指导错误而发生的问题，乙方应当承担赔偿责任。

　　5、为使甲方相关操作人员对设备能进行正常操作、维护、保养,乙方应当免费对甲方相关操作提供相应的技术培训,并免费提供培训资料,培训应当与工程进度相一致。培训完成后，甲方的`操作人员应具备能独立操作、维护、保养设备的能力。

　　6、乙方派出员工必须具有相关的资质，并且严格安装相关规定操作施工，如乙方员工发生事故的，由乙方自行承担，与甲方无关。

　　7、质量验收：在乙方完成设备安装调试完毕后个工作日内，按照本合同第二条的约定，甲方组织质量验收，双方签署书面验收单。

　　第七条违约责任

　　1 、甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期付款部分的万分之五/日计算，向乙方支付违约金。 2 、乙方逾期交付货物或逾期完成调试的，每逾期一日，按合同总价的万分之五/日计算，向甲方支付违约金；乙方仍需履行合同向甲方交付货物或调试义务；如乙方逾期 15天仍未交货或调试后验收不合格的，甲方有权解除合同，乙方应及时退还甲方全部已付款项，并按合同总价的20％计算，向甲方支付违约金。

　　3、乙方交付货物或部件的品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，甲方有权向乙方提出更换货物及索赔，乙方应在甲方提出之日起 7 天内免费更换货物，未按时更换的，视作乙方逾期交货，按本条前述第2款处理。

　　如经更换，货物质量仍不符合本合同约定的，甲方有权解除合同，乙方应及时退还甲方全部已付款项，并按合同总价的20％计算，向甲方支付违约金。

　　4、乙方保证本合同项下货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应按合同总价的20％向甲方支付的违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

　　5、乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应赔偿甲方的损失。

　　第八条不可抗力

　　任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力发生后 7天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得不可抗力发生地市级以上政府相关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

　　第九条合同的变更、中止、终止

　　甲乙双方均不得擅自变更、中止或者终止本合同。

　　如继续履行本合同将损害国家利益和社会公共利益的，双方应变更、中止或者终止合同。双方不能就此协商一致的，按本合同第十条处理。

　　第十条其它

　　（一）本合同适用法律为中华人民共和国法律、法规。在本合同履行过程中发生争议的，由双方协商解决；协商不成时，由上海仲裁委员会作出仲裁，并适用其仲裁规则。

　　（二）附件、询价单、报价单是合同的组成部分，与合同具有同等的法律效力；有关本合同条款的修改、补充和变更，均应以书面形式进行，经双方签字、盖章后生效。

　　（三）本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式4份，甲方执2份、乙方执2份。

　　甲方：

　　乙方：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：委托代理人：电话：

　　邮政编码：开户银行：账号：签约时间：200年月

　　附件：询价单、报价单

　　委托代理人：电话：

　　邮政编码：

　　开户银行：

　　账号：

　　签约时间：200x 年月日

设备安装合同7

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　分项项目名称：________，设备型号________，设备编号________，为了搞好工程项目施工作业安全管理工作，经双方协商，达成如下协议。

　　一、安装时间：____年____月____日至____年____月____日。

　　二、安装地点：________________________________________

　　三、甲方必须准备起重设备安装有需要的场地，必要的`安装工具、吊具、安装设施，保证塔机能顺利地进行安装。

　　四、乙方必须配备有起重机械操作上岗证的人员进行安装，必须严格按起重机械安装的有限技术规范的要求进行安装，并做好个人安全防护措施，如在安装过程中发生安全事故，其责任自负。

　　五、乙方负责提供起重机械安装的资质、安全生产许可证及安装施工方案，做到正确安装、安全施工。

　　六、安装完毕后，乙方负责对所安装的设备进行全面检查，调试。并填写好相应的自检报告。

　　此协议一式两份，甲乙双方各执一份，自甲乙双方签字之日起生效至安装完毕后自动失效。

　　甲方签字：________ 乙方签字：________

　　____年____月____日 ____年____月____日

设备安装合同8

　　甲方：

　　乙方：xx有限公司

　　签订时间：20xx年月日

　　依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程范围：大楼主体亮化

　　工程内容：设备安装及调试

　　工程总价

　　详见附件（工程价格汇总表）

　　合同金额：元

　　人民币大写：整。

　　本工程采用总价包干的形式，一次包干；根据现场实际情况，如甲方需要增加设备，则双方另签订补充协议。

　　产品质量及安装调试要求

　　1、乙方须按附表内容向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关的合格证，说明书，相关软件等资料。

