承揽的合同【精】
在不断进步的社会中，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编为大家整理的承揽的合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
承揽的合同1
甲方：
身份证号：
乙方：
身份证号：
在平等自愿的基础上，甲方将自己的房子一幢承包给乙方装修，经协商甲、乙双方达成以下协议：
一、装修施工地点：江川县前卫镇中街村1号
二、工程内容：
1、内粉：地砖、楼梯砖、墙漆、腻子粉、石灰。
4、外粉：前方墙贴砖，院坝贴瓷砖，其余三方跨水泥浆。
三、承包方式：包工不包料，水电由甲方提供。
四、乙方为单包工的方式承揽装修，承揽装修单价为：每1个平方82元（捌拾贰元整）。
五、乙方负责对甲方咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后，乙方关于工程的相关事宜应与甲方联系，以确保工程质量和工期。
六、在施工中由乙方自行提供相应的设备、工具和技术，以及自行聘请技术工人，并由乙方对安全事故承担全面责任，如果在施工中发生事故以及人员伤亡，甲方不承担任何责任，也不垫付任何费用。乙方在施工中应采取必要的安全防护措施，如遇上述情况发生，造成的损失均由乙方负责。
七、本合同签订后工程不得转包，否则给甲方及乙方自己或第三方造成的'一切经济损失及人身损失均由乙方承担赔偿责任。
八、本合同一式二份，双方各持一份，均具有同等法律效力。
甲方：______
乙方：______
______年______月______日
承揽的合同2
收购方（甲方）_______________
销售方（乙方）___________
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，经协商一致，达成如下协议：
第一条购销时间与数量
1、购销时间为________年____月__日至________年___月____日
2、甲方负责收购乙方生产的合格风味奶鲜羊奶，收购量______斤/天。根据季节和生产情况变化，每天允许______ %的浮动。
第二条计价标准
以优质优价为原则，生鲜羊奶价格由基础价和附加价两部分组成。
1、基础价格：以现行国家标准规定的理化指标、感观指标和细菌指标（1级）为基础，且不含抗生素，生鲜羊奶________元/斤（以省原料奶价格协调工作领导小组公布价为准）。
2、附加价格
淡旺季基础价格调整：
第三条质量要求
1、生鲜羊奶的质量必须符合国家生鲜牛奶收购标准，包括：《生鲜牛乳收购标准》GB 6914—86、《鲜乳卫生标准》GB 19301—20__、《无公害食品生鲜牛乳》 NY5045—20__。
2、禁止交售下列生鲜牛奶：
（1）未取得健康证明和未经检疫羊生产的奶；
（2）产犊7日内的初乳（生产羊初乳产品除外）；
（3）有抗生素类药物残留的奶；
（4）患乳房炎、结核病、布鲁氏杆菌病及其它传染病的羊产的.奶；
（5）掺杂使假、变质、有异味和被污染的奶；
（6）其它不符合国家卫生安全质量标准的奶。
第四条结算方式
1、甲方应支付乙方_____押金。
2、付款方式为现金。
第五条合同的变更和解除
1、本合同经甲、乙双方协商一致，可以依法变更或解除。
2、当发生不可抗力情况时，当事方应在事件发生后x天内以书面形式通知对方，经协商一致方可调整购销计划。
第六条争议解决
本合同在履行过程中如有争议，双方应本着友好合作的原则协商解决，协商不成，可依法向人民法院起诉。
第七条合同效力
本合同一式二份，经双方签字并盖章后生效。甲乙双方各执一份，并具有同等法律效果。
甲方（签字）：_____________
乙方（签字）：___________
日期：_________年_____月____日
承揽的合同3
答辩人： 集团公司
住所地： 市 区 路 号
法定代表人： 职务： 总经理
答辩人因与yy承揽合同纠纷一案，现依据事实和法律，提出以下答辩意见，请求人民法院依法驳回原告诉讼请求。
一、 集团陕西分公司为原告诉称承揽合同的一方当事人，具有独立诉讼主体地位，应当参加诉讼，原告无权直接起诉总公司。
《民事诉讼法》第四十九条规定，公民、法人和其他组织可以作为民事诉讼的当事人。法人由其法定代表人进行诉讼。其他组织由其主要负责人进行诉讼。《民诉意见》第40条规定，民事诉讼法第四十九条规定的其他组织是指合法成立、有一定的组织机构和财产，但又不具备法人资格的组织，第五款包括法人依法设立并领取营业执照的分支机构。 集团陕西分公司为依法成立、经依法登记、有营业执照的分公司，具有相对独立性。与原告发生承揽合同纠纷的当事人为分公司，依据上述法律的规定，分公司虽不具有法人资格，但具有当事人资格，应当作为诉讼主体独立参加诉讼。
该承揽合同纠纷为原告与分公司签订，总公司并不知情，对于该承揽合同的真实性及其履行情况均无从得知。原告诉称与分公司存在承揽合同纠纷，分公司有独立诉讼资格，原告应该以分公司为被告，无权直接起诉总公司。
二、原告诉称，20xx年12月9日，分公司原负责人zz在其承揽合同中签字，对所拖欠货款进行了确认。而原告在起诉书中称原负责人为“杨惠生”，若原负责人zz真的对所拖欠货款进行了签字确认，原告不可能不知原负责人z经理的真实姓名;且原告并没有提供所称的承揽合同，也没有提供其他相关证据，答辩人有理由怀疑该承揽合同的真实性，不排除伪造的'可能性。
三、 集团陕西分公司原负责人zz已涉嫌经济犯罪被西安市新城分局立案侦查，下落不明，并将本案涉及的相关合同及其他材料带走，致使总公司无法掌握其他的证明材料，对本承揽合同是否真实存在及是否属于zz的个人行为等重要事实无法明确，更无法考证，需要等zz归案及公安机关的调查结果才能查明。因此，本案所涉承揽合同纠纷事实不清，证据不足，有待核实。
