水电合同

时间：2023-07-19 18:00:34 美云合同大全我要投稿

水电合同范本（精选20篇）

　　在人们的法律意识不断增强的社会，合同在生活中的使用越来越广泛，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的水电合同范本，仅供参考，希望能够帮助到大家。

水电合同范本（精选20篇）

　　水电合同 1

　　发包人（以下简称甲方）：

　　承包人（以下简称乙方）：

　　身份证号：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《水电气安装工程施工及验收规范》和国家有关规定及工程的具体情况，为明确双方权利、义务和经济责任，在施工安装过程中分工协调、相互配合，现将此工程委托乙方负责施工安装。本着遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程施工有关事项达成一致意见，订立合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　（办公楼A区1—3#、B区1—4#、车间A1—6#、B1—8#）

　　（车间临电A区1—3#、B区1—4#、办公楼A1—3#、B1—4#）

　　工程地点：

　　工程内容：

　　二、劳务承包方式与范围

　　为实施本工程所需设施的劳务，甲方将崇州路尚工业园办公楼与车间工程水电安装劳务分包给乙方施工；甲方负责水电采购；乙方负责组织具体预埋与安装施工及弱电管预埋，临水临电的安装与维护；乙方负责包质量、包安全、包进度、包验收、包文明施工的治安管理、人身安全等。具体的工作内容如下：施工图纸图示范围内的全部工作内容，包括资料整理与收集。

　　三、合同工期

　　本工程合同工期总日历天数随土建施工进度完成。

　　四、质量标准

　　1、以崇州市建设工程质监站核定的合格等级为准。

　　2、工程质量、安全检验标准：

　　（1）、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》；

　　（2）、《建筑安装工程质量检验评定标准》；

　　（3）、《建筑施工安全检验标准》（JGJ59—99）及相关配套文件的'规定；

　　五、合同价款

　　经双方充分协商，本工程（崇州路尚工业园办公楼与车间的水电预埋和安装）劳务人工费按总人工价：125000元总价包干

　　1、具体承包范围：办公楼（A区1#～3#、B区1#～4#），车间（A区1#—6#、B区1#—8#）（包临电临水施工与维护、资料、消防疏散指示等）

　　2、甲方负责乙方吃住。

　　六、双方责任

　　甲方责任：

　　1、甲方按合同条款的约定，按约定支付乙方劳务费。履行本合同所约定的全部义务。

　　2、结合现场现有条件提供加工制作、办公室、工具房等场地。

　　3、帮助解决施工中造成的扰民、交通、噪音、环保等问题，协调与政府各职能部门的关系。

　　4、负责办理施工许可证及夜间施工许可证。

　　5、编制施工组织设计大纲。

　　6、按月下达工作计划，负责提交施工图纸，负责对工程进度、质量、安全的过程监督控制，负责办理竣工验收申请。

　　7、甲方提供机具；

　　乙方对甲方提供机具负责保管、收捡、防雨防淋、防遗失、损坏。若因乙方原因造成损坏、遗失、淋雨造成短路、烧坏等，乙方应承担赔偿责任。

　　乙方职责：

　　1、按设计施工图、设计说明、变更通知单进行施工，遵照国家现行施工规范、验收规范、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》和《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）的要求进行施工。整个施工过程中，乙方必须接受市质监站、安监站、建设单位、设计单位、监理单位、甲方质检组等相关职能部门及人员对该分项的质量、安全的监督和检查。

　　2、乙方应配合其他工种按时完成施工进度计划，各工种之间应相互配合，互相协调。

　　3、乙方应对所辖员工进行安全教育和培训；培训合格后做到持证上岗操作。

　　4、乙方必须要求其所有员工按照安全生产的有关法规、条例和行业规范进行施工，按章操作，不得以任何理由违章作业。

　　5、乙方在组织施工和具体管理中，应体现精打细算、力行节约的敬业精神。如出现返工、材料浪费和质量事故。甲方按其返工、材料浪费及质量事故造成的损失，要求乙方按实际价值进行赔偿

　　七、工程款支付和结算

　　1、乙方劳务费按时间每月6000元支付劳务费，时间从20____年4月1日起计算；水电施工人员的增减必须保证土建工程施工进度（包括：赶工、加班），费用不另外增加。车间B5—8#完成水电安装，质量合格支付5000元；车间B1—4#完成水电安装，质量合格支付5000元；车间A1—3#完成水电安装，质量合格支付5000元；车间A4—6#完成水电安装，质量合格支付5000元；A1—3#、B1—4#办公楼全部完成管线预埋，各支付10000元；A1—3#、B1—4#办公楼全部完工验收合格后各支付（（余款—3500元）×0.5）元；竣工验收后（保修期）满6个月时支付3500元。

　　2、以上劳务费不含税。

　　八、工程验收及移交

　　1、工程完工，乙方在确认所承包的全部工程均达到工程质量标准，并备齐竣工资料后，应写出申请竣工验收报告，提请供电部门与甲方进行竣工验收。

　　2、供电部门或甲方若在验收中发现工程质量不合格或工程内容尚未完成均由乙方在商定的期限内进行翻修或补建，并再次组织验收，直到全部工程达到标准，验收合格后甲方才签证并以此日期作为竣工日期。工程竣工后，乙方应在10天内向甲方移交工程竣工资料。

　　3、工程变更不大的，由乙方在施工图上加上注明作为竣工图，工程变更较大的，由乙方另行绘制竣工图纸提交甲方。

　　4、乙方施工责任造成质量问题的，由乙方负责维修并承担维修产生的费用。

　　5、工程竣工后，乙方应将下列资料移交给甲方。

　　九、双方违约责任

　　1、合约履行期间，因下列原因造成工期延误的，甲方应予与顺延相应工期；

　　（1）甲方未能提供开工条件

　　（2）甲方未能按约定日期支付劳务款；

　　（3）不可抗力。

　　2、在工程施工中，发生阻碍（如土建滞后，民事纠纷）造成拖延竣工时限；责任由甲方负责。

　　3、乙方要按时完成本工程，且质量要达到有关部门的要求，否则，由此引至甲方的经济损失，乙方全部负责。

　　4、乙方在施工过程中，若因人员过少，工作缓慢，造成影响土建施工，第一次警告，若发生第二次则按拖延时间进行处罚100元每小时。若发生第三次则按200元每小时处罚，超过三次，甲方有权终止合同。则从终止合同之日算，不再支付任何费用。乙方也无条件退场。水电工程与土建工程交叉作业时间，以土建施工队与水电安装队相互约定（书面）起止时间为准。

　　十、双方承诺

　　1、乙方向甲方承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

　　2、甲方向乙方承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

　　十一、其他事项

　　1、乙方应预备防火和施工安全措施，服从甲方安全管理，遵守和执行当地部门有关治安、防火、安全施工、文明施工的规定。若由此造成的损失或被有关部门处罚，均由乙方负责。

　　2、属乙方承包的工程范围内，由于施工设施、安全设施步骤、管理不善而引起的损失和设备、质量事故，均由乙方负责。

　　3、本合同如有未尽事宜，由甲乙双方本着有利于工程建设的原则另行协商解决。

　　4、电气检测、防火封堵、防雷检测、水质检测等检测费由甲方承担。

　　十二、合同期效

　　1、本合同经双方签名之日起生效，到工程竣工和结清工程款之日失效。

　　2、本合同正本两份，甲、乙双方各执一份，有同等效力。

　　本合同签订时间：________

　　本合同签订地点：________

　　承包人：________法定代表人：（盖章）________

　　委托人：________

　　电话：________

　　________年________月________日

　　水电合同 2

　　甲方：身份证号码：

　　乙方：身份证号码：

　　乙方为甲方在负责水电暖安装。甲乙双方按照平等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电暖安装工程劳务(包工)施工具体事项达成如下协议条款：

　　第一条：劳务(包工)施工范围

　　1、乙方根据甲方提供工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。

　　2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。

　　3、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管

　　第二条：承包劳务(包工)方式及付款方式

　　1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工安全。安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算(不含税金)，实际施工面积平方米，总工程款元。

　　2、付款方式：甲方按工程进度分次付款，主体工程分次付款，当乙方施工楼平面时，甲方应立即支付乙方总包工费 %，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费 %，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费 %。二次排管分次付款，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费 %，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费 %，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费 %，余款 %作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。

　　第三条：工程质量安全

　　1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。

　　2、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，安全文明施工，注意人身安全

　　第四条：甲、乙双方责任

　　(一)甲方责任：

　　1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。

　　2、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。

　　(二)乙方责任：

　　1、提前及时向甲方提供材料采购情况，便于甲方及时采购材料。

　　2、在施工过程中满足设计质量要求的`前提下，处处要为甲方节约材料，不得无故浪费

　　第五条：如因设计及其它原因增加施工范围以外的项目，甲、乙双方协商增加人工费，其它未尽事宜，双方协商解决。

　　第六条：本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，存档一份，双方签字生效，具有同等法律效力。

　　第七条：补充事项

　　甲方签字：乙方签字：

　　年月日年月日

　　水电合同 3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议：

　　第一条工程概况

　　1、工程地点：

　　2、工程承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包消防验收

　　3、工期：随工程主体

　　4、合同价款

　　本合同工程以建筑面积每平方米人民币计算，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实际计算。

　　第二条工程质量及验收标准的约定

　　严格按国家有关建筑安装施工规范施工，按照国家有关建筑安装工程质量验收规范验收。

　　第三条安全生产的'约定

　　严格遵守规定的施工时间、降低噪音、减少污染、文明施工，完工后做好现场整洁工作，创优达标任务。

　　第四条工程付款、结算方式、承包内容的约定

　　1、付款、结算方式：

　　⑴、乙方员工进场后，甲方应付给乙方进场安置费5000元。

　　⑵、乙方施工当月在无完成工程量之前，甲方只付给乙方员工生活费1000-2000元/人。

　　⑶、施工阶段：甲方根据乙方每月完成的工作量，并经甲方、监理及质监部门验收合格后，由甲方向乙方支付当月完成工作量80%价款;以此类推直至安装工程全部施工完毕。经竣工验收合格后，余款在一月内付清，并扣除5%总价款以作保修金。此保修金在1年期满后全额还予乙方。

　　2、承包内容：

　　⑴、按图纸设计，室内供电从电井出来到入户一灯一开。公共部分，除主干线、预分支线及电柜、动力设备外的电缆、电线、电箱、照明线管、电力线路、开关线路、插座线路、消防报警线路、弱电线路、预埋、预留、安装、调试。

　　⑵、从水井出来到入户一厨一卫一开关一水龙头，预埋、预留、安装、调试。

　　⑶、厨房、卫生间给、排水和落雨水、阳台、空调废水及地下室集水坑排水，预埋、预留、安装、调试。

　　⑷、除消防水箱、消防水泵以外的消防管道、喷淋管的预留、预埋、安装、调试。

　　⑸、人防工程、水电预留、预埋。

　　第五条纠纷处理

　　因工程质量问题双方发生争议，由甲乙双方协商解决。若协商调解不成，可按本合同约定向当地人民法院提起诉讼。

　　第六条合同的变更和解除

　　合同的变更和解除，必须由甲乙双方协商解决，任何一方无权变更或解除合同。否则应按合同价款 __%支付违约金。

　　第七条其他约定

　　⑴、因气候、停电等不可抗力或不可预见的因素造成的工期延误，经双方确认后可延期。

　　⑵、甲方在竣工验收后，可要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超3次的部分，每次甲方应支付乙方300元的劳务费。