　　2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。

　　3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到设备以及工程保质保量，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。

　　4、由甲方提供安装场地及电源以及相关的人员配合。

　　技术标准及质量保证

　　（1）施工标准：乙方对甲方大楼主体亮化施工，严格遵照

　　《中国电气安装工程施工及验收规范》GBJZ32-90-92

　　《电气装置安装工程低压电器设备施工及验收规范》GB50254-96

　　《智能建筑设计标准》DBJ08-47-95

　　《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-20xx

　　（2）乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。

　　（3）乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。

　　（4）乙方对设备质保见附件（工程价格汇总表质保说明）

　　工程项目建设期限

　　合同签定后15日内进场施工，整个施工工期40天。（20xx年月日开工，20xx年月日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。）

　　售后服务

　　1、乙方所提供的设备及系统工程质保期为一年。

　　2、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。

　　3、凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在4小时内响应，48小时内解决故障，若在48小时内不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证甲方的正常运行。

　　4、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。

　　竣工验收及付款方式

　　项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收，并提供相应完整的`验收资料。乙方自书面通知之日起，3日内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。

　　项目施工安装、调试完毕后，由甲方组织验收，并签注验收结论。

　　付款方式：

　　签订本合同后，甲方须向乙方支付工程总金额的15%即：元，

　　大写：作为预付款，乙方在收到甲方预付款后15天内组织人员及设备进场。

　　人员及设备进场后，甲方组织人员验收设备数量及质量，验收完毕后甲方须再向乙方支付工程总金额的50%即：元，大写：

　　设备安装调试完毕后，甲方须向乙方支付工程总金额的35%即：元，大写：

　　约定事项：

　　为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组。

　　同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。

　　附表作为本合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约

　　违约责任

　　1、乙方必须严格按合同要求按时、按质（即合同要求的设备的规格、型号）、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的千分之一向甲方支付违约金；若违约超过10天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。

　　2、在乙方履行合同后，甲方保证按合同要求向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的千分之一向乙方支付违约金。

　　其他条件

　　十、本合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

　　十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。

　　十二、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。

　　十三、本合同一式四份，由甲方执二份（存档一份，财务一份），乙方执一份，备案一份。

　　十四、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

　　十五、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人（授权代表）：法定代表人（授权代表）：

　　联系方式：联系方式：

　　日期：日期：

设备安装合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方共同商定，甲方购买乙方监控设备，并由乙方负责安装调试，工程(包括监控设备)造价人民币大写：(详见附表) 元。并达成以下协议：

　　1、乙方承诺为甲方提供的产品均具优良品质，若出现质量问题，一年内免费维修，(不可抗力的因素除外)对五个工作日不能修复的设备，乙方提供备用设备。

　　2、自合同签订之日起，乙方按规格型号安装调试，工程完工后，经甲方验收合格后付清全部设备款及线、管件等各项费用。乙方承诺三天内开工，7天内全部工程结束。甲方必须保证在工程安装调试过程中给予乙方必要的合作。如：乙方安装过程中甲方必须给予严格的监督和指导，否则产生的问题有甲方负责，乙方安装工作时间以外，已安装的设备保管由甲方负责，因甲方因素造成的图像质量问题的排除费用以及因甲方因素造成的误工费用由甲方承担。乙方提供技术人员指导安装并负责全部设备的调试。

　　3、乙方严格按照甲方指定的.位置安装布线，设备安装上后，如果甲方需要更换位置而产生移装费用由甲方负责。不是因为产品质量而造成的设备损坏，更换费有甲方负责，乙方提供免费安装。设备安装完后，使用过程中甲方应及时发现有隐患确保安全的条件下自己处理，不能处理的报乙方维护(一年内免费维护)，超过服务期限的，维护费用另行结算。乙方仅负责监控设备的安装调试，不承担由监控设备原因造成的一切损失。