综上，本案事实不清，证据不足，原告无权起诉总公司，根据《民事诉讼法》第四十九条、第六十四条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第2条、第65条等相关法律规定，特请求人民法院依法驳回原告诉讼请求，以维护答辩人合法权益。
此致
xx区人民法院
答辩人：
年月 年 月 日
承揽的合同4
甲方：
乙方：
甲、乙双方根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定经友好协商，就户外广告制作事宜达成一致，签订本合同，共同遵守。
一、加工承揽项目名称：
二、工程地点：
三、工程内容
屋顶广告牌为钢结构，喷绘画面，飞利浦外照灯，板面尺寸为长___米，高___米，门脸牌匾为铝塑板板面，铁字加霓虹灯，板面尺寸为长___米，高___米。
工程造价
(1)屋顶钢结构部分制作施工费：￥_____元(人民币大写：_____万元整)
(2)门脸牌匾霓虹灯及大字制作施工费为：￥_____元(人民币大写：元整)
施工日期：
屋顶钢结构部分制作及安装时间为门脸霓虹灯大字部分制作及安装时间为
乙方保证工程质量，霓虹灯保修一年。
四、付款方式
合同签订一周内付40%即￥_____元(人民币大写：_____元整);工程竣工验收合格后另付50%即￥_____元(人民币大写：_____元整);保修期满后付10%即￥_____元(大写：_____元整)。
五、质量与验收
乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，接受甲方监督，质量验收必须达到合格。
工程具备竣工验收条件，双方根据国家工程竣工有关规定进行验收。
六、乙方责任
乙方应按照甲方的质量要求及时准确的完成承揽工作。
按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。严格执行我市关于施工现场管理的有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。
乙方保证工程质量，霓虹灯保修以竣工验收合格之日起计算，保修一年。
在霓虹灯正常使用情况下，出现任何质量问题，乙方接到甲方通知时，24小时内维修，48小时内及时修复。
在承揽制作期间，乙方有义务接受甲方的监督和检查。
七、违约责任
乙方在施工中，涉及用火、用电、电焊、高空等高度危险作业时，应采取严密的安全保护措施。若出现任何(包括但不限于甲方、乙方及第三方)人身伤害或经济财产损失，均由乙方单独承担责任，与甲方无关。
制作、设置过程、管理修缮、拆除过程中及发布期间，如因广告牌倒塌、脱落或其他原因而导致甲方、乙方或第三方的人身伤亡或财产损失的，不论乙方能否预知、是否尽到安全管理责任，乙方都负有单独处理、解决并承担全部损失赔偿的责任，与甲方无关。
甲乙双方有任一方违反合同行为的，应按合同总金额的1%向对方支付违约金，如违约金不足弥补守约方损失的，违约方应赔偿对方的`全部实际损失。
八、其他有关事项
合同签署地：_______________________
如因不可抗力(包括自然灾害)、规划、拆迁因素影响，须提前终止合同。双方按实际发生时间结算，多退少补。
未尽事宜，双方友好协商或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
因解释、执行本合同所发生的争议，双方应首先友好协商解决;协商解决不成时，双方一致同意向合同签署地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
合同双方签字、盖章后生效。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
甲方：
乙方：
日期：
承揽的合同5
合同编号：________
订立合同双方：________
定作人：___________（以下简称甲方）
定作人法定代表（负责）人：_______ 签约人：________
定作人承办单位：______联络人：_______联系电话：_______
定作人机构地址：_________传真电话：_______
承揽人：______（以下简称乙方）
承揽人法定代表（负责）人：________签约人：________
承揽人营业执照：_________生产报刊亭许可证明：________
承揽人机构地址：________联系人：______联系电话：________
银行开户许可证：________ 开户行：______帐户：_______
根据《中华人民共和国合同法》以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装，此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款：
第一条标的
乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同标的额为：XX万元。
第二条制作报刊亭的数量、规格、价格（价款单位：每个/人民币万元）
注：整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。
第三条加工、制作与安装、要求
1、报刊亭安装后稳定、可靠，空间利用充分，使用面积不小于XX平米。
2、使用材料：所有外表面使用大于XXmm厚不锈钢板，结构采用不锈钢柱、不锈钢方钢骨架，透明部分不少于XX%，使用XXmm弧型热弯加强度有机玻璃，顶部硬塑料玻璃钢压模一次成型，内设图书报刊架。附件包括：推拉窗、电源接线板、电表一块，蓝色阳光板封顶，并有通风口一处。
第四条验收标准和方法
①、乙方将报刊亭样品（按照甲方要求的规格、材质）制作成品后，交甲方进行初验，初验合格后方可生产。
②、甲方验收采用样品验收与成品交付验收相对比，也可采取随机抽验.
