【必备】购销合同十篇
在人们越来越相信法律的社会中，合同对我们的帮助越来越大，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编帮大家整理的购销合同10篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
购销合同 篇1
购方： (以下简称甲方) 供方： (以下简称乙方)
经甲乙双方共同协商，对碎石用料购销事宜达成一致意见，签订如下条款，以资双方共同遵守执行。
一、乙方供应的碎石必须符合国家现行标准，乙方须加强质量控制，为甲方提供优质合格产品;甲方要求的碎石规格、类别、用途必须与标准一致。
二、乙方为甲方确定的唯一碎石供货单位，所供的碎石规格为0-5、5-10、10-16.5、16.5-28(单位mm)。
三、甲方根据工程项目的'需要，建好堆料场，货到工地由甲方收料员( )验收、过磅、签单，乙方凭签收单据到甲方进行结算;乙方保证按时供货，满足甲方的要求，甲方所需的碎石品种及数量应提前三天通知乙方，乙方按照甲方所需进行供货。
四、结算方式与付款：
1、结算单价：______元/吨(不含税单价)，以上单价为乙方送货到甲方工地的价格，包含运费。
2、付款方式：乙方送货量达到______吨碎石结算一次，甲方按照结算单在结算后三日内付清货款;以后每送满______吨结算一次，以此类推，双方均不得拖延。
五、违约及其他
1、如甲方延误支付货款超过 天，乙方有权停止供货，乙方有权要求甲方承担逾期付款的损失，并可要求甲方每推迟一天按照_______元/天支付逾期付款的违约金。因甲方付款延误造成乙方供货不及时的，乙方不承担任何责任。
2、如甲方未在规定时间内办理好付款手续，乙方有权停止供货，同时甲方不得另行寻找供货商送货;如果甲方另行选择其他碎石供应商供货的，必须先把乙方货款付清，方可与其他供货商达成供货协议开始送货。
3、乙方不得提供与甲方施工生产不相符或质量达不到要求的碎石，甲方要用的碎石，乙方必须严格按配合比送货，否则甲方有权拒收。
4、甲乙双方任何一方如提出终止本合同，均应提前一个月通知对方。终止本合同时，双方办理结算手续，甲方应在二个月内将乙方的全部货款付清。
5、未尽事宜，双方共同协商解决。
6、本协议书经双方签字后生效，本合同一式两份，双方各执一份。均具有同等法律效力
甲方签字： 乙方签字：
年 月 日
购销合同 篇2
供方： (以下简称甲方)
需方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方在平等互利的`原则上就产品供销事宜协商一致，达成如下合同条款，以供双方严格遵守：
一、洁具、水暖器材概况 .洁具、水暖器材、型号、套数
二、甲方对质量负责的条件： GB标准 。
三、交货地点、方式：合同签订后甲方按乙方要求送货至指定地点。
四、运输方式及费用负担：甲方负责运输车辆及费用。
五、结算方式：乙方需在合同期内付清合同所有款项，转账方式或其他方式(人民币结算)。
六、付款时间：交货后按收、发货确认数15天内付清，若有特殊情况双方协商解决。
七、合同有效期：签订合同后50天内有效 。
八、违约责任：任何一方违约，违约方每天按500元支付违约金给守约方
九、其他非人为因素造成的特殊情况，双方根据实际情况协商解决，协商不一致时可向苏州工业园区人民法院提起诉讼。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇3
花木购销合同书
甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
为保证甲方更方便、快捷地从乙方采购盆栽花木，本着精诚合作、互惠互利的原则，双方特订立本合作意向书，具体合作内容如下：
一、甲方向乙方采购盆栽花木，金额为人民币 。甲方与乙方按实际采购苗木数量，按实结算。 二、苗木采购清单。（附件 附后）
三、交货地点及方式：乙方负责将苗木保质保量准时送达甲方单位。
四、付款方式：甲方在苗木验收后即与乙方结算，一次付清支付苗木款。
五、苗木质量：乙方保证所供苗木达到甲方的质量要求，不符合要求的'苗木，甲方立即退货并不予支付任何款项。
六、违约责任：1、乙方若所供苗木未达到甲方的质量要求，按所余款项的10%支付违约金。
2、甲方若未按时支付苗木款，每日按需付金额的万分之一支付违约金。
七、争议解决方式：合作过程中若发生争议，双方应友好协商解决，协商不成，可向本合同签订地人民法院提起诉讼解决。
八、本合同壹式贰份，双方各执壹份具有同等法律效力，未尽事宜另行签订合同或补充合同。
甲方： 乙方：
代表人：代表人：
地址： 地址：
签订时间：签订时间：
购销合同 篇4
供方：（以下简称甲方）
需方：（以下简称乙方）
乙方因工程建设的需要，向甲方购买电力电缆，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。
1、乙方工程建设所需的电缆全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买电缆，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币伍万元整，同时甲方有权单方解除合同。