　　4、因甲方拖欠款而不能提供售后服务造成的损失由甲方负责。

　　5、本合同双方代表签字盖章后生效，甲乙双方各执一份，出现纠纷由起诉方所在地法院依法处理。

　　6、本合同未尽事宜，由双方协商解决。附表作为本合同附件。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

设备安装合同10

　　_______________（以下简称“甲方”）为实施________________________（合同名称），已接受_______________（以下简称“乙方”）对该项目的投标。甲方和乙方共同达成如下合同。

　　1．本合同书与下列文件一起构成合同文件，合同文件的优先顺序如下：

　　（1）合同书；

　　（2）中标通知书；

　　（3）投标文件及投标文件附录；

　　（4）技术标准和要求；

　　（5）图纸；

　　（6）已标价的工程量清单；

　　（7）其他补充文件；

　　2.合同暂估总价为：人民币（大写）__________元整（__________）。最终合同价款为签约合同单价（已标价的工程量清单）乘以实际发生的工程量为准。

　　合同签订生效后15个工作日内甲方向乙方内支付合同暂估总价款的___%（即______）作为工程预付款。按照月工程进度支付进度款，由乙方每月末向监理和甲方申报当月工程量，经监理人和甲方审核签字生效后28日内支付。

　　预付款分二次扣完，第一个月结算时扣___%，第二个月结算时扣____%，预付款抵扣完后按实际进度款支付。

　　工程款付至合同总价款的90%时，停止付款；工程竣工验收合格并在乙方向甲方出具全额发票后支付至合同实际总价款的95％，剩余5%为质保金。质保期一年。质保期内无质量问题，质保期满后28日内无息支付全部质保金。

　　3.合同形式：固定单价合同。

　　4.合同工期：_________。工期每推迟一天罚款_____元，工期每提前一天每天奖励_____元，以监理和甲方签字为准。

　　5.乙方项目经理：______。

　　6.工程质量达到_________优良标准。

　　7.履约保函的金额为合同暂估价的5%，履约保函的有效期为________。

　　8．工程范围及工作内容：

　　工程范围为现有机电设备的拆除和新机电设备的安装、调试。

　　（1）机械设备拆除和安装包含的工作内容为：原有设备的拆除并运至指定地点并摆放整齐，按甲方要求做好设备防护；新设备的卸货、验收、保管、安装、调试；设备基础一次灌浆和二次灌浆；设备运输过程中造成的变形、损坏的修复等。单价含设备供货范围之外的全部材料。

　　（2）非标准件及工艺管道制作及安装工作内容为：非标件制作、安装、除锈、防腐涮漆等。单价含主材和辅材。乙方需提供主材质量合格证。

　　（3）水路管道的安装工作内容为：旧管道的拆除，管道沟渠开挖和回填、管道制作安装、管件安装、阀门安装、法兰安装、除锈防腐、管道试验（压）等。单价含所需主材、阀门和辅材等。

　　（4）电缆敷设工作内容含：旧电缆的拆除、电缆敷设、电缆挂牌、电缆穿线号、电缆桥架安装、钢管敷设、电缆头制作安装、电缆支架制作安装、电缆接线、电缆试验及检测、电缆送电、挖填土、铺砂、盖砖、揭盖、盖板等。工程量含电力、控制、信号、仪表、计算机等电缆量。以电缆长度为准计算工程量，其他均折算到单价之中。单价含除电缆外的所需全部材料。

　　（5）变压器工作内容含：变压器安装、调试、试验、检测、油过滤、母线安装、隔离开关安装、负荷开关安装、绝缘子安装、基础槽钢及支架的制作安装、送电及变压器附件仪表的安装等全部相关内容。单价含全部所需辅材。

　　（6）电控设备工作内容：各种盘箱柜安装、基础槽钢支架制作安装、送配电系统调试、自动化控制系统打点及调试、电气控制柜送电调试、端子板外电缆接线、机旁按钮盒、机旁端子盒的`安装、接线、调试、分线盒的制作、安装、接线等。分线盒、机旁按钮盒、机旁接线盒计价进入相应盘柜回路，不单独计算数量。单价含除设备之外的全部所需材料。