　　⑶、保修期内，由于甲方使用不当或不可抗力、不可预见因素造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费。

　　第八条安装工具

　　本工程甲方提供管槽机、套丝机、切割机、电钻、电焊机等大型机械，另由乙方自理。

　　第九条甲方责任和义务

　　⑴、为乙方提供垂直运输机械使用。

　　⑵、向乙方提供施工图纸，限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

　　⑶、向乙方提供操作规范、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容。

　　⑷、甲方有义务为乙方提供工伤保险(乙方需提供有效证件)。

　　⑸、在发生重大工伤事故时，甲方有义务为乙方垫付医用的一切费用，并做好安抚工作。

　　第十条此合同为一式两份，甲乙双方各执一份。此合同双方签字生效。如有疑问甲乙双方可另签补充协议。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　水电合同 4

　　甲方：（发包人）

　　乙方：（承包人）

　　因工程建设需要，乙方承包四川科芯公司办公楼水电施工工程内的建筑安装总承包施工，依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设劳务承包事项协商一致，签订本劳务承包施工合同，以资共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、承包内容

　　承包范围：基础工程、结构主体工程，附属工程预埋、安装、进出材料装卸等电气工程，给排水工程所包含的图纸内容。

　　（1）基础及主体工程：避雷、预埋各种管道、预埋洞口（如落水管、空调管落水、厨房、厕所等）；

　　（2）装饰工程：各种电箱盒的预埋安装、本工程的外墙、落水管等管道安装。

　　三、结算单价和付款方式

　　1、承包方式：双包（包工包料、包工期、包质量、包安全）；

　　2、计价方式：按总建筑面积计价，总施工建筑面积 m，12每平米按元/m结算；

　　3、付款方式：本工程三层现浇板浇筑完成八个工作日，甲方向乙方支付水、电已完成工程量价款的50%，主体全部完工8个工作日，甲方向乙方支付水电总价款的60%，竣工验收合格后除总价款的5%外，剩余的35%10个工作日内全部付清。

　　四、甲方责任

　　1、组织有关人员对乙方进场施工人员进行安全、质量、文明施工等方面进行教育，做好日常监管工作；

　　2、对乙方施工人员进行施工技术、施工方法等方面进行咨交底；

　　3、对乙方施工人员安全、工程质量、文明施工等方面工作进行交底、指导、监控，并按规定及时做好验收。

　　4、按合同约定及时发放工程款，未按约定时间支付工程款，按同期建设银行贷款，利息向乙方支付施工欠工程款利息。

　　5、提供乙方施工人员临时住宿。

　　五、乙方责任

　　（一）质量责任：

　　1、工程质量等级要求：合格

　　2、坚持工程质量标准、严格按照设计图纸工、施工规范、技术方案等有关要求组织施工，确保工程达到约定要求；

　　3、乙方必须提高质量意识，实行自检、交接检专职，严格按照规范施工。

　　4、在施工中，乙方必须按甲方验收程序验收，上道工序完成后经自检合格，再由甲方及监理等相关部门验收合格后才能进入下道工序。

　　（二）工期责任：

　　1、乙方必须按甲方的工期计划，认真编排施工计划，每月每周按时完成甲方下达的.计划，确保甲方的关键工序、关键工作顺利完成；

　　2、不可抗拒自然因素、自然灾害影响工期的，工期顺延；

　　3、乙方任何人不得以任何理由辱骂甲方，建设单位、监理人员及相关部门人员，违者罚款200元整，不得以任何理由在场地打架，违者罚款1000元整；

　　4、因乙方原因不能按约定工期完成承包工程内容或影响甲方关键工序工期，每延误一日，应向甲方支付500元违约金；

　　5、乙方的施工达不到合同约定的质量要求，乙方必须返工至合格，返工的工料及一切费用由乙方承担，同时乙方向甲方支付损耗金额两倍违约金；

　　6、乙方由于劳动力不足，不能保证正常施工，又不采取有力措施整改，甲方有权派人员打突击，一切费用由乙方承担，同种类型发生三次，甲方有权解除合同，乙方必须在本合同解出后48小时内无条件退场，甲方按乙方实际完成工程量的40%结算价款，且付款时间本工程竣工验收合格后二周内支付。

　　六、有关事宜

　　本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方签字即生效，合同内容履行完后自行解除。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　水电合同 5

　　甲方：

　　乙方：

　　一、承包范围：

　　整个项目工程水电安装分项及施工现场临时用电的安装。

　　二、承包方式：

　　包工包料。

　　三、承包价格：

　　按预算清单价格，甲方收取乙方配合费总工程款的7%，公司管理费7.2%由乙方缴纳。

　　四、工期要求：

　　需配合土建分项施工，服从现场管理人员及现场监督人员安排进行施工。

　　五、材料要求：

　　1、乙方应对材料质量负责，进场的材料必须有产品出厂合格证，并负责提供材料试验所需的试样和费用。

　　2、必须采用投标文件内的材料品牌。

　　六、质量与施工要求：

　　乙方必须委派水用电的安装、调配。夜间加班等均须到场，由甲方现场管理人员负责指挥。临时用水用电所需的材料费由甲方承担。

　　七、安全要求：

　　1、开工前，乙方应做好本工种工人的安全思想教育工作及安全技术交底，并做好交底记录。

　　2、乙方必须积极组织本工种工人参加“三级”安全教育和各种安全生产活动，并做好签名手续。

　　3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

　　4、若乙方在施工过程中没有按照安全操作规程操作，由此发生的'安全事故由乙方承担一切经济责任。

　　八、违约责任：

　　双方应该自觉信守履行合同条款，若违约者应当承担赔偿损失责任。若乙方在水电安装过程中突然停工或者不及时，造成甲方的经济损失，甲方有权另叫班组进场安装制作，一切费用损失由乙方负责一切经济责任。

　　九、结算形式：

　　按每月完成后工程量计算，甲方付乙方完成量80%工程款给乙方、余款到工程竣工验收合格后乙方提供材料发票，壹个月内甲方付清余款。

　　十、其它补充注意事项：

　　1、工地现场严禁住人，施工工人应住宿在施工现场以外的宿舍。

　　2、所有现场施工人员必须把本人身份证复印件在项目部备案。

　　3、施工现场出现打架斗殴现象，当事人罚款500元，班组长罚款800元，发生重大事件由乙方负责;不服从现场管理人员配合施工工作情节严重，以实际完成的70%工程量作为工程结算依据畅离工地。

　　本协议书壹式肆份，甲、乙双方各壹份。经双方签章，公司审批盖章后生效，至工程竣工验收结算付清后失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　水电合同 6

　　业主(以下简称甲方)：___________________________

　　联系电话：______________________________________

　　承包人(以下简称乙方)：___________________________

　　联系电话：______________________________________

　　甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等法律，在平等公平的情况下签定如下协议

　　一、工程概况

　　1、工程地址：_____________________________________________________。

　　2、工期：自___________年________月________日至___________年________月________日止。

　　3、工程内容：乙方提供劳动力，按照双方协商好的施工图纸及要求，按时完成家装水电工程。具体有放样，开槽，布线管，布线，布水管，测试，卫浴五金，开关安装，灯具安装等

　　二、价格

　　甲方以水电改造工钱人民币_______元/平米_______平米；打隔墙_______元/平米；打踢脚线槽_______元/米；卫生间改造_______元/间；包管_______元/条；卫生间二次防水_______元/间的价格按实际量计算承包给乙方。

　　三、付款方式

　　工期结束经竣工验收无遗留问题后七个工作日内一次付清。备注：竣工后，因乙方施工原因遗留问题，甲方可扣留部分款项，待乙方处理完后付清余款。

　　四、注意事项

　　1.甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作，甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前，施工内容双方要达到认可。

　　2.乙方开出精确的材料采购清单，甲方负责及时购买。

　　3.乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具损耗。

　　4.乙方应安全施工，施工中未做安全措施而导致的生命财产损失，由乙方负责。

　　5.乙方承担每天完工后将自产的`垃圾袋装化，放在楼下门口(或物业指定地点)。

　　6.甲方负责监管乙方施工质量，乙方如无法达到甲方要求的施工工艺，甲方在结算费用后可无条件解除此协议。

　　7.未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。

　　8.出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向当地法院提起诉讼。

　　甲方(公章)：____________________

　　乙方(签字)：____________________

　　_____________年_______月______日

　　水电合同 7

　　发包人：(以下简称甲方)

　　承包人：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》(以下简称合同法)、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平公正和诚实守约的原则，结合本工程具体情况，发包人、承包人双方经共同友好协商，双方于20__年11月2日签订观南城一期1#楼工程《建设工程施工合同》后，发包人、承包人对签订的《建设工程施工合同》上不明确的内容，经双方友好协商达成一致意见签订补充协议。补充协议内容如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：观南城一期工程1#楼(以下简称本工程)

　　2、工程地点：

　　3、建设规模：大约30000平方米。

　　二、承包范围、内容及单价

　　1、承包方式：分包(包工包料

　　2、承包内容：

　　按甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装内容及范围。

　　3、计价(结算)方式

　　甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装为20__年《重庆市安装工程计价定额》(CQAZDE-20__)及《20__年重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-20__)定额(以下统称安装定额)和20__年12月30日以前的相关配套文件(约定项目除外)。

　　三、管理费及税金

　　管理费及税金由乙方负责。

　　四、计算方法、单价及付款方式

　　1、工程质量：优质结构。达到现行国家或专业的质量评定合格标准，装饰工程质量等级为合格，施工中严格按设计图纸以及现行施工技术规范、操作规程及验收规范、评定标准验收。严格按业主要求工程质量施工，凡有不合格的部分必须返工重作直到验收合格为止，由此造成的.一切损失均由乙方负责，结算地在工程款中扣除。

　　2、本工程总工期：以建设单位工期为准。

　　3、开工日期：合同开工日期以发包人书面通知为准。

　　4、安全责任

　　乙方施工过程中必须按国家、重庆的，安全生产法》、《安全生产管理条例》进行全过程的安全文明施工。该工程安全目标为重庆市级文明工地，施工时必须坚持执行“安全第一，预防为主”的方针，严格执行《安全生产法》、安全操作规程和各项安全管理制度及规章制度，严禁章作业。

　　5、付款方式：

　　(1)乙方向甲方交纳工程质量履约保证金共计10万元(签订合同之时交纳2万元，进场七天后交8万元)。工程质量履约保证金主体结构15层完工后5日之内退还，此保证不计息。

　　(2)付款方式和时间：

　　主体15层完工后，甲方支付乙方主体15层内工程进度款的80%，之后每月按进度工程款支付80%，余款98%在工程验收合格后付清，余款2%做工程质量保证金，保修期为一年，此保修金在一年以内乙方按照规定进行保修后一次性支付清。

　　五、其他

　　1、乙方成立劳务作业队，在项目部领导下开展工作。乙方不得转包、分包，积极组织足够管理人员及工程所需劳动力、材料，保证工程工期。

　　2、乙方必须服从甲方管理人员统一安排指挥，遵守工地上和各项规章制度，必须按时、按质、按量完成施工任务。乙方达不到甲方质量和施工进度要求，甲方有权终止合同，所完成工程量部分甲方按75%结算工程款，并在甲方规定的时间内清理出场，申请仲裁或向人们法院起诉。