第五条交货时间和地点及包装运输要求
①、交货时间：乙方必须保证在XX年XX月XX日前全部交货。
②、交货地点：乙方负责送到甲方指定的.安装位置，并安装完毕。
③、包装运输：乙方在交货时，应对成品进行包装，并保证信报箱在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。
第六条报刊亭安装及验收与售后服务
①、乙方对制作的报刊亭进行安装；
②、经乙方安装的报刊亭，必须经甲方验收，遇有验收不合格的，乙方应在XX日内予以整改，不予整改、或两次整改不合格的甲方按该报刊亭价值扣除XX％做为另行维修费用，并不返还乙方（按双方预定的标准和技术要求验收）；
③、乙方承诺为甲方制作的报刊亭因质量出现问题，XX年内免费进行保修，超过XX年或属甲方原因损坏进行维修的，需付工本费；
④、乙方承诺对甲方使用的报刊亭进行终身维护。
第七条结算方式、期限及安装费用
①、甲、乙双方签订的合同生效后15日内，甲方应向乙方指定的帐户拨付合同标的额30％的预付款。
②、乙方交货后15日内，甲方再向乙方帐户拨付合同标的额30％的价款，累积达到合同标的额的60％。
③、乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后15日内，甲方再向乙方指定的帐户拨付合同标的额35％的价款，累积达到合同标的额的95％。
④、剩余的合同标的额5％（XX元）价款，作为乙方向甲方预留的质量保证金，一年后经甲方正常使用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方。
第八条甲方违约责任
①、甲方在乙方为其制作报刊亭期间随意改变数量或到货无故拒收，甲方支付乙方合同的标的额XX‰的违约金；
②、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付XX ‰的违约金。
第九条乙方违约责任
①、乙方未按甲方的质量要求，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价外，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除XX‰违约金；
②、乙方不得以任何方式转包或分包，如发现转包或分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方承担；
③、乙方未按合同要求的时间交付报刊亭，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除XX‰的违约金。
第十条纠纷的处理
当事人从下列两种方式中选择第XX种方式，作为本合同争议的解决方式。
①、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸仲裁委员会仲裁；
②、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。
第十一条附则
①、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。
②、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作报刊亭数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，报刊亭规格的变动以双方共同协商后，作出补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力。
甲方：__________ 乙方：_________
签约人：_________ 签约人：_______
签约地点：____________ 签约地点：____________
签约日期：____年____月____日 签约日期：____年____月____日
承揽的合同6
合同编号：
买方： 住所： 电话： 统一社会信用代码： 法定代表人：
卖方： 住所： 电话： 统一社会信用代码： 法定代表人：
工程名称：
工程公司(以下简称买方)与 体育用品供应公司(以下简称卖方)就卖方为 体育馆射击馆设备工程向买方提供的货物和服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：
一、合同标的
1.本合同标的为 体育馆射击馆设备系统，包括设备供货及服务。
1.1卖方的所有供货及服务必须使完成后的射击馆设备系统完全满足技术规格书的要求，技术规格书详见合同附件1;
1.2卖方为买方设计制造并提供系统所需的设备及材料，详细清单见合同附件2;
1.3卖方向买方提供所供货物的以下服务：设计、培训、安装、测试验收、 运动会期间的服务、质量保证、售后服务等;
1.4卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保工作的进度符合合同附件3的要求。
2.货物名称、型号、规格、数量、单价及交货时间如附件4所示。设备交货时间： 年 月 日;设备开始安装时间： 年 月 日;设备调试验收完成时间： 年 月 日。具体的供货范围、技术规格及技术图纸、工程执行计划时间详见合同附件5。
二、价格
1.合同总价：(人民币)大写 元(￥ )。
2.所有货物的价格包括主机及随机附件的制造、包装、税费、关税、商检费以及安装调试、验收、培训、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、质保期保障等的全部费用。
3.本合同价格为固定不变价。
4.如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。
三、货物产地及标准
1.产地
货物为 仪表厂的 米电动靶、控制桌、总控制台， 竞技体校 的 米升降靶， 航天科技集团公司 所的 米输送靶， 市 电子设备厂的 米移动靶， 公司的 射击、电子报靶系统的全新的(原装)产品。
2.标准
本合同所指的货物及服务应符合国家体委体育器材设备审定委员会和国际射击会的标准。
四、交货
1.交货地点：_______市_______区_______镇_______体育训练基地 体育馆射击馆工地地面。
2.卖方在按期收到买方预付款后，按本合同第一条要求的交货时间将货物运至合同交货地点卸货后(连同货物清单)交于业主。
五、包装、装运和运输
1.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责;由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由卖方负责。
2.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和 地区的气候特点，以及露天存放的需要。
3.专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
4.每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样作出标记。标记内容包括：箱(件)号、毛重、尺码(长、宽、高)、净重(kg)、到货地址、收货人名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。
5.包装费、运费已包含在合同价内。
六、保险
货物到达交货地点之前的所有保险费用(按货物总价的 %价值投保)和派往买方进行服务的人员投保的人身险和其他有关险种费用，由卖方负责。
七、装运单证