　　（7）自动化仪表（一次仪表）工作内容含：设备供货厂家提供的各种电气、仪表的安装、调试、一、二次仪表校验、仪表附件（管件、接头、阀门等）的安装、脱脂、研磨以及材料费、仪表用的各种液体管路敷设、支架的制作安装等。单价含仪表设备本身所带部件之外的全部材料。

　　（8）照明线路工作内容含：照明配电箱安装、灯具的安装、电缆敷设、电缆头制安、钢管敷设、导线敷设、支架的制作安装等。工程量为站区内外照明线路的灯具总数。单价含全部所需辅材。配电箱、灯具、线缆由甲方提供。

　　（9）防雷接地工作内容含接地极制作安装、避雷针制作安装、接地母线敷设、接地系统调试，包含沟槽开挖和回填。单价含所需的全部材料。

　　（10）一次灌浆和二次灌浆工作内容含：基础孔和基础面的清理、模板支护、灌浆、养护等。单价含灌浆料等全部材料。

　　9．乙方应服从设备制造厂家技术人员的指导，严格按技术规范施工。

　　10．乙方按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

　　11.甲方按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。

　　12．甲方提供施工电源接口，由乙方负责引到施工现场，费用由乙方承担。乙方应遵守甲方的用电管理，禁止私拉乱扯，用电必须装表计量。每月25日共同抄表结算一次，电费在当月工程进度款中扣除。电费单价为_____元/kW·h。

　　13．甲方免费提供施工用水，乙方自行接到用水地点。

　　14．乙方应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配置专职安全员，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对乙方人员的安全教育，并发放劳动保护用具。由于乙方原因造成的事故，由乙方承担全部责任；给甲方设备和人身造成损失的，由乙方负责赔偿。

　　15．工程第三者责任险、人身意外伤害险、进场的工程施工设备和材料等一切保险均由乙方负责投保。投保的费用计入各工程量单价，甲方不另行支付。乙方应于申请工程开工前提交保单复印件并提交原件核验。

　　16．争议的解决

　　甲乙双方因合同发生争议，可按合同条款的约定，采用以下方式解决。

　　（1）双方协商解决；

　　（2）协商不成时向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　发生争议后，乙方应保护好已完工程，并保持施工连续。除出现下列情况的，双方都应继续履行合同，

　　（1）双方约定停止施工；

　　（2）法院要求停止施工。

　　17．已标价的工程量清单

　　18.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

　　19.本合同经双方代表签字并加盖单位公章后生效。

　　20.本合同书一式6份，其中甲方保存3份，乙方保存3份。

　　甲方：_____________________乙方：____________________

　　法定代表人：法定代表人：

　　或授权代表人：或授权代表人：

　　单位地址：__________________单位地址：______________________

　　电话：_____________电话：______________________

　　传真：______________传真：_________________

　　邮政编码：_______邮政编码：_____________

　　开户银行：开户银行：____________________

　　账号：账号：_____________________

　　合同签订日期：年月日

　　合同签订地点：

设备安装合同11

　　甲方：______________

　　厂法定代表人：_________________

　　厂长乙方：_________________

　　甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书：

　　一、安装的项目名称和地点：_________________

　　二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬：

　　名称：_________________

　　规格：_________________

　　型号：_________________

　　数量：_________________

　　安装：_________________

　　合计：_________________

　　三、完成安装的期限：从_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。

　　四、安装的.质量要求：_________________

　　五、安装的安全责任：乙方确保规范、安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关;

　　六、安装报酬的结算支付时间：_________________

　　七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金________元;甲方逾期付款的，按照每日万分之二点一赔偿利息损失;

　　八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由_______________县人民法院裁判。

　　九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。

　　甲方：______________厂

　　乙方：_________________

　　________年________月________日

设备安装合同12

　　发包方（甲方）：________________

　　代表人：________________

　　承包方（乙方）：________________

　　负责人：________________

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装______设备设备达成如下协议：

　　第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况：

　　1、设备情况：

　　产品名称______规格型号______单位______数量______

　　2、安装工程概况：

　　______全球中文家居门户

　　（1）工程地点及面积：____________

　　（2）工程造价：____________元；

　　（3）开工日期：_______年______月______日；

　　（4）竣工日期：_______年______月______日；

　　（5）付款方式：____________

　　第二条 乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试______设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可；未有甲乙双方验收签字，材料、设备不得使用、安装。