　　3、乙方进场应配备项目负责人、施工员、资料员等专职施工人员1名。

　　4、未尽事宜，双方平着平等互利的原则协商解决。

　　5、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效具有相同的法律效益。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　水电合同 8

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　甲方委托乙方承包甲方的水电维修业务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在水电维修工程中的权力和义务，本着相互信任的原则，经双方协商同意，就甲乙水电维修工程达成如下协议，供双方共同遵守：

　　一、维修内容、范围及时间

　　甲方单位的所有水电设施的维修、安装工作。时间：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　二、维修承包费用

　　全年为______元。（大写）

　　三、日常水电维修管理规定

　　1、各科室、班级负责人填写水电维修单送总务处审核，获批后由总务处（甲方）下达维修任务，乙方接到通知后立即安排人员维修并预算维修材料，注明所需要材料的品牌、数量、规格等，并做好到交旧领新；甲方接到水电维修单后应及时向乙方提供所需要的维修安装材料，保证乙方施工。

　　2、乙方在接到维修通知后须在规定时间内到达现场，一日内处理完毕（未完成应向维修申请人说明情况）由科室、班级负责人验收，并在《维修单》完成相关内容的`填写。维修单由乙方送总务处保存。

　　3、乙方进行维修工作时，必须遵守公司各相关章制度，维修人员必须严格按照国家有关施工规范及各项安全操作规程要求执行；否则发生安全事故责任由乙方承担。

　　4、《维修单》一式两份，甲方与乙方各执一份，以便维修工作完成后的统计、经济结算、工作分析；甲方根据《维修情况汇总表》每学期进行费用结算。

　　5.一学期内“一般”以下等级须小于3次，否则甲方有权扣除一学期维修费的25%-30%，并有权终止维修合同。

　　四、寒假集中维修管理要求

　　与日常维修相同，维修结束时间是放寒假后的第7天，维修评价由各科室或班级负责人完成。

　　五、暑假集中维修管理要求

　　日常维修相同，维修结束时间是8月20号，维修评价由各科室或班级负责人完成。

　　六、工程质量要求

　　乙方必须按照国家水电维修标准施工，所有水电维修安装质量必须全部符合甲方要求，并按甲方要求的时间完成任务，并经甲方验收合格后方能付款，否则不予付款。

　　七、施工安全要求

　　乙方必须按照国家建筑安装规范要求进行施工，采取严格的安全防范措施，管理好一切安装工具，在施工过程中特别注意安全，杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用，由乙方自己承担，责任与甲方无关。

　　八、付款方式

　　每半年付款____元，年底付完。

　　本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方签字：________________乙方签字（盖章）：____________________

　　签订日期：___________年_______月____日___________年_______月____日

　　水电合同 9

　　甲方：________

　　乙方:________

　　经友好商定，甲方将金都花苑5、6、7、8号楼的水电施工承包给乙方。为明确水电安装的经济利益、施工责任、权利、义务，根据(中华人民共和国建筑法)、(中华人民共和国劳动法)及本工程对水电安装施工的相关规定，结合本工地的实际情况，特签订如下协议、条款，双方必须共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：付庄金都花苑

　　2、工程地点：付庄镇外环路

　　3、工程内容：水电、地暖、卫生洁具、灯具插座开关等

　　二、承包范围

　　5、6、7、8、号楼土建工程图纸上所有外落水管道、水电图纸上的给排水、地暖管道、卫生间、厨房预埋管道及防水、强弱电气各规格配线、配管、避雷、电表箱、分线箱、接线盒、灯具插座开关、卫生洁具等材料及施工，安保系统的配管。包括水电安装所配备的机械设备，电动工具，电焊机，电缆线和预埋所需的胶水、扎丝、防腐油漆等所有辅材。原材料检测和施工资料。临时用电、用水施工等均在乙方的承包范围之内。超出原一期验收范围外的须经项目部核实增减工程量。原一期验收时有的以后改了，工程量核实后就要扣除。

　　三、承包方式

　　包工包料、包质量、包工期、包安全生产。

　　四、承包要求

　　1、乙方所用给排水管材的质量必须符合图纸设计要求，避雷带、电气配线、配管、地暖、插座、灯具、卫生洁具等一律采用国家标准。提供务实的材料合格证或质保书。

　　2、严格按照给排水、消防、地暖、电气施工图纸设计总说明的各项技术规程操作，施工各项程序必须规范、标准。

　　3、主要负责人应持电工证、电焊工操作证。具备消防工程施工合法有效的资质证明。

　　五、施工工期及工人进场时间

　　本工程定于20 年11月16日进场施工，确保甲方的总体进度计划(附进度计划表)，在工种连接上，乙方必须服从甲方的统一调度，无特殊情况造成工种连接上的脱节，要赔偿一切由此造成甲方的经济损失。

　　六、承包单价

　　1、符合上述材料、人工、质量、安全、进度、文明施工等必须达到甲方、监理、质监部门的认可。

　　2、计算方式：按照上述承包内容，经双方协定，本工程承包单价为103元/m2。本工程建筑面积按图纸面积计算。(室外消防价格另定)甲供材料按市场价抵扣除。

　　七、付款方式

　　乙方自带基础上至结顶平屋面混凝土浇灌的给排水、避雷、电线管网的预埋，经甲方验收合格一周内，应支付给乙方所完成面积总价的.材料费、人工费15%。给排水、地暖施工结束支付乙方20%。室内消防、卫生洁具、电气施工结束应支付乙方25% 。经竣工验收合格一个月内付乙方20%。余款在三个月内一次性付清，但须留5%保修金，待质保修期满第十五个工作日内付清。

　　八、双方职责、义务、权利

　　1、甲方：

　　(1)提供必要生产设施、安全设施。

　　(2)负责土建施工和水电安装之间的协调工作。

　　(3)编制施工进度表，负责安装技术交底和安全生产交底。

　　(4)甲方现场安全员负责对各班组进行安全生产检查及指导、督促，并协调与其他工种之间的关系，协助乙方做好各项工作。

　　(5)有权对乙方违反安全生产及施工范围的施工人员进行处罚，每次不少于50元，直接在乙方的拨款单中扣除，对屡教不改的，甲方有权开除或终止合约，造成甲方经济损失的，应由乙方赔偿。

　　2、乙方：

　　(1)组织年龄在20-45岁之间，身体强壮，具有法制观念及专业技术，素质好的成建制的职工进场，严禁50岁以上、体弱多病的成年人及目无法制意识的人进场。

　　(2)进场人员必须持有居民身份证、暂住证、健康证等各种所需证件，并报送进场职工1寸近照及花名册一份，一经注册不得随意变动，如需调动，报项目部备案。

　　(3)严格遵守安全生产的操作规程，服从项目安全员及有关职能负责人的安全教育和指导，坚持班前教育，安全第一，增强职工自我保护意识，确保安全生产。生产中的安全事故，由乙方自行负责。

　　(4)所有劳保用品必须符合甲方及当地政府的要求，由乙方自行采购或甲方代购，若委托甲方代购，此费用从乙方工程款中扣除，扣除金额为采购价的102%。

　　(5)因乙方的工作原因造成工程质量问题均由乙方负责处理.

　　(6)施工过程中出现安全事故由乙方负责。

　　九、其他

　　1、合同签订后，乙方须向甲方交合同质保金人民万元(甲方应出具收据)，待水电预埋全部结束，且验收合格后归还给乙方。若乙方在施工过程中造成的质量、安全、进度均达不到水电安装操作规范的要求，甲方有权处理对合同保证金的扣除和赔偿由此造成的甲方经济损失。

　　2、乙方先施工5、6、7、8个施工段，如合作满意，以后过程均按此合同施工，其他条款不变。

　　3、甲方付给乙方承包单价收入总额中含合同期内乙方所有人员的福利、补贴、车旅费、医药费等一切费用。

　　4、工人进场时必须上报名单、身份证复印件。

　　5、意外伤害保险费和资料费乙方应承担5000元

　　6、如果在合同执行期间施工范围增加内容，乙方应主动提出签证并补充合同，如没有相应的补充说明结账按本合同计算。

　　7、甲方应分配施工图纸给乙方壹套，待施工结束后归还原图。

　　8、质量保修期为竣工验收后2周年。

　　9、如果各水电施工班组发生劳务纠纷，造成甲方损失，乙方必须无条件予以赔偿。

　　10、未尽事宜，双方洽商解决。

　　11、本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　水电合同 10

　　房屋主人:______________(甲方)

　　水电安装人:______________(乙方)

　　甲方委托乙方安装一幢民房水电工程，根据及有关法律法规，为明确双方在水电安装过程中的权利和义务关系，经双方协商同意，就以上工程一事达成如下协议，供双方共同遵守:

　　一、甲方提供所有水电材料给乙方。(根据安装需要到场)

　　二、工程分两次安装，第一次验收合格后付款百分之五十，其余款项在第二次安装验收合格后全部付清。

　　三、安装水电工程总价为人民币元。

　　四、工程质量要求:

　　乙方必须按照国家电工标准要求安装，做到灯亮、水通，水电安装过程中所有内容必须全部符合要求，验收合格。

　　五、施工安全要求:

　　乙方必须按照安全施工规范和技术要求进行施工，采取严格的'安全防范措施。乙方要管理好所带的一切安装工具，在施工过程中要特别注意安全，杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用，由乙方自己承担。如有此类情况出现，责任与甲方无关。

　　六、本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方:______________

　　乙方:______________

　　签约日期:______________

　　水电合同 11

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　甲方将工程的水电安装工程发包给乙方施工，为明确双方职责，在经过友好协商,平等互利的基础上签订如下协议：

　　一、工程概况

　　二、承包方式：

　　包工包料(含所有辅助材料)、包设备、包工具用具、包质量、包工期、包安全生产和文明施工、包施工风险、包技术资料整理、包交工验收、包综合治理等。

　　三、工程承包范围

　　1.工程设计图纸与设计变更单中所包含的所有工作内容。

　　2.具体工作内容：

　　①材料场内运输、装卸。

　　②施工图纸中安装内容：

　　依据设计图纸和甲方与业主方签订的工程承包合同中约定的相关条款(包括所有的上下水、暖气、消防、强电、弱电预埋等)及一切配合和设计变更等工作内容。

　　③所需的结构预留洞口的留设、预埋件、管线槽口开凿、补槽及施工后的现场清理等工作。

　　④施工规范及常规要求。

　　⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。

　　⑥成品保护、设备调试、竣工交验。

　　⑦文明施工要求的场内整齐、清洁等工作。

　　⑧与其它工种的配合施工。

　　⑨预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌(若甲方施工则扣除乙方该部分工作的相应费用)。

　　四、施工用具管理：

　　①甲方提供垂直运输设备，提供现场及楼层固定电源箱。

　　②乙方自备安装工程所需工具及劳保用品。

　　五、质量要求

　　1.按照国家建筑安装工程验收标准，安装工程施工规范和当地主管部门的其它有关规定，作为本工程的质量验收标准。

　　2. 乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，在取得文字变更洽商手续后方可继续施工。

　　3. 乙方必须服从甲方在各次质量验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方若拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚，乙方须无条件服从。