采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在交货同时交给买方，其单证副本(或复印件)则应在交货前 天交给买方：
1.装箱单一式 份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量;
2.制造厂出具的质量及数量证明书各一式 份。
八、付款
1.本合同签署生效后 天内，买方支付合同总价的_______%即￥_______元给卖方作为合同预付款;
2.在所有合同货物到达合同交货地点并经开箱验收合格后_______天内，买方支付合同总价的_______%即￥_______元给卖方。
3.全部货物安装调试预验收合格后 天内支付合同总价的_______%即￥_______元给卖方。
4. 运动会结束后 天内，买方支付合同总价的_______%即￥_______元给卖方。
5.付款方式：采用支票、银行汇票、电汇三种形式。
九、履约保证金
1.卖方应在收到《中标通知书》后，应买方的要求向买方提交以买方为受益人的金额为合同总价_______%即￥_______的履约保证金。
2.在卖方不能履行其在本合同项下任何一项义务时，应向买方承担违约责任，买方有权用履约保证金的资金补偿其任何直接损失。
3.履约保证金有效期到货物质保期期满为止，如果交货期的延长引起质保期顺延，卖方有义务将履约保证金的有效期顺延。
4.履约保证金应用人民币，采用下述方式提交：由买方接受的国内的一家信誉好的银行用招标文件提供的(或其他买方接受的)格式提交的银行保函正本一份，副本二份。
5.在卖方完成其合同义务(包括任何保证义务)后 天内，买方将把履约保证金退还卖方。
十、技术文件
1.卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果工程必需但合同又未做规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。
2.上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试及运作等需要的所有内容。
3.买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试所引起的系统和/或设备或其部件的损坏由卖方承担责任。
4.卖方应按照买方要求提供上述技术文件一式两套给买方。
5.所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。
6.所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随设备按货物交付时间交付给买方。
7.买方收货后如发现卖方未提供有关文件，可以延迟付款，直至卖方补齐有关文件。
十一、知识产权
1.卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由卖方承担一切责任。
2.卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。
十二、伴随服务
1.设计
1.1卖方必须配合买方的施工设计，在合同生效后的 天内将满足于施工设计所需的详细资料提供给买方。
1.2买方进行的与卖方产品选用有关的设计，如果提请卖方审核，卖方应在 天内完成审核，对该设计进行确认或提出建议。
2.安装与调试
2.1卖方必须向买方提供合同设备安装所需的材料及技术资料。
2.2卖方在自己的货物到现场后即刻派合适的人员到现场进行安装和调试工作。安装和调试时间为 天。
2.3卖方完成的工程内容有不符合合同规定的要求的，买方可要求卖方负责修缮。卖方无法使工程内容达到合同要求的，买方可要求卖方作出赔偿。
2.4卖方应确保施工现场的施工安全。由于卖方的过失造成的损失，由卖方承担。
2.5有分包商的，卖方对其分包商的过失造成的损失承担责任。
3.测试及预验收
3.1卖方必须在交货的同时，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试及预验收方案。
3.2买方组织测试及预验收工作，预验收合格后，买卖双方签署预验收合格证书。
3.3如果卖方没有按以上要求，按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。
4.培训
4.1卖方负责提供现场操作、维修培训方案及一式 份培训资料。
4.2卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训，对通过受训的人员颁发培训合格证书。
十三、验收方式及质保期
1.货物运抵交货地点后，买卖双方需马上派出代表前往工作现场，双方进行箱外验收。箱内物品由双方在安装前(到货后 天内)约定时间一次性共同开箱验收，如发现缺少、损坏部件，卖方须及时补交给买方，如因此造成工期拖延，买方有权按延期交货索赔。
2.合同货物安装和调试完毕后，按照本合同规定的技术规格、制造商的技术规范进行预验收，预验收合格后，买方签署预验收合格证书。如验收发现所供货物不按合同规定制造，买方有权提出索赔。验收后双方签署预验收合格证书一式 份，双方各执 份。
3.卖方必须确保在 运动会期间整个系统的正常使用，并派专人在 运动会期间进行现场维护，及时处理出现的问题。
4.本合同的质量保证期(简称“质保期”)为 运动会结束之日起 年(或合同货物到货后 个月)。质保期内卖方进行质量“三包”。
5.质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题(明显短于该零部件正常寿命)时，则由卖方负责免费更换及维修。
6.质保期满后，应买方要求，卖方应参考届时的市场价格，优惠向买方提供必需的零配件。
7.在有关部门进行验收时，卖方应及时配合买方，如卖方在买方通知后仍不及时到场配合验收，则视卖方的合同义务未完成，由此造成买方损失的，买方有权提出索赔。
8.卖方货物不符质量要求，致使不能实现合同目的，买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的，应在 日内通知卖方，标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。
9.最终验收：质保期满后，买方组织有关部门按合同规定的标准进行最终验收。
十四、异议索赔
卖方同意买方选择下述方法解决索赔事宜：
1.卖方对于所提供的设备与合同要求不符负有责任。卖方同意买方拒收货物并把被拒收的货物的价款金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担由此发生的一切损失和费用。包括银行利息、运输和保险费、检验费、安装费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其他必要费用。
2.如货物到达后发现有受损和有疵劣，根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。
3.对有缺陷的零件、部件和设备，卖方应同意更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方应相应顺延被更换货物的质保期。
4.卖方承担因安装原因造成的一切损失。
5.如果在卖方收到索赔通知后 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在收到索赔通知后 天内或征得买方同意的延长期限内，按照买方选择的方法解决索赔事宜，买方将有权从预付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。