　　第三条产品的安装、调试、验收：

　　1、乙方负责______设备设备的安装、调试。

　　甲乙双方商定：

　　（1）_______年______月______日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；

　　（2）_______年______月______日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；

　　（3）_______年______月______日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部______设备工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

　　2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。

　　第四条违约责任

　　1、乙方责任：

　　（1）工程现场乙方负责人____________全面负责安装施工现场的工作；

　　（2）除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额______%的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的`______%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

　　（3）乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。

　　（4）由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。

　　2、甲方责任：

　　（1）工程现场甲方负责人____________全面负责安装施工现场的工作；

　　（2）开工前_____天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电；

　　甲方：（签字）_________________乙方：（签字）_________________

　　联系电话：_________________联系电话：_________________

　　_________年_____月_____日_________年_____月_____日

设备安装合同13

　　甲方（需方）：XXX

　　乙方（供方）：深圳市万达厨房设备有限公司

　　甲、乙双方关于厨房设备采购及安装调试项目经协商一致，达成厨房设备购销合同。

　　一、厨房设备名称（详见销货清单）

　　二、厨房设备总价：

　　￥________元（大写人民币_______________________元整）

　　三、厨房设备质量要求：

　　1、厨房设备产品具体名称、型号、数量（详见销货清单）

　　2、乙方提供的厨房设备（包括零部件）并负责安装。如工程进度发展变化或自然灾害，必须双方以书面形式达成一致。

　　3、乙方对所供的厨房设备提供一年半的免费保修期，（人为造成除外）并责任终身维修。保修期内因甲方的.人为因素而出现的质量问题，由甲方负责（如需乙方维修乙方只收材料费，不加收人工费）。

　　四、交货数量：

　　按照（详见销货清单）。

　　五、交货时间、地点、方式：

　　合同签定交付预付款之日起，乙方将在3日内将所提供货物在甲方指定地点交货，并对厨房设备负责安装，调试工作，所供产品运输及安装费用由乙方负责。

　　六、安装、调试及验收：

　　1、本合同中厨房设施开始安装时，乙方应根据甲方的进度安排派有经验的技术人员来现场安装，并服从甲方的现场管理，遵守甲方各项规章制度。在施工期间，所发生的一切安全责任事故由乙方负责，与甲方无关。

　　2、乙方必须在供货日期内完成全部工程的安装调试工作（因甲方工程进度延误除外）。乙方安装、调试完毕后，应立即书面通知甲方对厨房设备进行验收，甲方应在收到乙方书面通知两个工作日内进行验收。设备未经验收，甲方不得使用乙方设备，否则视为自动验收合格。 3、厨房设备进行验收，应按照明细上的名称、型号、数量验收。

　　4、乙方对设备保修一年半（使用不当或损坏除外），保修期以验收期起，并长期提供有关设备的配件和维修服务，以及设备保养技术咨询服务。

　　七、货款付款方式：

　　1、本合同以人民币进行现金结算。

　　2、付款方式：合同签订后即付总货款的30%；部分厨房设备送到甲方场地后即付总货款的30%款；厨房设备安装调试以后即付总货款的30%；验收合格两个星期后即付总货款的10%；