　　六、双方职责与权限

　　㈠甲方：

　　1. 甲方对乙方施工全过程的施工质量、工程进度、安全生产和文明施工及清洁卫生进行检查验收和监督管理。

　　2. 切实解决好施工用水、用电、垂直运输的矛盾，保证工程顺利进行。

　　3. 提供住宿方便(住房及水电费由乙方自行解决)。

　　4. 制定施工计划。

　　5. 进行技术交底、安全交底。

　　6. 提供水电暖完整完整图纸2套(竣工图一套)。

　　㈡乙方：

　　1. 乙方应按图纸设计规定的要求自行组织购进、使用质量合格的材料进行施工。

　　2. 乙方组织有资质证的技术人员、熟练工人投入工作，服从甲方、监理等有关人员的指挥，否则甲方有权对乙方进行处罚，乙方不得有任何异议。

　　3. 乙方应保管好自己的材料，预防丢失，材料的保管与堆放、工人生活用品、用具等一切由乙方自行解决。

　　七、合同价款

　　1. 乙方承包栋楼的建筑面积约为：万元，每平方米为元，最终按实际工程量以实结算，工程造价最终以甲方与业主方结算价为准。

　　2. 工程量结算按2008年河南省建筑安装工程预算定额、费用定额及施工期内的有关的文件规定执行，以工程结算总造价下浮15%作为甲方的综合管理费用(含税，除此之外, 乙方不在支付其它任何费用)。

　　八、付款方式

　　1. 主体施工：

　　一、乙方垫资施工至主体十层时，甲方按乙方承包每平方米总价的30%的`80%支付乙方工程价款。

　　二、以后每施工一层甲方按该层乙方承包总价每平方米的30%的80%支付乙方工程价款。

　　2. 安装阶段：

　　一、水;每施工完十层按乙方承包每平方米总价的10%的80%，甲方支付给乙方工程款。

　　二、电;每施工完五层按乙方承包每平方米总价的30%的80%，甲方支付给乙方工程价款。

　　三、暖;每施工完五层按乙方承包每平方米总价30%的80%，甲方支付给乙方工程价款。

　　3. 工程竣工验收合格后，甲方按河南省2008年建筑安装工程定额和有关的最新文件规定及所完成的工程量(工程总造价下浮15%)结算给乙方，结算造价按甲乙双方和业主方最后审定的造价为准，甲方支付乙方总造价(下浮15%后)的95%，留5%作为工程质量保修金。

　　4. 乙方保修期(以甲方和业主方签订的工程施工合同为准)按国家有关规定保修，保修期满后，甲方一次性付清工程质量保修金(无利息)给乙方。

　　5. 乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复，如乙方未能在限定时间内进行修复，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方的保修金中扣除。

　　6. 订立合同后乙方必须交万元给甲方作为合同履约保证金, 乙方进场交万元工程履约保证金，主体结构至10层后，甲方退还给乙方履约保证金的50%，主体结顶三日内甲方退还乙方剩余的全部履约保证金。

　　7. 以上合同不包括现场变更，如遇不可抗拒自然灾害，甲方需要工期顺延，变更造价按甲方与业主方签订的施工合同的有关条款执行。

　　8.如甲方不能及时拨付工程款造成的工程进度滞后，乙方概不负责，给乙方造成的损失由甲乙双方协商解决。

　　附注：每平方米承包总价的分项比例为：

　　1、主体 30%

　　2、水 10%

　　3、电 30%

　　4、暖 30%。

　　九、安全责任

　　乙方必须安全生产，文明施工，在施工过程中出现的一切安全事故，全部由乙方负责。如发生重大事故，应立即向甲方报告，甲方向上级有关部门报告。

　　十、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，工程竣工后此协议作废。

　　十一、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　甲方：乙方：

　　代表人：联系电话：　代表人：联系电话：

　　年月日　　年月日

　　水电合同 12

　　工程承包人：__________（简称甲方）

　　劳务分包人：__________（简称乙方）

　　为了保证工程的施工进度，工程质量和施工安全,明确双方在施工全过程中的责任、权利和义务关系,依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工事项协商达成一致,订立本协合同,共同信守。

　　一、劳务分包工作对象

　　1、工程名称：__________

　　2、工程地点：__________

　　3、分包性质:包工不包料（含部分辅材及施工机具）

　　二、工程分包项目：

　　1、按图纸设计要求（含设计变更通知单、技术变更核定单）和监理部及甲方有关安全技术交底要求进行工程所有水电安装含所有避雷联接工程，所有临时用电及空开配电箱和机械用电的安拆、维护，临时灯具安、拆。

　　2、由甲乙双方约定本工程为水电到户的方式进行分包，给水在水井间接至每户厨房1.5米处且每户1管（即是说每户直接入一根给水水管），所有排水管含混凝土管接至主楼外21米处，室内所有线管、线盒的安装、强电在电井间接至每户空开箱内，并安装空开，楼层所需电缆及双电源箱安装，楼道公共部分照明，弱电箱及可视管、电线管预埋到每户，消防安装工程（一次预埋），每户的空调孔预留、厕所、厨房孔洞及柱、梁、剪力墙、现浇板内线管线盒的预留预埋。

　　3、水电工自己所用机械、焊机、焊条、安全帽、安全带和所需辅助材料工具等，由乙方自行负责。

　　三、合同价格

　　1、工程量按设计图纸要求，含承包范围工作内容，所有临时用电及空开和机械用电的安拆与维护，以实际建筑面积__________按照__________元/m结算。

　　2、本协议书中所列费用为包干综合价，已包含施工管理费。施工管理费包括施工过程中的全部管理费外，还包括乙方在施工过程中所发生的停水、停电、雨班、因违章作业所造成的伤、残、亡事故、工具用具（除甲方已安装的塔吊外）、劳保用品、医疗卫生等费用。

　　四、质量及工期

　　1、按国家相关建筑规范要求，工程质量达到合格，根据该工程的总体进度安排，必须服从现场管理员的合理安排，结合进度要求，合理安排施工作业人员，并组织施工作业人员无条件加班。工期按建设单位及项目部的要求，每延后一天惩罚元，提前一天奖励__________元。如遇不可抗拒因素，工期顺延。

　　2、乙方必须保证所承包的工程量达到合格标准。符合国家《施工验收规范》、《质量验评标准》的要求，在施工中如有不符合质量要求的一切返工损失由乙方全部负责，由于返工给甲方造成了材料损失则按甲方的实际成本计算，在乙方当月的'劳务款中扣除；若乙方所做的产品质量不合格同，又拒绝返工，甲方有权单方向外高价点包，点包一切费用由乙方承担，在乙方劳务款中扣出。

　　3、本协议签订后，乙方因自身原因造成的退场，其班组方单甲方结算60%给乙方，安全质量保证金不予退还，损失由乙方自负。若影响甲方施工进度和现场管理，乙方要承担相应的经济责任。

　　4、乙方如因工人素质等原因达不到质量、工期要求，以及有违法乱纪行为发生等，甲方有权终止本协议，其余工资不予结算，安全质量保证金不予退还。

　　5、垫付人工费和生活费，正负零以下按照该项工程量的__________%支付劳务报酬；中途每八层按照所完成工程量的__________%支付。工程竣工及验收合格后支付到工程量总价__________%；剩余的__________%月后付清。

　　6、现场不能发生打架、斗殴，如发生一次罚款5000元，所产生的一切后果及法律责任、医药费等均由乙方自行负责。

　　7、进入现场必须戴安全帽、危险作业拴好安全带，如每发现一次罚款200元，场地内不能随意大小便，如发现一次严惩。

　　五、责任承担

　　在施工中乙方必须认真细致地抓好安全工作，严格按照《建筑工程安全技术操作规范》进行生产作业，自觉履行《安全生产承包协议书》。在施工中有违反操作规程进行野蛮施工，不按规矩佩带安全防护设施等所造成的一切大小工伤事故，概由乙方自行负责其经济损失，并承担法律责任。如因其它原因在施工过程中出现的伤、残、亡等安全事故或安全事件所产生的经济和法律责任在10000元以下的由乙方自行负责，10000元以上的费用由甲、乙双方共同承担。

　　六、本协议未尽事宜，双方现场协商解决。

　　七、合同份数

　　本协议一式二份，双方各执一份，签字盖手印生效，具有同等法律效力。

　　甲方：__________乙方：__________

　　甲方代表：__________

　　身份证号码：__________身份证号码：__________

　　联系电话：__________联系电话：__________

　　__________年__________月__________日

　　水电合同 13

　　发包方：_________(甲方)

　　承包方：_________(乙方)

　　经甲乙双方充分协商，本着平等、互惠互利共赢原则达成如下合同。

　　一、甲方将开发的“_________“工程项目中水电消防等工程发包给乙方以包工包料的形式施工。

　　二、承包范围:

　　1、水电、消防(水泵房、水箱、所有水泵及其他机器设备)按图施工(室内)。

　　2、乙方承担消防审图费用及承包范围内工程的税收。

　　3、乙方必须保证消防验收过关，所需一切费用都有乙方自行承担。

　　三、施工要求：

　　1、必须严格按甲方是哦功能设计图纸要求及作法要求施工。

　　2、图纸变更，增加的工程量，价格按市场价另算。

　　四、工程质量：验收合格

　　五、承包价格：按每平方_________元计价

　　六、付款方式：工程全垫抵房，房价以开盘下浮_________个点抵充工程款，按工程量进度比例抵房，可以提前开房票。(进场后可以先确定一套房)

　　七、乙方须向甲方交纳履约保证金_________元，合同签订时乙方。

　　八、在施工过程中如因乙方资金等问题造成工程不能顺利进行的`停工超过_________日得，或出现其他甲方认为乙方等不能履约合同情况下，甲方有权终止本合同，乙方无条件退场，待本项目全部完成后，甲方按乙方已完成工程量的造价_________%补偿。

　　九、在施工过程中所有安全事故责任都由乙方自行承担，如甲方因事故垫付赔偿，甲方有权从乙方工程款中扣除。

　　十、如甲方不开发该项目，乙方所叫履约保证金如数退还给乙方。

　　十、本合同自双方签字后，待乙方交纳履约保证金后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　水电合同 14

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：_________

　　工程地点：_________

　　工程内容：_________

　　二、工程承包范围：

　　三、合同工期

　　开工日期：______年____月____日；

　　竣工日期：______年____月____日；

　　合同工期总日历天数为____天。

　　四、质量标准：合格，争创优良。

　　五、合同价款：_____万元（主体工程预算价）。

　　六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同中《通用条款》相关规定。

　　七、甲方工作

　　1、图纸甲方在乙方进场前一周内提供盖章生效施工图三套。

　　2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。

　　3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。

　　4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。

　　八、乙方工作

　　1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。

　　2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。甲方承担费用。

　　3、负责1、2机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。甲方承担费用。

　　九、材料

　　所有永久和临时工程的建筑材料均由乙方负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经甲方同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。

　　十、质量和验收

　　中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。

　　十一、安全施工

　　乙方按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。

　　十二、合同价款及支付

　　1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。

　　2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，甲方每工日补贴10元。

　　3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由甲方支付乙方。机械用油差也参照此规定执行。

　　十三、工程预付款

　　合同签订后，甲方支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。

　　十四、进度工程款支付

　　每月25日进度工程计量。乙方凭甲方月计量签证报送月工程量结算申报表，甲方在次月5日前支付90%进度款给乙方。

　　十五、完工结算

　　完工验收合格后，甲方颁发工程移交证书给乙方，乙方报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给乙方。