十五、不可抗力
1.由于一般公认的人力不可抗拒的原因造成不可意料的事故而不能按合同规定交货时，卖方应立即以书面形式通告买方，并在 日内向买方提供有关机构出具的.不可抗力证明。
2.在不可抗力事件发生后，双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如人力不可抗拒因素继续存在，致使在合同规定的交货期后 天内仍不能交货，买方则有权解除合同，买卖双方均不互相提出索赔。买方不承担终止合同的责任，也不可没收履约保证金。但卖方必须在 天内如数返还买方支付的预付款及利息。
十六、逾期完工及逾期付款的罚则
1.卖方如不能按照合同规定的时间完工(除本合同第十五条规定的不可抗力因素外)，则必须支付违约金给买方，违约金率按货物总金额每天 ‰计算。如超过合同规定完工期限 天后卖方仍不能完工，则买方有权解除合同，而卖方除按货物总值每天 ‰计付违约金支付给买方(计付时间由卖方收到预付款日起至支付违约金日止)外，仍须立即将按双倍于预付款金额计得的罚款支付给买方，如上述违约金金额仍不足以补偿买方因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。
2.如果买方不能在合同规定期限内付给卖方预付款，则卖方有权延期交货;如果超过合同规定支付时间的 天买方仍不支付预付款，则卖方有权解除合同，这时买方应按货物总金额的 %计违约金付给卖方。如果买方未按合同规定的日期支付货款给卖方，则买方也应支付由此产生的违约金，违约金按拖欠款金额每天 ‰计算，直至该货款付清为止。超过合同付款期 天买方仍不付款，由此造成卖方的损失，应由买方向卖方作出补偿。
3.本合同中对于买方付款和卖方完工有先决条件的约定，按约定执行。
十七、产权与风险转移
1.货物的产权，只有卖方将设备和材料运至交货地点且交付给买方时由卖方转移至买方。
2.货物毁损、灭失的风险在货物到达买方仓库并经买方开箱检验且出具相应报告时由卖方转移至买方。
3.买方拒收或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。
4.产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。
5.卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。
十八、争端的解决
1.凡与本合同有关而引起的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。
2.本合同的诉讼管辖法院为 地有管辖权的法院。
3.在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。
4.本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
十九、通知
1.本合同一方给对方的通知应用书面形式送达合同中规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面确认，以电报形式的通知，从当地邮电局发出电报的第 天视为送达。
2.通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较晚的一个日期为准。
二十、税和关税
1.中国政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。
2.中国政府根据现行的税法规定对卖方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费(包括但不限于设备和部件的进口关税、所有货物的国内增值税)均应由卖方负担。
3.在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由卖方负担。
二十一、合同生效
本合同在满足以下二个条件后生效：
1.合同经双方授权代表签字盖章后生效，合同签字日期以最后一个签字日期为准;
2.卖方按要求提交了履约保证金。
二十二、其它
1.招标文件、投标文件、中标通知书和本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。如前后出现矛盾按本合同、合同附件、投标文件、招标文件的顺序执行。
2.在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。
3.卖方在执行该合同时，须向买方另外上交该合同总造价的 %(￥ 元)的管理费。该费用买方在每次付款时按比例扣除。
4.除买方事先书面同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
5.本合同一式 份，双方各执 份。
6.本合同合计 页A4纸张，缺页之合同为无效合同。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
年 月 日 年 月 日
签订地点： 签订地点：
承揽的合同7
原告：_________________,性别，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________区__________,电话：_____________;
被告：_________________,性别，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________区__________,电话：_____________;
被告：______________财产保险股份有限公司住址：_________________
负责人：_________________;电话：_________________
案由：_________________机动车交通事故责任纠纷
诉讼请求：_________________
请求人民法院判决被告共同赔偿原告医疗费__________元，误工费__________元，护理费__________元，住院伙食补助费__________元，营养费__________元，残疾赔偿金__________元，残疾辅助器具费__________元，财产损失__________元，鉴定费__________元，交通费__________元，精神损害抚慰金__________元，以上共计十一项，合计__________元。
本案的诉讼费用由被告承担。
事实和理由：_________________
_____________年_____月__________日_____时许，原告__________骑(驾驶)__________车在__________处自_____向_____正常行驶时，被被告__________驾驶的由_____向_____行驶的.__________车(车牌号：_____________)撞到，原告当场受伤，__________和__________损坏。后经__________公安局__________分局交通支队出具的交通事故认定书认定，__________对事故负__________责任，原告__________责任。经查，肇事车辆所有人为__________，车辆在_____________财产保险股份有限公司__________分公司投有交强险和_____险。故__________、__________对相应损失应承担连带赔偿责任，保险公司应在保险责任范围内优先赔偿保险责任。现原告为维护自己的合法权益，特向人民法院提起诉讼，请求人民法院依法判决支持原告的诉讼请求。
此致