　　八、违约责任：

　　1、乙方所交的厨房设备名称、型号、数量不符合销货清单内容，乙方将承担一切责任。（除非场地限制要跟甲方书面形式达成一致。）

　　2、甲方无正当理由无权拒收设备及逾期支付货款，否则出现后果由甲方负责。

　　九.其他

　　1.在合同履行过程中出现争议问题，由甲乙双方协商解决，协商不成，将向深圳市人民法院提起诉讼。

　　2.本合同一式叁份，甲方执两份，乙方执一份，签字盖章之日起生效。

　　甲方：

　　（盖章）

　　法定代表人签字：年月日乙方：

　　（盖章）

　　法定代表人签字：

　　XXXX年X月X日

设备安装合同14

　　安装使用单位（甲方）_________

　　设备施工单位（乙方）_________

　　为约束甲乙双方有效执行相互协商并达成的节电工程施工合同。特签定如下条款：

　　第一条设备安装使用的条件、经济效益。

　　1.甲方提供整体用电费用、用电负荷情况的准确资料，并协助乙方对以上各项资料测试核准。

　　2.乙方依据甲方提供并经测试核准后的资料，给甲方做节电工程的方案和预算。

　　3.经济目的：按照乙方的改造工程方案将使甲方的'总体节电率达到_________%.

　　第二条所安装节电设备名称、型号、质量、单价、数量、金额

　　名称

　　型号

　　规格

　　质量标准

　　单价

　　备注

　　合计

　　第三条使用、维护、保修责任

　　本公司的产品保修期_________年，_________年维修。使用年限在十年以上。

　　第四条安装条件和结算条件

　　1.甲乙双方共同确定节电设备安装前后同一负载，同一时段用电量情况进行测试。测试结果甲乙双方签字作为合同附件，如果测试结果达到第一条第三款节电率后。甲乙双方则按改造方案实施全部改造工程内容。该节电设备计入总工程款中；如果甲方因故不能实施进一步改造工程，则需要将乙方已安装节电设备款在甲乙双方共同认定的测试结果签字后即付给乙方。

　　2.甲方认可乙方的测试结果，同意进行总体工程实施安装前，甲方应向乙方支付总工程款的30%.乙方将节电设备运到安装现场安装施工前，甲方应向再次乙方支付总工程款的30%.安装结束并远行正常后十个工作日内结算所有工程款。否则视为违约。

　　3.甲方可以按照乙方开户银行的要求进行节能贷款。专款专用，贷款将全部付给施工单位。施工单位保证工程质量和用电设备的正常运行。甲方要用节电费用负责按规定时间分期还贷。

　　第五条双方责任及义务

　　1.甲方须提供准确用电量及负载等情况和提供必要的条件及帮助。

　　2.甲方在节电设备安装后，须严格按照产品说明书要求对设备进行操作和维护，如未能按照规程操作，造成设备损坏，则乙方不负责任。

　　3.甲方保证在节电设备安装后的测试期内，不增减该条线路的用电设备数量和负载。否则因此未达到约定的节电效果，乙方不承担责任。

　　4.乙方须按本合同规定的质量标准和保证提供合格的产品，并达到本合同约定的效果指针。

　　5.在以上前提下，如乙方设备达不到本合同约定的节电率，则无条件撤回设备。并将试用部位恢复原状，如造成经济损失，则如数给予赔偿。

　　第六条违约责任

　　如双方任何一方违反本合同项下条款规定，造成本合同无法执行，则须给对方赔偿不少于本合同标的额5%的经济损失。并在合同签定地的经济仲裁委员会裁决后一个月内付给对方。

　　第七条本合同如有未尽事宜，双方协商解决，以补充文件为准。

　　第八条本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。如需公正双方另行协商。

　　第九条本合同自签字盖章日起生效，双方自觉遵守。

　　甲方（盖章）_______________

　　乙方（盖章）_______________

　　法定代表人（签字）_________

　　_________年____月____日

　　签订地点：___________________

设备安装合同15

　　发包方：福建恒亿建设集团有限公司（以下简称甲方）

　　（新罗区财政局综合业务大楼项目部）

　　承包方：龙岩市新罗区民安人防设备经营部 (以下简称乙方) 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方签订如下合同条款：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：龙岩市新罗区财政局综合业务大楼人防工程防护设备与安装

　　2、工程地点：登高中路与溪南路交汇处西北角

　　3、承包方式：包工包料，独立核算，自负盈亏（含在施工中的一切所需机械、工具）。

　　4、结算方式：按图纸内容包干计算。

　　5、合同总价款（人民币）第二条工程承包范围

　　人防防护、通风设备（详见乙方报价清单）

　　第三条关于工程质量及验收的约定

　　1、质量标准：按照国家人防办、建设建设部最新图集生产，产品达到合格标准。

　　2、工程质量以施工图纸、做法说明、设计变更、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-20xx），福建省人防办关于结合地下室修建人防工程最新规范为质量评定验收标准。