　　十六、质量保修金

　　完工结算总价的'3%扣作工程质量保修金，保修期___年。保修期满后半月内结算保修金。

　　十七、违约、索赔、争议

　　1、本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按民法典规定标准进行赔偿。

　　2、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。

　　3、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由_____人民法院进行裁决。

　　十八、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。

　　十九、未尽事宜，双方另行协商。

　　二十、本合同一式____份，双方各执____份。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　_________年____月____日

　　水电合同 15

　　甲方：

　　乙方：

　　为共同搞好广东清远市大家元之家园工程项目的施工生产工作，顺利完成工程施工任务。根据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的《建筑工程施工合同》，甲乙双方就该工程的水电部分工程量内容劳务承包(包括自负、劳保用品)等事宜，经协商达成协议，签定本合同，供双方信守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程承包方式为包工不包料、工程施工内容：图纸内所有水电工程量;按工程实际建筑面积结算;增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效，才能进行施工。

　　4、双方商定本工程工期天，乙方需按时、按质、按量完成全部施工及安装项目。即自年月日起计。

　　5、乙方签订合同前必须交付元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求，退还给乙方。

　　6、承包范围及价格：范围：水电预埋、粗装二次预埋;穿线、强弱电、避雷施工至十层不含屋面、开关;面板;层间电源;装箱;给排水安装出户两米。(除消防工程外，图纸内所有室内水电工程量);价格：按建筑面积，每平方米37元(含基础)。

　　二、甲方工作

　　1、向乙方提供施工所需的水、电、设备等设施。

　　2、对工程质量、进度进行监督检查，及时办理验收结算。

　　3、甲方指派人员参与或监督工程施工，乙方应予以承认。

　　4、及时履行乙方的其他协助义务。

　　5、甲方免费向乙方提供宿舍及生活水电。

　　三、乙方工作

　　1、乙方派出专职工地分项班组长，负责合同的履行，按图纸的要求组织施工，保质、保量按期安成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。

　　2、执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。

　　3、严格按照甲方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量施工和检查。

　　4、工程完工未移交甲方之前，负责对现场和施工成品进行保护。

　　5、乙方必须无条件服从甲方管理安排

　　四、关于工程款及结算的约定

　　1、甲方按乙方每月月底完成工程量的70%支付工程量款。

　　2、工程竣工验收一个月后甲方支付乙方全部工程量款的95%。

　　3、预留5%的质保金在半年后付清。

　　4、乙方每月必须凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款。否则甲方不给予办理;

　　五、关于材料供应的约定

　　本工程甲方施工的材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在工程施工之日前三日之内，由甲方采购供应到工地现场。甲方提供的材料、设备，发生了质量问题和规格差异，对工程造成损失，由甲方负责。甲方供应的部分材料由乙方验收领出后保管。

　　六、关于双方责任的约定

　　1、甲方的责任：甲方原因影响工期相应延长，造成乙方损失，不能按时提供材料、设备;不能按期支付工程款，甲方承担相应的费用。

　　2、乙方的.责任：不能按照工期开工或中途无故停工，影响工期相应损失，由乙方承担。对竣工验收后，保修期六个月内发现属于乙方施工、安装的质量问题，由乙方免费维修。乙方在施工过程中，违反操作常规，造成人员伤害，由乙方负责。

　　3、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应以及时修复或赔偿。

　　七、关于设计与施工及验收的约定

　　1、乙方必须按甲方签定图纸施工、安装。

　　2、施工过程中，甲方提出变更设计、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更、增减原因、时间、材料等。乙方根据变更要求，两天内向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价(因停工等原因造成的材料浪费)等费用清单。

　　3、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽，并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。

　　八、奖赏和违约责任

　　1、由于甲方原因，在施工当中导致延期或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方应支付乙方 1000 元;甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的加付滞纳金。

　　2、按甲方和乙方协定的施工进度计划，由于乙方原因，逾期完工，每逾期一天，乙方支付 1000 元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。

　　九、合同份数

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　十、其它

　　本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成，双方同意向人民法院起诉。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　年月日

　　水电合同 16

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关的法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实守信的原则。明确双方责、权、利，经甲、乙双方共同协商，特签订以下条款共同遵守执行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包范围：

　　(一)本工程施工内容

　　施工图所示的给水排水电器消防避雷装置以及设计变更的增减内容，以及该工程的临时水电及机具维修等。

　　(二)工作内容

　　1、电气工程：施工图纸(含说明)所含的预埋件、设施(备)、室内照明及插座的所有预埋管(凿槽)、电线敷设、灯具及开关、插座的安装、调试工作、以及该工程的弱点系统(电视、电话等)按照设计图纸所含内容施工到位，以及该工程的临时水电及机具维修等。

　　2、避雷工程：施工图纸(含说明)所含的避雷安装、调试等内容。

　　3、给排水消防设施工程：施工图纸(含说明)所含的管道预埋，预留孔洞、设施(备)、管道安装、实验等全部内容以及地下管道(沟)的土石方开挖(如遇岩、由甲方负责开挖到位)回填等。

　　4、由乙方负责承办工程的实验、检查、负责预留孔洞的砼封堵。

　　5、由乙方负责所承包内容所需的设备、手持电动工具及劳动保护用品。

　　6、水电及消防系统工程的预埋(留)、暗敷及凿打设备(管道)洞口及其每天收工前的材料及场地的清理、打打扫(水电等材料每天必须收捡交还保管室)

　　四、承包工期

　　乙方承包工程工期从乙方进场开(动)工之日起计算工期，总工期为天。若乙方不能按时完成，按违约处理，乙方支付甲方违约金每天元，决算时扣除。

　　五、费用标准及乙方承担的细则范围

　　1、工程计算办法：按照国家规定建筑面积的计算规则计量。

　　2、承包单价按元/m2计价，建筑面积为 m2。其费用包括直接人工费、施工管理费、工具用具、劳保用品、低质易耗材料(焊条、锯皮、切割片等)、现场转运费、现场临时用电搭设、机具保养维修。

　　3、零星计件：按甲方现场负责人确定单价为准(人工费包干采用综合单价一次性包干技工元/工日，普工元/工日，综合单价包括乙方作业人员工资、工人劳保、用具费、防护费、乙方管理费)。

　　六、结算及付款办法

　　1、乙方按照甲方规定的.是个进度完成后，经甲方。质监验收达到合同规定的质量标准后，经甲方专职结算人员办理手续。

　　2、工程款支付：办理的结算手续经甲方工程负责人核定、签字后，甲方可拨付工程款给乙方。乙方必须提供工人工资表。

　　(1)主体水电预埋管线按主体进度每月支付完成量的30%。

　　(2)给、排水消防及电器、电线按照完成付至工程总价的70%。

　　(3)工程竣工，并通过有关职能部门验收，达到合同标准后，扣除 %保修金后，付清余款。保修金待竣工验收后满一年且无质量问题返还。

　　(4)若乙方中途撤出或施工质量、安全不符合标准要求，工期没按照项目部规定完成，甲方有权拒付任何费用以及余留款项，并要求乙方无条件退场。

　　七、工程质量、施工安全

　　1、工程质量

　　⑴若乙方未按施工组织设计或施工方案(含专项方案)、施工技术交底、设计更改、施工规范、规范操作，所造成的全部损失由乙方负责。

　　⑵ 乙方因施工质量不符合要求造成返工，自行承担人工费和材料费。给后期内外装修造成的工料损失从乙方的履约保证金或劳务费用中扣除。若不能保证工程质量，甲方有权终止合同，乙方并赔偿甲方相应的损失费用。

　　(3)若乙方所完部分工程质量经建设单位、监理单位、甲方验收未能达到质量要求所造成的返工损失，乙方承担100%。

　　(4)如果甲方提供材料有质量问题，由甲方负责。

　　2、安全施工

　　(1)劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的1000元以内的费用(超出1000元的部分由甲方承担70%，乙方承担30%)，由劳务分包人承担.

　　(2)工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。

　　八、其他约定

　　1、本合同签订后，任何一方解除此合同，解除方向对方赔偿违约金贰万元正。

　　2、乙方如因工人素质等原因达不到质量、工期要求以及由违法乱纪等行为，甲方有权单方面中止本合同。

　　3、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

　　4、本合同壹式贰份，双方各执壹份。经甲乙双方签字后生效，工程完工、结清帐务后自行失效。

　　甲方：乙方：

　　年月日

　　水电合同 17

　　发包方（简称甲方）：_____

　　承包方（简称乙方）：_____

　　依照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程水暖、电器承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。

　　一、工程概况

　　建设单位名称：_____

　　工程名称：_____

　　建设地点：_____

　　标段（栋号）：_____

　　建筑面积（水暖、电气）：各标段以土建竣工实际面积为准，总建筑面积：暂定为___

　　二、乙方进场人数（附名册）

　　乙方按国家有关规定，聘用临时工并签订劳动施工协议，按本工程承担的内容，组织进场所需工种人员，并按榆树市流动人员管理办法、作到“三证齐全”，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。

　　三、工期进度要求

　　（一）开工日期：__年__月__日

　　（二）总（日历）工期：__个月

　　（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

　　四、承包方式与范围

　　（一）承包方式：包工、包料、包工具、包工期、包安全、包文明施工。

　　（二）承包范围：

　　1、给排水安装：图纸内的全部内容，

　　2、电气安装：包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装，防雷接地、灯具安装，；室内开关插座的安装、等电位连接、水泵、动力箱、电控箱等设备安装等

　　3、弱电安装：用户箱、电话、电视、宽带线管预埋底盒安装，楼宇对讲系统的线管预埋底盒安装等。

　　4、以设计图所列和投标文件中的所有分部、分项施工范围。

　　5、水电测试、试通水、试通电等。

　　6、工长及管理人员由乙方自己配置，费用由乙方自行承担。

　　（三）乙方承包工程相应的'单价合计元/ O，总价万元。

　　1、该工程图纸范围内的水电安装人工费及管理费，乙方负责为所属员工购买意外伤害_____。

　　2、所需固定工具、手动工具、焊机、套丝机、沟槽机、热熔机、切割机、试验工具等所有工具费用；均有乙方自己承担。

　　3、需水电相配合的其他分包班组的配合（如消防、通风、照明、施工用电线、电表等）。乙方进入施工时，一律由乙方自备。施工中所用的水电费由乙方自行承担。

　　4、对于设计变更，人工费增加5万元以内的甲方不再对乙方补价；超过5万元，超出部分按实际发生结算。

　　五、工程要求：

　　（一）质量要求：按国家质量标准和工程质量验收标准组织施工。

　　1、必须具备于自己承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够_____履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

　　2、乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸（含书面通知）和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。

　　3、乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

　　4、乙方必须对进场使用的材料送实验室检测，合格后方可用在工程上，检验不合格的材料一律清除出场。

　　5、乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。

　　6、乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。一切损失由乙方自己承担。

　　7、保修期为二年。

　　（二）工期要求

　　1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。

　　2、工期延误

　　（1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。

　　（2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失（含建设方罚款）由乙方自行承担；甲方处以乙方双倍罚款。

　　（三）安全施工要求

　　1、甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。

　　2、乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程，严格按“一标三规范”要求组织施工检查。

　　3、乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。

　　4、乙方做好_____工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害_____，且回执单上交甲方备案。