__________区人民法院
具状人：_________________
_____________年__________月__________日
承揽的合同8
兴建单位：____________（下称甲方）
施工单位：____________ （下称乙方）
双方为了按时保质保量完成工程任务，双方本着公平、诚信的原则，依照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程的实际情况，经双方自愿签订如下合同条款，共同执行。
一、工程概况：
1、工程名称：____________
2、工程地点：____________
3、工程内容：消防系统工程
4、承包施工方式：包工、包料、包验收合格（营业前消防安全检查合格证）。
5、合同工期：本合同签订由甲方通知进场之日起工（土建完工后叁天内消防系统工程完工）。
二、工程施工图纸问题：
1、乙方承包设计消防图纸。建设单位、施工单位专业技术人员确认、经湛江市公安消防局审核认可的正式施工图为准施工。
2、施工前五天如因甲方对施工图提出变动，应提供书面变更通知。
三、工程造价与付款结算问题：
1、消防工程包干总造价为人民币含税金）付款方式为现金或转帐。
2、本合同经双方签订后生效，甲方在三天内支付人民币
3、工程按图纸施工完毕后，领到合格证后两天内付清余下的工程款。
4、工程若有增加，施工单位必须事先以书面形式告知建设单位，有关增加的工程量及费用事项以甲方签证为准。
四、双方责任
甲方责任：
1、负责做好施工现场排除障碍以保双方安全施工的.工作，具备开工条件。
2、做好施工现场通水通电工作，提供方便的施工环境。
3、协助乙方办理有关消防报建手续。
4、在施工期间，由于甲方资金不足，不依时付款，造成乙方停工，其经济损失由甲方负责，工期顺延。
5、甲方指定一名代表对乙方施工进行质量监督、协调各方面关系，并联系有关工程事宜。
6、协助乙方做好系统调试及组织验收工作。
乙方责任：
1、负责按设计图纸的尺寸要求、技术要求，执行有关国家规定的消防工程施工规范进行认真施工。
2、负责办理消防工程报建、验收手续及相关一切费用由乙方承担；负责向甲方汇报提供工程进度情况。
3、在施工期间也要负责安全工作，如发生安全事故以情况事实分清，如是乙方造成的，与甲方无关，否则与乙方无关。
4、负责组织现场施工，做好整洁卫生工作，做到文明施工。
5、确保消防工程施工质量，调试使用功能正常，达到消防验收要求，竣工验收时，确保通过湛江市公安消防局的验收。
6、乙方负责协调与公安消防局的关系，解决工程疑难问题，保证做好工程报建及验收工作。
7、乙方为甲方工程保修期限为壹年。
五、其他问题：
1、由于乙方不按设计图纸的尺寸要求进行施工，造成返工，甲方一切损失由乙方负责。
2、因一方违约使合同不能履行，造成另一方经济损失，由违约方承担违约责任，并赔偿因违约而造成的损失。
3、因乙方违约，合同不能履行，由乙方赔偿甲方的一切经济损失。承担违约责任，即赔偿双倍甲方的预付工程款。
4、在施工期间因自然灾害造成乙方损失，由乙方向甲方汇报实际损失情况，由甲、乙双方协商解决。
5、工程竣工未经验收，甲方擅自投入使用，由此产生的一切责任由甲方承担。
六、总 则：
1、本合同以双方盖章，法定代表人签字后生效，至工程保修期满付清款项时自然终止。
2、经双方法定代表人签订合同生效时具有法律效力。
3、本合同未尽事宜，均按《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。如有争议，可向乙方所在地法院起诉。
4、本合同共贰份，甲方双方各执壹份。
甲方（盖章）：____________ 乙方（盖章）：____________
甲方代表签名： ____________乙方代表签名：____________
电话： ____________电话：____________
签订时间：____________ 年____________ 月____________ 日____________ 年 ____________月 ____________日
承揽的合同9
加工方：________________(以下称甲方)
承揽方：________________(以下称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就砂、碎石、片石等地材加工事项协商达成一致，订立本合同，共同遵守。
第一条加工地材名称及单价
砂石料加工为综合包干单价，单价内含人工费、材料费、场内装车费、场内运输费、试验检测费、机械及料具费、动力和照明费、机械人员设备的进出场费、管理费、利润以及除资源税以外的税金等。
第二条原材料提供方式
甲方提供原材料开采区由乙方自行开采加工，或乙方利用路基挖方料进行加工。(要根据实际情况表述清楚)
第三条加工砂石料质量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需达到国家标准《建筑用砂》(gb/t14684-20xx)以及项目办(业主)下发的其它相关质量标准，相关标准由甲方提供。
第四条加工砂石料数量
本工程预计加工砂石料数量合计为万t，具体数量由甲方向乙方下达使用计划，乙方应按甲方下达的计划编制砂、碎石、片石或甲方工程所需其它石材加工计划，确保施工生产的正常进行。若业主中途调整生产计划，乙方需服从甲方整体安排。
第五条砂石料数量确认方法及价款支付方式
一、每月21日甲方组织相关部门对本月砂、碎石、片石等用料清理汇总，以过磅清单作为计算依据制作计价单，该计价单由甲方合同部、工程部、物设部进行签认，经总工程师审核后报项目经理审批并加盖甲方印章，作为支付乙方价款的凭据。
二、甲方根据业主每期拨付款情况按比例支付计量款,并在每期计量款中扣留5%作为工作安全、质量保证金，保证金待合同履行完毕后或合同终止1个月内不计利息退还。如合同履行期发生产品质量问题造成的损失，甲方书面通知乙方，乙方在收到后10日内无答复即视为同意扣除。
第六条甲方权利义务
一、指派工程技术人员和现场管理人员，实施对产品质量、安全生产、文明施工、计量、试件取样、试验进行管理，对乙方工作进行监督、检查和验收;
二、若乙方不能履行合同义务或其加工能力不能满足甲方需求，甲方有权收回本合同项下的全部或部分加工承揽任务，或终止与乙方的合同关系。
三、负责将施工用电(高压端)引入到乙方加工场地;
四、负责交纳资源税;
五、负责下达砂、碎石、片石等石材需用量计划;
六、负责组织车辆运输并承担运输费用(场内运输费由乙方承担)，甲方提供地磅进行验收。
第七条乙方权利和义务
一、在满足合同约定的前提下，乙方有权对自有人员、设备等进行合理调配，在甲方的监督下自主组织砂石料的开采、加工等相关事项。
二、提供反击破破碎机、振动筛等加工砂石料所需设备。
三、自行修建砂石料加工场及相关临时住房，并承担相应费用。
四、上足本工作的生产工人，保证生产需要，负责按甲方要求组织岗前培训，组织有关人员参加甲方技术交底和安全教育活动。
五、乙方在开采、加工过程中，涉及河道、山林、植被、道路、“三废”等有关环保、水保的相关事项应当按照有关法律、法规的规定办理。
六、在合同期内，乙方应在开采及生产加工区域内设置安全警示标志，做好砂石开采、生产加工过程中的安全管理工作;按照国家、地方政府、业主及甲方有关安全生产的各项规定，确保安全生产，对因实施本合同而发生一切安全及其它事故均由乙方自行负责;若因乙方原因造成甲方损失或对外承担赔偿责任，甲方有权向乙方追偿。
第八条违约责任
一、未按合同规定的.质量交付砂石料，甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方承担。