　　3、乙方保证所提供的所有人防产品达到人防验收标准。生产厂家必须是经龙岩市人防办审定注册允许使用的厂家，并提供各项产品的质保书。

　　第四条承包工作内容和工作时间

　　1、乙方应按甲、乙双方协定的和所有图纸设计中所需所有的人防产品（可分期）根据甲方的工程进度计划和工程进度所需入场安装。乙方应负责场内外所有的运输、安装、保管等责任工作。为确保工程进度，乙方应积极配合做好各项的本职工作，并负责安装到位、验收合格为准。乙方在施工中的一切所需开支和验收费用由乙方自己负责。各项产品进场后应及时将该产品的合格证、说明书等（质保书）交付甲方，以便认产品、品牌。

　　2、综合治理、安全生产、文明施工：

　　①乙方进场人员应自行办好外来人员各种证件（如暂住证、婚育证、劳务证等），不满十八周岁的人员不许上岗操作，严格遵守国家和地方政府的各项法规、法令，违法的经济处罚由乙方自行承担；乙方在施工期间应遵守建筑法及公司的一切规章制度，凡发生盗窃、酗酒、随地大小便以及家属带小孩进入工地等现象，均按公司有关规定给予重罚，所造成的责任及经济损失均由乙方自行承担。在工地凡动手打架、斗殴者每人次罚款500元整。

　　②乙方应严格执行安全生产操作规程及安全生产管理条例，所有进场人员应无条件地接受公司“三级”安全教育，施工前应进行技术交底，不接受教育、违章作业，出现安全事故由乙方承担全部责任和一切经济损失，违章未造成损失，每发现一次罚款200元，施工所需个人防护用品由乙方自行解决。

　　③乙方班组人员在施工时应注意安全，若因乙方自行造成的事故，

　　甲方不负任何法律责任，一切费用由乙方自理。

　　第五条工程结算及付款办法：

　　按实际工程量结算，甲方按业主的来款和甲方公司的付款规定分期付给乙方（有关甲方向乙方提取管理费、配套费等，按总造价的18%从各次转款中按比例提取）。工程竣工验收后三个月内付清尾款，乙方应按工程款的70%税票提供给甲方。

　　第六条争议或纠纷处理

　　1、合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或有关部门进行调解。

　　2、解决合同纠纷方式：双方本着真诚解决纠纷的`原则进行协商，协商不成则提交仲裁机构仲裁，不服仲裁，可向当地人民法院提出诉讼，双方均应服从人民法院的判决。

　　第七条双方责任

　　1、为保证安装拆卸和保养的需要，乙方应在施工过程中应于顶板预埋安装所需的预埋件和吊环，费用由乙方负责。

　　2、甲方按合同规定时间向乙方支付各期工程款。

　　3、甲方提供相关地下室人防部分施工图纸和人防办审核意见书及技术材料（经人防部门审核认可的图纸），如乙方未按甲方提供经人防办审核认可的图纸施工，由此造成工程未通过验收，由乙方承担责任，并负责由此发生的一切经济损失责任。

　　4、甲方向乙方提供施工所需水、电接口。

　　5、乙方在施工中配合甲方工地做好安全及质量监督工作。

　　6、工程完工后，乙方须提供全部施工及技术资料，并负责本工程通过人防主管部门的验收工作。

　　7、乙方门扇到场之前，甲方需提供乙方门扇顺利进场的运输

　　通道。

　　第八条其他事项

　　1、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　2、本合同履行完成后自动终止。

　　3、施工过程中如有增减项目，竣工验收结算应按实际相应增减；即原图纸中已有的项目价格按照合同单价，图纸中没有的项目另行经监理、业主签证确认后结算。

　　补充条款：

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　甲方代表：乙方代表：

　　单位地址：单位地址：

　　电话：电话：

　　合同订立时间：年月日

　　合同签订地点：新罗区财政局综合业务大楼工地