　　5、乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、均由乙方负全部责任，甲方不予承担。

　　六、结算公式

　　1、乙方每次向建设方申报工程进度款后，向乙方支付工程款的 %。

　　2、安装调试一次性竣工验收合格后，甲方向乙方办理工程竣工结算手续后的30日内甲方向乙方支付到工程款的95%。

　　3、5%的维修质保金，两年后一次性支付。

　　4、在质保期内因质量问题，甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金。

　　七、违约责任处理

　　（一）凡出现以下情况均视为违约：

　　1、乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求；

　　2、乙方擅自将承包的工程再行转包、分包；

　　3、其他造成工程各种损失的过失行为；

　　4、乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。

　　5、不服从甲方的管理。

　　（二）违约处罚

　　1、乙方不按质量工期要求施工的违约行为，甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正，甲方有权终止合同，并追赔由此带来的损失。

　　2、对其他违约行为守约方有权向违约方追罚三万元的违约罚金。

　　3、乙方必须确保自己劳务队伍的工资及生活费的发放，杜绝使用童工。若乙方的劳务队伍在施工期间至竣工验收3个月内，劳务队伍人员出现劳务纠纷问题，劳动监管部门每出面一次罚款10000～50000元。

　　（三）其他奖惩约定

　　发生治安案件，除乙方自行承担相应责任外，同时接受甲方的处罚，第一次罚款10000元。再次发生，则乙方自动接受无条件的退场处理，由此带来的工程损失由乙方负责。

　　八、附则：

　　（一）本协议发生纠纷时，应由双方及时协商，协商不成时，双方均可向各级经济合同_____委员会申请_____，或直接向人民法院起诉，但处理纠纷期间，任何情况下不得影响工程施工，若影响正常施工超过两天，视为乙方自动终止协议，乙方承担全部责任，甲方有权另找施工队伍。

　　（二）本工地人员的建筑工程群体_____由乙方购买，乙方可购买其他险种进行补充，若发生意外事故，过程处理由乙方同_____公司和当事人（或其亲属）进行处理。所涉及费用在_____公司承担范围外的由乙方承担。

　　（三）本协议一式___份，甲方执___份、乙方执____份，双方所执协议具有同等法律效力。

　　（四）本协议自双方签字之日起生效，至工程保修期满完后自动失效。

　　甲方（盖章）：___

　　乙方（盖章）：___

　　甲方法人：___

　　乙方法人：___

　　或委托代理人（签字）或委托代理人（签字）___

　　___年___月___日

　　水电合同 18

　　甲方：_________

　　联系电话：_________

　　乙方：_________

　　联系电话：_________

　　经甲乙双方共同协商，就___小区幢号房屋的电工类装修工程达成协议如下：

　　一、乙方负责承建甲方房屋电工装修内容，包工不包料的各项单价如下(按实际做的项为准，没做的项结算不计价，未列的临时面议)：

　　本项工程包括所有水电(强、弱电)气改造、安装和马桶、面盆、菜盆安装及进出水，以及厨卫五金、镜子与所有开关面板、灯具安装(特殊灯具除外)，每平方米元(包括打线槽)，共计元。面积按套内面积平米计算。

　　二、质量要求：

　　1、以上各项应甲方要求施工，乙方保证质量和效果。

　　2、强、弱电铺设应当适应木地板安装的需要。

　　3、水管管道敷设应左热右冷、上热下冷，水管在下、线管在上。给排水管安装完毕后应进行试压和通排水试验。

　　4、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单与管线走向及材料建议，如乙方故意造成材料损失，由乙方按原价赔偿。

　　5、安装要点：

　　(1)建议购买材料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定，塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品。

　　(2)合理确定线管走向，线槽路线最短、不破坏防水;先埋管后穿线;强、弱电分槽分开铺设，一般应相距50厘米，最小相距30厘米;强电线路不走床下、床头、沙发;线槽弹线后用切割机开槽，槽深度为埋管后有1厘米的水泥砂浆保护层，热水管有1.5厘米的保护层;线槽外观横平竖直，大小均匀，墙面横开槽不超过30厘米;暗盒安装要与墙面处理后(指厨卫贴墙砖、其他墙面刮腻子)齐平，几个暗盒在一起时要在同一水平线上;PVC管的管径利用率不超过40%;卡子固定PVC管，地面每间隔1米固定，槽每隔2米固定，墙槽每隔1米固定;同一住宅火线颜色应统一，零线用蓝色，地线用黄绿双色线;各弱电子系统都用星形结构。

　　(3)PVC保护管及接线盒外观没有折扁和裂缝，管口平整;线管接头打胶，线槽边缘拉毛。盖板接线左零右火，两个以上86型底盒并排的，盒与盒之间用锁扣连接，距离1厘米;暗盒必须弯曲敷设时，不得有S弯。连续弯曲超过2次时，加装过线盒;所有转弯处都用弯管器完成，为标准的转弯半径，弯曲半径不得小于该管外径的6-10倍，不得采用国家明令禁止的三通、四通等;在暗管内不得有各种线缆接头。

　　(4)电线与热水、天然气管之间的平行距离不应小于30厘米，交叉距离不应小于10厘米。

　　(5)暗盒加装锁扣以保护线路，导线接头应设在接线盒内，主线路不得有截断，副电线围绕主线绞接紧密牢固缠绕6-8圈，先用阻燃粘胶带进行包扎缠绕2层，再用绝缘黑胶布包扎2层以上，要求均匀紧密包缠。

　　(6)照明线、开关线用1.5或2.5平方毫米线，普通插座用2.5或4平方毫米线，厨房插座、客厅空调分别用4平方毫米线，房内线路经甲、乙双方确认后进行适当分组;网络线用超五类双绞线，电话线用2/4芯线或五类双绞线，闭路线用75欧宽带同轴线。

　　(7)电源插座下口距地30厘米(厨房、卫生间除外，扣除安装木地板高度)，开关下口距地1.3m(扣除安装木地板的高度)，开关距门框0.15-0.2m，同一室内的各类插座面板在同一水平标高上(挂机空调插座除外)，高差小于5mm，盒内上螺钉铜线裸露不超过1mm，吊顶内无明露导线;强电线及插座与弱电线及插座的水平间距不小于50cm，电线交叉点呈90度直角，避免斜面串扰。

　　(8)同一回路电线穿入同一根管内，连接开关时，火线接开关;插座接线为右火线，左零线，上地线;所有导线接头必须在线盒内或中转箱内，暗盒接线头留长15-20cm(强弱电箱内留线更长)，所有线路应贴上标签，标明房间号。

　　(9)根据布线设计方案，结合墙上的点位示意图，用铅笔、水平尺或墨线标注各点位处的暗盒位置。

　　(10)强电通电测试，网线用网络测试仪测试通断，其他弱电如音视频线、音箱线、电话线等用万用表测试通断;强电接通空开盒之前用绝缘胶布把线头子包好。

　　(11)电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外，应符合国家现行有关标准规范的规定;提供综合布线工程竣工简图。

　　(12)水路的安装:

　　a、家装中给水管全部使用PP-R管。

　　b、主给水管使用6分，支管使用4分，管道的耐压强度要求热水管使用2.0MP，冷水管使用1.6MP。

　　c、给水管管道布置横平竖直，左热水右冷水，上热水下冷水。

　　d、管道敷设完毕后必须进行水压试验，试验压力为0.6MP，试压合格后，管道才允许封闭。

　　e、按照混水阀两个进口尺寸确定预留管口尺寸大小。

　　f、排水管必须使用PVC管，主管和座便器使用100mm管，其他位置使用50mm管，特殊位置可使用金属波纹管。

　　g、要求以最短的距离连至主排水管上，管道过长不利排水顺畅。

　　h、排水施工完后，必须进行通水试验，检查排水管道是否畅通。

　　i、地漏管道的排水口应处于排水坡度的最高端，而地砖排水坡度正好相反，要求地漏排水口处于整个地面的最低处。

　　6、如因乙方施工失误造成质量缺陷或质量问题，由乙方赔偿相应损失并无偿整改。

　　7、乙方承诺质量保证和两年维修服务。装修保证金元，自竣工之日起1年后支付。

　　8、甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　9、未经甲方同意，乙方不得将工程转交他人施工。如乙方违反此规定，甲方有权拒绝支付已产生的工钱，并由乙方赔偿因此引起的损失。

　　10、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止出现人身伤害、管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，乙方负完全责任。

　　11、由甲方办理乙方工人出入手续，并支付相关费用。

　　12、施工所在地的物业管理企业如有收取押金的`项目，甲方应予以先行支付。如在整个施工过程中，由于乙方原因造成甲方所支付的押金被物业没收，乙方应对被没收部分进行全额赔偿。

　　13、每天工作结束时乙方需除渣清场。乙方应保证工地整洁有序，施工中产生的废渣应分类归集，保留后续工种需要的废渣，此类废渣堆放不应妨碍后续工种的施工;对其他施工垃圾应装袋，满袋垃圾放置到室外电梯口指定垃圾堆放处。

　　14、乙方有义务与本装修的其他工种友好配合，若因乙方的不当配合耽误工期，甲方有权扣留乙方的工钱，若因乙方的不当配合造成其他损失的，由乙方承担赔偿。

　　三、工期：

　　乙方不得擅自中断施工，乙方在未经甲方同意而中断施工的，乙方须赔偿50元/天的工期延误费，该赔偿费在乙方工钱中扣除。

　　四、工程结算：

　　施工期间，乙方不得以任何理由向甲方要求提前支付工钱。工程完工后，由双方共同验收，验收合格后，甲方一次性支付乙方90%工钱，剩余的10%工钱三个月后支付。

　　五、维修：

　　1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内包工包料无偿维修。

　　2、乙方应在甲方通知乙方后24小时内赶到并维修。

　　3、若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。

　　六、本协议共3页，一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字后生效。

　　甲方(签字)：_________

　　乙方(签字)：_________

　　身份证号：_________

　　_________年_________月_________日

　　签约地点：_________

　　水电合同 19

　　甲方：乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现甲方将宅小区住宅楼水电项目承包给乙方，经双方充分协商达成一致，并订立本协议。

　　一、工程概况

　　1.1 工程名称：

　　1.2 工程地点：

　　1.3 劳务分包范围：上述工程范围内水电工程劳务作业。

　　二、工作期限

　　本合同工作期限天。具体开工日期以项目部下达的书面开工通知为准。

　　三、承包形式及价款

　　1、依图施工，所有给、排水、电气安装，应急照明、弱电消防一次预埋，门禁对讲，管线预埋、预留口，防雷接地工程等的全部工作（甲方指定承包商与建设方所签订合同中所含安装部分的劳务全部内容）。

　　2、水电井预留洞口及所有管道口吊模封堵，修补抹灰，雨水至明沟或至总雨水井止，污水至市政总污水井止，给水从自来水总表起至用户室内）具体按设计施工图和总给、排水施工图范围内的给水、排水、正常照明系统中的事故照明箱和配电线路、动力系统的配管、配线、配电箱及设备安装（动力设备主体和涉及政府职能部门装表计量前面的管、线、配电箱除外）、设备控制箱至配电箱连接、工程内容内排污泵及控制系统、安装工程的检测、调试等。变频供水设备系统、应急照明系统中的应急灯具，住户内照明及插座电线敷设，开关和插座面板安装（但需空管内钢丝和盖接线盒盖板）不在此承包范围内。