二、乙方加工出的合格产品量必须完成甲方下达的使用计划用量，因乙方原因造成生产量不能满足本工程需用量，需去其他料场采购时，价差费用由乙方承担。除此外，另按未完成生产量总价的%向甲方支付违约金。
三、原材料、成品(即使经检验质量不合格)或半成品仅限于本项目建设使用，乙方不得对外销售;生产线设施、设备，仅用于本项目砂石料加工，乙方不得对外承接其他加工任务。否则，乙方承担万元人民币的违约金，连续两次发生上述行为，甲方有权解除合同。
四、乙方不得将本合同项下的部分或全部工作进行分包、转包。否则，甲方有权终止合同，并由乙方承担与履约保证金等额的违约金。
六、乙方应采取有效安全保卫措施，保障料场原材料、成品或半成品的安全。若发生被盗事件，相关损失由乙方自行承担。
第九条履约保证
乙方采取方式提供履约保证。方式一：提供履约保证金万元;方式二：以开采区机械设备作抵押担保并签订抵押合同。甲方有权根据合同约定，在乙方出现违约情况时，全部或部分扣除履约保证金。合同履行完毕或终止后1个月之内，甲方应将剩余履约保证金不计利息退还乙方。
第十条争议解决方法
在履行合同过程中发生纠纷,双方协商不能解决时,交由贵阳铁路运输法院审理。若诉讼标的超过贵阳铁路运输法院的管辖权限，则由其上级法院成都铁路运输中级法院裁决。
第十一条协议的生效
本合同经双方签字盖章后生效。
第十二条附则
本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜,双方另行商定，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方执三份;乙方执一份。
甲方：________________乙方：________________
地址：________________地址：________________
授权代理人：________________授权代理人：________________
合同订立地点：________________
合同订立日期：________________
承揽的合同10
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行窗户更换，订立本协议，以共同恪守。
一、工程地点：
二、形式结构： 普通装修
三、工程项目：
1、见预算书。
2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。
四、承包方式：乙方包工包料。
五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。
六、工程造价：以双方确定的预算书价格为准，验收后，双方可以在预算书的.价格基础上协商最终工程款，协商不成以预算书为准。
七、付款方式：工程验收合格后支付 元。为确保工程质量，暂扣 元押金， 年 月 日至 年 月 日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费，
八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。 注：以上工程金额税收由甲方负责，乙方协助办理。
甲方：
乙方：
签字(盖章)：
签字(盖章)：
联系电话：
联系电话：
年 月 日
年 月 日
承揽的合同11
甲方：___________法人代表：___________
乙方：___________法人代表：___________
甲乙双方经友好协商，本着互利互惠的原则，依据《中华人民共和国民法典》以及相关国家法律、法规，就花池护栏工程制作安装达成如下协议：
一、工程范围和工作内容
1、工程名称：__________
2、工程范围：工程护栏的制作安装施工。
3、工作内容：乙方按甲方提供的'护栏设计、安装要求，完成材料的存放、保管、安装、清理、验收等工作内容。
二、合同工期
本工程项目工期为日。自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。
三、工程价款及付款方式
(一)工程价款
以上工程造价共计：_______元大写：_______元整
(二)结算方式
工程完工验收合格后按实际决算付款(附工程决算书)。
四、施工期间的安全由乙方负全责，乙方要采取措施保证人员安全，在施工过程中，存放、保管好材料，防止学生在施工现场玩耍出现安全事故。并保证工程质量合格。保质期三年，保质期内因质量出现问题乙方须免费维修或更换。
五、施工要求：
护栏高度_______㎝;立柱为_______×_______方钢，_______m一个，底部加预埋件，水泥浇筑;其余部分为_______×_______方管，栏杆顶部为_______扁铁加工成圆弧装饰;防锈漆刷底，黑漆罩面。
六、本协议一式两份，双方各执一份，未尽事宜双方协商解决，解决不成，经法律途径解决。
甲方：(签章)___________乙方：(签章)___________
负责人：___________负责人：___________
代理人：___________代理人：___________
___________年___________月___________日___________年___________月___________日
承揽的合同12
委托方：签订地点：
承接方：深圳斯拉欧加文化传播有限公司订日期：____年____月____日
依照《合同法》、《加工承揽合同条例》、《广告法》等有关法律法规的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守。
第一条：广告承揽要求。
1、项目（制作）：________
2、广告及活动内容及有关证件的名称、编号：________
3、发布地点或形式：________
4、颜色：________
5、规格或材料：________
6、刊播次数、起止日期及时间：________
第二条：费用及支付方法
1、费用
本次活动总金额为________。（大写________元整）
2、结算方式和期限：________
第三条：验收方式及时间：____________
第四条：违约责任
1、委托方中途废止合同，向承揽方偿付未履行部分广告费10%的违约金；逾期支付广告费用，每逾期一天，按所欠款项的1%偿付违约金。
2、承揽方不能完成合同规定的工作，向委托方偿付未履行部分广告费10%的违约金；不能按期履行合同义务的，每逾期一天，按所欠款项的.1%偿付违约金。
3、其他违约责任，按《加工承揽合同条例》执行。
第五条：纠纷解决方式
发生合同纠纷，双方协商不成，按下列第（2）项规定办理。
1、向地经济合同仲裁机关申请仲裁；
2、向连云港市当地人民法院起诉。
第六条：双方商定的其他事项：
第七条：附则
本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日终止。
委托方：连云港之星汽车销售有限公司承揽方：
单位名称：（盖章）单位名称：（盖章）
地址：地址：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
日期：___________日期：___________
承揽的合同13
加工方：签订地点：
定作方：签订时间：x年x月x日
双方在严格遵守法律法规的前提下，本着真诚合作、互惠互利的原则，经充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条、承揽项目(注：如空格不够用，可以另接)
第二条、质量要求、技术标准、质量负责的条件和期限：
第三条、交(提)货地点：