　　3、材料、设备

　　①、乙方与甲方签订合同后，按施工图纸的设计标准及清单工程量，结合招标时指定的材料规格及品牌造好材料计划单（必须在每施工段施工前一个月内）报甲方审核采购。

　　②、本工程所有安装材料（含业主提供及甲方采购的质量及数量）均应附有产品合格证书，经甲方代表或监理工程师和乙方共同检查验收，签署验收合格文件后方可使用。对已进场的材料和设备，经双方验收合格的材料交由乙方照管及使用，期限至整体工程竣工验收合格交付给业主为止。所有材料数量全部按预算定额量进行与乙方作为最终结算。如有损坏或被盗一律由乙方承担并负责赔偿。

　　4、承包单价：

　　在承包范围内，乙方完成规定的工作内容，且施工质量由甲方管理人员验收为优良，工期、安全及文明施工等均达到甲方及项目部的要求。劳务承包单价如下：

　　1．按该工程施工图注明建筑面积每平方元/㎡结算；具体承包单价由以下几方面组成基本价为一次预埋元/㎡、二次预埋（开关、灯具、插座、箱体安装，穿线）元/㎡、室内给排水工程元/㎡、室外给排水工程元/㎡，其中基本价包括承包范围内所有工作。

　　2.以上单价如班组有异议在进场15天内（提前3天）与甲方协商。如协商不定，按原定单价75%给予乙方结算已完成工作量，并一次性付清工资。并责令乙方退场。

　　3、上述单价工程必须确保质量优良。具体检测按国家质量检测标准执行，做到文明施工，且每道工序做到工完料料清，现场材料下班前必须清理，否则，按排其它人员清理，用工按200元/工日扣除，并处罚200元以上。

　　4、计时工按元/工日（但必须与甲方或项目管理员签证生效。

　　5、上述包干单价包括一切承包工作内容有关的工作及材料进场卸车、堆码费用，各种工资、津贴、补贴、养老保险及五险一金的全部费用、国家政策规定费用及劳动法所包涵的全部条款。节假日加班、夜班、赶工补贴、自备式工具费、劳保费（包括防暑费、防寒费）、医疗费、差旅费、辅助材料费、管理费、现场文明施工用工及工具费。

　　四、付款方式及结算：

　　1．付款方式按以下节点：

　　①主体地下室顶板砼完成后，甲方按工程进度付乙方工程款元/㎡。

　　②±0.00以上每完成整体层砼，甲方按工程进度付乙方工程款元/㎡。其它以此类推，到主体屋顶楼梯机房砼完成，甲方按进度支付乙方进度款元/㎡。

　　③室内给排水、电气照明、灯具、穿线安装完成，甲方按工程进度付乙方工程款元/㎡。

　　④室外给排水安装完成，甲方按工程进度付乙方工程款元/㎡。

　　⑤该工程全部竣工验收合格并交业主使用，甲方按工程进度付乙方工程款元/㎡。

　　⑥余下总工程款3%作为工程质保金，在一年内付清。

　　2.乙方结算完成的工作量。在主体封顶后，所有的工程量总和要求与图纸上数量相等。

　　3.乙方如果承包范围的工作未完成，就要求退场或工程质量、进度、安全、现场文明达不到项目部及监理要求时被勒令退场，处 2000 元以内的罚款。按原定单价75%结算已完成工作量，解除一切劳务合同关系。并责令退场。

　　4.甲方在给乙方办理劳务结算时应扣除乙方在甲方仓库所借用未还的.工具及周转材料费用（除正常的损耗）。并应扣除工程监理对工程质量问题开出的质量罚款单、工程进度未按时的进度罚款单和现场安全文明未达到要求的相关罚款费用。以及扣除项目部对施工现场严禁喝酒、打架斗殴、带病工作的罚款，对生活区用房严禁私接电源、用电饭煲、电火锅、热的快、电磁炉、电热毯等电器烧水、做饭、取暖的罚款处罚费用。

　　五、工程进度：

　　1、乙方必须按甲方或项目部下达的工期进度作业，指令按期或提前完成，否则每拖延一天罚款 1000-5000 元。

　　2、乙方必须严格按甲方进度表密切配合主体工程完成本班的任务，针对乙方雨天不愿施工、晚上不愿加班，不服从甲方按排，甲方有权要求乙方无条件退场。

　　六、质量要求及奖罚条例：

　　1.乙方须对质量严格控制，按《国家建筑安装工程质量验收评定标准》的优良等级执行。凡不符合验收规范及项目部要求，甲方有权令其返工，返工费用自负，并处以 1000 元/次以上的罚款。

　　2．严格执行质量“三检”制度，做好每道工序完成后的自检、互检、交接检，并作好记录。合格后方可报甲方要求项目部验收。

　　3.乙方必须安排管理人员跟班作业，每层的给、排水、电气安装，应急照明、弱电消防一次预埋，门禁对讲，管线预埋、预留口，防雷接地工程等的全部工作的、预留、预埋位置必须正确，预埋线管接头必须固定好不能左右罢动，乙方每完成一层安装工作后、随时清理多余材料转移到材料仓库，由甲方组织质检员对每完成一层质量验收，对不合格的部位按每处 500 元处罚。

　　4.甲方管理人员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，乙方必须遵照执行并及时整改，对拒不执行整改意见或整改不及时的，或整改后仍达不到质量要求每次罚款 1000 元。

　　5.墙、柱、上的预留盒必须按平水标高控制好，预留盒内必须用锯木灰、黄胶带包好（严禁使用泡沫）穿过梁板模板的线管周边必须无明显接缝、漏浆、门窗及预留洞口位置，预埋铁件须准确，方正、牢固；所有构件须观感漂亮，如发现一处不合格罚款 500 元。

　　6.浇筑砼时必须专人看护线管及预留预埋，并清理干净因本工种原因造成的漏浆砼，清理并转至指定地方。

　　7.每完成一道工序，必须进行班组自检后放请甲方验收，并要求一次性验收合格。否则每次处以 500 元罚款。

　　8.乙方在施工过程中出现预留线管及预留盒移位堵塞等现象，所有的清锉费用及浪费材料全部由乙方负责。

　　七、安全事项：

　　1.乙方必须定期做好班内安全教育，并要求每次作好记录，所有的员工签字交甲方，使班组人员均有很强的安全意识。

　　2.乙方必须严格执行国家、地方和项目部制定折安全制作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理条例。

　　3.由乙方施工人员操作不当或违反操作规程等自身原因造成安全事故或造成伤害别人时，所花费的安全费用由乙方负责。

　　4.一般工伤事故医药费用在5000元/次以内，在单价内包干，由乙方自理，5000—10000元/次由乙方承担5000元费用，10000—100000元/次由乙方承担5000元费用外另承担10%，100000元以上重大事故由乙方承担10%费用，乙方人员非上班和疾病或在外面所出现意外事故，由乙方自理。

　　八、文明施工：

　　1、乙方在施工期间，应加强本班内部文明施工教育，搞好承包范围内的现场文明及住宿内清洁卫生。

　　2、乙方人员在施工现场及车间加工的材料必须整齐，井然有序。必须做到每次上下班工完料清，保持施工现场现场文明。如乙方每天未安排人中清理现场文明，甲方将人清理，所有人工费从乙方结算中扣除，按贰佰元/工日计算。

　　3、乙方在施工期间，严禁违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、不戴安全帽、骂人、争吵扯皮打架等不文明行为，严禁酒后作业及高空抛物。如有违反者，甲方处以100-500元/次罚款，情节严重的，交送公安机关处理及甲方有权勒令乙方无条件退场

　　4、乙方必须对聘用人员管理到位，所聘用人员不能以各种理由引起打架、闹事、关电、堵大门、停工等不良行为，由使引起项目部的一切损失由乙方负责。

　　九、甲、乙双方职责：

　　甲方职责：

　　1、甲方为乙方提供食宿条件（乙方自带行李及日常生活用品）。

　　2、乙方上岗前，甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场教育、技能培训，并作好记录。

　　3、甲方帮乙方办理有关证件（外来就业证、暂停证、岗位技能签定证等）费用由乙方自负。

　　4、甲方根据生产情况安排乙方工作并对乙方进行工程技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题、工作问题，协调各种工作。

　　5、甲方按合同定时结算，支付工资。

　　乙方职责：

　　1、乙方必须严格遵守业主和项目部制订的各项规章制度，服从甲方统一指挥。

　　2、乙方进场人员（不能在当地聘用每天上下班骑摩托车人员，否则每发现一次罚款1000元/次/人。）必须是18至50岁之间的男性公民（无吸毒史者和两劳人员或在逃人员），要求身体健康，头脑清醒，并有一定的思想素质。若因乙方聘请神志不清。智障、残疾、疾病人员而引起的一切事故及非上班时间出现的意外事故，由乙方承担一切责任。

　　3、乙方进场人员必须持有两证（身份证、计生证），并造好花名册，乙方必须与招聘的职工签订职工劳动合同，并缴纳国家政策性的相关费用。由公司人力部审核、盖章、保存，所报的花名册人员必须与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方必须保证其队伍的人员稳定，保证项目进度，不能随意变动。如需变动或增减人员，需经四方管理人员同意。甲方有权随时对乙方人员进行查对，一旦发现乙方人员与其花名册不符，每人每次罚款100元。

　　4、乙方承包人为现场负责人及班组人员不得少 8 人，必须保证本班组工作范围内的进度、质量、现场文明、安全生产的需要。不得擅自离开工地现场，偶尔离开须向甲方管理人员请假，并委托代理负责人，如未请假离开或未委托代理负责人，每次罚款200元/次天。

　　5、施工过程中，如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生停工，乙方须赔偿甲方一切损失，并根据对工程影响大小罚款5000-10000元，情节严重，结算已完成工作量，解除一切劳务合同关系，并责令退场。

　　6、甲方有权辞退乙方不听指挥扣安排的人员，如乙方不能按期满足甲方工期、质量进度、现场文明等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿，直至终止合同，由此造成的损失由乙方承担。

　　7、在施工过程中，爱护尊重他人，杜绝骂人打架斗殴，霸道族群的恶习，如发生打架斗殴事件，不论是非当事人所在承包班组一律处1000-2000元罚款，并各自承担相应费用，情节严重交送公安机关。

　　8、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

　　9、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人口同的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

　　10、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理做好自身责任区的治安保卫工作；

　　11、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合项目部及业主办理竣工验收及经济签证工作。

　　12、做好施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

　　13、乙方签订合同须向甲方缴纳万元人民币质量保证金，保证金退回时间同其它班组。

　　14、乙方承包工程范围的工作内容不得转包，如乙方不履行合同范围内职责，赔偿相应损失，并处5000元罚款，解除劳务合同并责令退场。

　　15、所有劳保用品，包含在包干单价中，甲方不另承担，乙方必须随时做好雨、雪天施工的准备，配备雨、雪天施工所需的雨衣、雨鞋等劳保用品。

　　16、乙方必须及时发放本班组人员生活费和工资，严禁挪用，否则一切责任和后果及法律责任均由乙方负责。甲方不负任何责任。

　　17、由乙方负责招聘工人完成该工程施工，项目部与乙方招聘的作业人员不具有劳务关系。不承担劳动法等相关法律法规所规定的用人责任。

　　十、本合同如有未尽事宜，由双方协商解决。

　　以上条款自双方签字之日起生效，此协议一式二份，甲、乙双方各执一份，本合同具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：（手印）负责人签字：

　　联系电话：联系电话：

　　负责人签字：负责人签字：

　　身份证编号：身份证编号：

　　签订日期：年月日

　　水电合同 20

　　甲方：______

　　乙方：______(以下简称乙方)

　　根据甲方工程施工需要，同意乙方以x为代表的施工队承接甲方_________________装修工程的室内水电安装，经甲、乙双方协商，在平等互利的前提下自愿签订本合同。

　　一、工程项目

　　1、工程名称：______

　　2、工程地点：______

　　3、承包范围：按广东____公司设计的__________________售楼精装修，水电施工图纸设计变更、图纸会审等内容及范围全部完成施工(包括建设方与甲方签订施工合同全部安装部分约定的除材料外所有室内水电安装施工)

　　4、乙方劳务范围：______(包括但不限于甲方与建设单位签订的本工程施工合同的所有安装工作范围)

　　二、承包方式及质量要求

　　2.1、乙方包工、包料，包工具，包质量，包安全，包清理，包文明施工，包工期，包市质监站、监理公司、物业管理处及有关单位竣工验收并业主入伙验收，包保修。

　　2.2、包质量要求：所有施工内容应达到国家相关规范要求、质量标准的评定，以国家、省、市和碧桂园的验收标准进行验收，质量标准为合格。

　　三、乙方负责：

　　3.1、乙方不得以任何借口再次转、分包，一旦发现乙方私自转包，甲方有权立即终止合同并由第三方班组介入接替乙方，继续进行施工，乙方承诺无条件退场，已施工部分按已完成量的70%结算无异议。

　　3.2、包括但不限于：安装施工机械、施工工具、电焊机、砂轮机、施工照明灯具，本班组使用的自用照明灯具，本班组的宿舍照明水电。

　　3.3、包施工用电：甲方只提供至二级配电箱后由本班组自用的电器的电线、电焊线、电缆及小型三级配电移动箱，所有线、开关、插座、配电箱需满足临时用电安全规范;

　　3.4、合同内乙方承包的各项安装工程必须按设计图纸设计变更和施工规范等相关资料施工完成。

　　四、承包价格：______

　　4.1、本工程室内安装的工程量计算依据按照______房地产开发有限公司给出的水电总价格,甲方收取25%的手续费用,发票由甲方负责.

　　4.2、乙方必须于在约定时间完成水电安装施工任务。乙方达不到甲方的工期要求，延误甲方的施工节点，甲方有权随时与乙方办理结算，乙方无条件服从和退场。

　　4.3、乙方合同签订人必须跟班作业，常驻施工现场，每月不少于25天，如每少一天按200元/天罚款，若有离开工地，委托为现场代表，代表其行使工地管理权利，负责工地进度，安全质量事务。

　　4.4、乙方所需要的施工用料须提前七天以书面的形式一式三份报项目经理审批后，一份留底，一份交项目经理，一份直接交给材料员(以便及时采购。如因乙方未按时提交材料计划而造成材料供应不及时造成延误工期由乙方承担责任。

　　4.5、乙方施工的所有场地由乙方自行清理，若乙方不清理，即由甲方派人清理，费用由乙方负责，并扣除乙方清理费0.5元/㎡;

　　4.6、如有设计修改，乙方承诺累计少于2(包含2个工作日)个工作日之内不再增加任何费用。大于2个工作日的由双方协商增加费用事宜。如产生时工费用按_____元每人工计算。

　　4.7、按实际完成上述各项工程量结算，如建设单位发文取消该项目，该项工程量同样扣除。

　　五、结算方式、进度款支付：______

　　5.1、乙方按甲方要求进驻专业技术人员，把所用材料拉到现场，乙方管理人员及工人自带伙食一个月。

　　5.2、按项目部每次在建设单位领取进度款时，由乙方按已完成工程量向甲方项目部申报，经预算部核定该班组的工程进度款(包括伙食费及借支款)支付70%给乙方。

　　5.3、工程完成经质检站、监理公司、建设单位(碧桂园)及有关单位竣工验收，在一个月内再支付工程进度款20%给乙方，小业主验收(收楼)后，付至工程进度款97%，余款3%作质量保修金，在一年的保修期内不发生质量问题，保修期满后无息退还全部保质金(保修期内如发生质量问题24小时内要及时安排施工人员到位进行维修，如不及时建设单位派维修队工人进行维修所产生的费用在乙方保修金内扣除)。

　　5.4、每次发放工资时，由签订合同人把进度款分配给工人，保证按进度款100%发放工人工资，不得在进度款中收取工人任何费用，每个工人在工资表签名并打手印，送到甲方财务处存档，由甲方财务和挂靠劳务公司把工资款存到工人帐户中。

　　5.5、乙方要提供甲方支付全部工资款的收据给甲方财务，作为支付工资款的依据。

　　5.6、乙方领取生活费，应先由现场施工员签字认可后，送工地主管审批，再到财务处借生活费。

　　六、工程工期

　　6.1、安装工程进度和工期无条件满足建设方及甲方之各节点工期要求。

　　6.2、甲方根据本工程建设单位的工期要求，提供乙方总进度计划和重大工程节点日期，乙方必须严格按照甲方制定的进度计划及甲方的指令组织施工并接受甲方对进度的检查、监督、考核。若过程中进度有调整，以调整后的进度计划为准。乙方必须全力满足甲方的节点工期要求，并须完成每周计划及月计划，若由于乙方原因造成工期或节点延误，甲方按每逾期一天罚5000元对乙方进行处罚。

　　6.3、节点进度工期完成的确认：______在各种材料清理完毕、各楼层清理干净并按甲方指定位置和标化规定堆码整齐后方可提请甲方验收。节点验收通过，验收日期为节点进度实际完成日期。如施工场地未能做到工完场清，按合同面积每平方米1元的清洁费进行扣减。

　　6.4、乙方必须按甲方的"施工组织设计"组织生产，参加甲方组织的生产例会，并按甲方计划的进度节点要求按时或提前完成施工任务，接受甲方对进度的检查、监督。

　　6.5、本工程保修期限以甲方与建设单位签订的总承包合同约定的期限为准。

　　七、图纸

　　施工班组必须严格按甲方下发的蓝图施工，不能使用电子版作为施工图，如使用未经认可的电子版施工，所造成的一切后果由班组负责。

　　八、管理人员要求

　　水电班组必须配备每个标段不少于一名专职专业负责人。

　　九、材料管理

　　9.1、甲方按材料定额规定的数量提供给乙方，乙方必须加强管理，励行节约。因乙方管理不善施工不当造成材料超支，超支部分材料费用由乙方全部承担，并处超支部分价款的五倍罚款。

　　9.2、乙方在施工中必须实行限额领料制度，根据甲方编制的施工预算及材料计划进行限额领料控制。乙方必须提前一周向甲方报送下周物资需用计划。

　　9.3、如发现乙方偷盗甲方材料，甲方有权对乙方马上清场，并对余下工程款全部扣除。

　　十、双方承担的责任和义务

　　10.1、甲方责任：______

　　10.1.1、甲方提供乙方承包范围内的施工图纸。

　　10.1.2、甲方为乙方提供施工用水、用电，提供宿舍。

　　10.1.3、负责工程统一指挥和协调，安排工程施工进度计划，负责对工程技术及有关内容进行交底。

　　10.1.4、甲方在乙方人员进场后，安排相关职能部门专职人员对乙方进场人员进行安全生产三级教育，明确公司、项目部各项安全生产规章制度。乙方人员必须逐个在安全三级教育表上签上个人姓名。项目实行实名制管理，所有施工人员进、出场必须进行登记并统一发放工作牌，同时在工人使用的安全帽上进行工种、人员编号标记，一人一号。

　　10.1.5、甲方按照工程进度要求及乙方的材料计划向乙方提供施工用材料，并运至现场甲方材料仓库。

　　10.1.6、甲方按照政府要求选择适当时间对乙方人员进行安全培训，并采取适当的方式进行法规、法纪及社会公德、企业规章制度宣传教育活动。

　　10.1.7、甲方可为乙方代购工作服、安全帽等防护用品，乙方承担其费用。

　　10.1.8、提供施工中所须的非乙方承包范围内的施工机械设备、安全防护设施、垂直运输机械、场内运输小车辆、电缆线等。

　　10.1.9、甲方负责统一购买乙方施工人员人身意外伤害商业保险及工伤保险(费用按有关规定负责)。单位及个人应缴的社保费用已包含在乙方承包的综合单价内。

　　10.2、乙方责任：______

　　10.2.1、合同签订负责人必须长驻工地，跟班作业，每月不少于22天。如有特殊原因不能参加周例会或离开工地2天以上，必须向项目经理请假。

　　10.2.2、组建素质良好的施工队伍，并配备相应的管理班子驻现场配合甲方对所属劳务工进行管理。

　　10.2.3、乙方人员上班时间必须佩带好工作卡，穿好工作服，戴好安全帽，否则一律不得进入施工现场，所引起的责任由乙方承担。

　　10.2.4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，听从指挥;接受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;

　　10.2.5、乙方负责签收、保管、归还所有借用物品，如因保管不善造成丢失需按价赔偿。

　　10.2.6、进度：______乙方的施工进度必须满足甲方编制的施工进度计划要求，根据甲方的.施工进度计划合理安排足够的劳动力。如因乙方原因延误工期，按合同第六条关于工期的处罚标准进行处罚。

　　10.2.7、质量：______乙方必须严格按国家、地方和业主现行有关施工及验收规范规定和设计要求组织施工，乙方必须健全技术与质量检查验收制度，应设专职质检员，切实做好自检工作，具体质量要求。

　　10.2.8、安全及文明施工：______乙方必须严格遵守现行国家、地方的相关安全规范、规程以及业主和本项目部的所有安全生产和文明施工的各项规定，坚决杜绝重大安全事故发生。做到工完场清，堆放整齐，道路畅通，场地整洁。必须服从公司及项目部的安全和文明施工检查，对检查中提出的问题按照整改时间要求整改到位。若乙方不能按照要求进行安全和文明施工时，甲方派人进行乙方责任范围内的清理工作所花费用由乙方负责，即按合同总平方的0.5元/㎡进行扣减。10.2.9、遵纪守法，杜绝违法犯罪行为的发生。如因乙方员工违法犯罪受到公安机关的查处，乙方承担由此引起的一切经济损失的法律责任。乙方必须团结友爱，文明相处，互助互让，严禁在工地内聚众赌博和打架斗殴，凡参与打架斗殴事件的，不问理由，每人每次罚款三百元，班长罚500元，班组罚1000元，严重者移交当地公安机关处理，医药费和善后处理由乙方负责。

　　十一、安全生产

　　乙方在进场施工前由甲方组织进行安全、治安、消防等知识的岗前教育及施工现场安全规章制度的学习。

　　十二、施工验收

　　12.1、乙方应确保所完成施工的质量，必须符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与建设方间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

　　12.2、隐蔽工程验收或中间验收部位，乙方应以书面形式自检(包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点)，自检合格报甲方验收签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方应在甲方限定的时间内修改后重新验收。

　　12.3、保修期按甲方与建设单位签订的施工合同内定的期限为准，乙方必须无条件履行此义务。

　　十三、违约责任

　　13.1、经甲方检查认定，乙方在工程质量、工期、安全、文明施工等任何方面要达到合同要求，否则责任自负。

　　13.2、乙方须按照甲方的管理细则执行，若乙方违约，按照甲方相关条款处罚。

　　十四、争议

　　14.1、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第种方式解决争议：______

　　双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁;

　　向被告人所在地人民法院起诉。

　　14.2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：______

　　单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

　　调解要求停止合同工作，且为双方接受;