第四条、运输方式及到达站港和费用负担：
第五条、合理损耗和计算方法：
第六条、包装标准、包装物的供应与回收：
第七条、验收标准、方法及提出异议期限：
第八条、随机备品、配件工具数量及供应办法：
第九条、结算方式及期限：
第十条、定作人应在年月日前向加工方预付款%(大写)元
第十一条、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同的.附件：
第十二条、违约责任：
第十三条、解决合同纠纷的方式：
由加工方、定作方、当事人协商解决，协商不成的依法向加工方法院起诉。
第十四条、其他约定事项：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承揽的合同14
甲方：________
乙方：________
依照《中华人民共和国合同法》有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托，承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程，具体事宜双方明确如下：
一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：
1、250KVA变受电工程的`设计、设备购置、安装调试。
二、有关技术及服务要求：
1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供竣工资料。
2、乙方采购所有电气设备和原料，应从国家定点厂家采购，并符合国家有关质量、技术标准。
3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。
4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。
三、工程款项及费用的结算：
1、工程款结算按执行。
2、工程预算款总计：102496元；（高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收）
3、本工程款分2次结清，其中：
（1）合同签订3天内应付工程款的70%（计70000元）
（2）工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。
4、工程款的结算以审计决算为依据。
四、施工及竣工验收：
1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件（包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等），并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。
2、乙方应在20xx年月日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。
3、施工期间，甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。
4、乙方在施工期间应注意安全，做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所造成意外事故和损失，由乙方自负。
5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。
五、合同未尽事宜，双方协商解决。
六、合同双方代表签字盖章后生效。
七、合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。
甲方：（盖章）________
代表：________
乙方：（盖章）________
代表：________
承揽的合同15
甲方：____________________
乙方：____________________
依据《_______________》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就公司产品设计加工事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：
一、制作内容与要求：订购项具体内容：_______________展示设计有限公司为的设计与制作，详见报价单及图纸。
二、甲方在图纸与报价单上签字后，乙方按照图纸与报价单上所列内容生产的产品经甲方验收合格后视为合格品。若验收不合格，则甲方有权不予接受或退货并要求全数退款，因此产生的一切费用由乙方承担。
三、甲方中途变更定作物的数量、规格、质量或设计要求等，应当赔偿乙方因此造成的损失。但征得乙方同意除外。
四、主材材料由乙方负责解决，辅材、工艺细则、电路方案甲乙双方共同协商确定。
五、乙方在合约签字生效后，负责在月日前完成产品设计与制作。交货地点，收货人由甲方指定。
六、制作费结算方法：
1、双方协定的价格为__________人民币，甲方在设计制作开始前，须支付预付款计50%人民币________。甲方在安装结束后的七日以内应安排专门人员验收，甲方在验收合格并收到增值税发票后向乙方结清制作余款合计_整人民币。因甲方原因在验收合格后规定的付款期限内逾期未结清费用的，甲方应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付违约金。设计制作费以(现金，支票、汇款)形式汇入乙方账户。
2、甲方如不履行合同，预付款即抵作违约金，无故拖欠余款，我司有权安排专人要回。
3、乙方如不履行合同，则须双倍返还甲方预付款抵作违约金。如乙方逾期交货的'，甲方有权拒付相应货款，每逾期一日，应按照逾期交付部分货款金额的千分之五向甲方支付违约金。
4、合同价格包含乙方将产品运送至甲方指定交货地点，并交付给甲方指定收货人之前的所有费用(包括但不限于成本及利润、税金、包装费、运输费、__________费)及后续相关费用(包括但不限于保修、技术服务)。
七、纠纷的处理：
甲方和乙方因合同而发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成时，经双方同意可向__________机关申请__________，也可以直接向人民法院起诉。本合同自_______年_______月_______日起有效，有效期为一年。本合同执行期间，双方均不得随意变更和解除合同。合同如有未尽事宜，应参照__________及设计加工承揽合同条例等法律执行。双方也可就未尽事宜进行协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。
八、质量的保证：
乙方对已制作的产品实行质量跟踪保证。具体为――电器保质半年，其他保质一年。(注：除人为以外)本合同一式二份，甲方与乙方各执一份。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
电话：_______________________ 电话：___________________________
传真：_______________________ 传真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
【承揽的合同】相关文章：
承揽合同08-15
承揽的合同08-27
建筑承揽合同05-16
承揽的合同通用04-26
项目承揽合同04-01
个人承揽合同05-25
承揽的合同集锦05-19
维修承揽合同06-02
房屋承揽合同09-19
项目承揽合同09-21