2、乙方根据工程进度需要，分期分批向甲方购进所需电缆，乙方每次需货时，应提前三天通知甲方所需电缆的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在____日内将该电缆送到乙方工地。如果甲方逾期货的`价款的千分之三支付违约金。
3、电缆价格一次性确定，不____市场价格变动。价格、规格如下：
180㎡高压电缆450米，单价90元米。
240㎡低压电缆6000米，单价60元米。
50㎡低压电缆8000米，单价17元米。
4、电缆接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起____日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批电缆的质量视为完全合格。经双方确认电缆质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的电缆运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在____日内换送合格电缆。
5、付款方式：本合同项下电缆款项按以下方式支付：乙方在签订合同后支付给甲方50万元的货款，甲方按乙方申报的计划发送电缆给乙方，超过80万元的货款后，乙方将超过部分的款项支付给甲方。
6、双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交甲方所在地人民法院裁决。
7、本合同双方签字盖章后生效。
8、本合同一式二份。甲乙双方各执一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
________年____月____日________年____月____日
购销合同 篇5
购货方： （以下简称甲方） 供货方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规签订如下合同及协议：
一、甲方向乙方购买建筑模板和木方，单价及规格见第五条第2小点。
二、质量问题
1、乙方必须保证模板和木方的质量，每次所发的货必须和样板一致，否则甲方有权拒绝收货，由此产生的费用由乙方负责。
2、乙方所送模板必须符合国家质量标准，并提供质检报告和合格证明，并包甲方主体封顶不换模板。如出现质量问题，乙方负责赔偿。
三、交货方式
乙方把货送到常熟开发区捷豹路虎办公中心工地，甲方负责点数，并在乙方的'收货凭据上签字验收，乙方负责模板和木方的运输，甲方负责卸货。
四、乙方责任
1、乙方在收到甲方的发货通知后，在两个工作日内送到工地，否则产生的一切费用由乙方负责。
2、乙方在运输货物及装卸货物时应注意安全，由此产生的一切安全事故由乙方负责，与甲方无任何连带责任。
五、合作及付款方式
1、此购销合同货到工地甲方收货签字当天起一个月结清，逾期不能超出10天。
2、模板规格：
以上价格为不含税价。
六、其他未尽事宜，以双方口头商议为准，此协议一式三份，甲方执二份， 乙方执一份。
甲方： 乙方：
年 月 日
购销合同 篇6
甲方:
乙方:
为了促进有机农产品的发展,甲方双方本着互惠互利,共担风险的原则,就种植有机蔬菜项目,经友好协商,达成以下协议,以便双方共同遵守。
一、甲方的权利和义务
(一) 甲方负责定期收购乙方所种植出符合有机标准的弄产品。
(二) 甲方收购乙方做种植出符合有机标准的农产品，其标准为：当日采集的，甲方指定的，乙方种植基地种植的，符合有机标准的农产品。
(三) 甲方保证在约定时间收购，收购价格随时常行情。
(四) 甲方负责派人到乙方种植地点收购，产品质量由甲方验质员按质量标准验收后方为合格。
(五) 付款条件：
甲方每次按收购的产品一次付清费用。但乙方需提前一天将各品种价格以书面形式发给甲方，经甲方确认后，甲方收购完成后付款。
二、乙方的权利和义务
(一)、乙方负责落实有机蔬菜按甲方要求种植。
(二)、乙方保证在甲方认定时间开始批量供货，种植的.合格的产品销售给甲方，销售价格随市场行情。
(三)、乙方在收购期间应派专人负责协助甲方收购，并负责组织按甲方在种植地的收购点，保证甲方充足的货源正常收购。维护收购秩序，保证收购人员的人身，财产安全。免费提供收购场地，仓库和人员住宿。
三、违约责任
(一)、若甲方违约，则以每斤 元赔偿乙方损失，合计人民币 元。
(二)、若乙方违约，则以每斤 元赔偿甲方损失，合计人民币 元。
(三)、乙方在交售产品时搀假，使假，以次充好等，甲方有权拒收，情节严重的甲方有权停止收购，并追究乙方责任。
四、若与不可抗力造成的损失，应尽快向对方通报理由。在提供证明后允许延期履行，部分履行或不履行。协议双方各自承担相应的责任，其解释权归甲方。
五、协议双方因履行本合同发生的纠纷，不能通过协商解决的可依法提起诉讼。
六、合同生效及其他
(一)、本合同自甲乙双方代表签字单位盖章后生效。有效期到 年 月 日。
(二)、本合同未尽事宜，由甲乙双方本着公平，公正的原则友好协商解决。
(三)、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇7
买方：(以下简称甲方)
卖方：(以下简称乙方)
签订时间：
一、 产品型号、规格、数量及金额
二、质量要求及技术标准：国家饮料质量标准。
三、交提货地点：上海中博进出口公司华泾仓库。
四、交货方式及运费：20xx年10月26日前一次性交货。由华夏果品饮料公司负责运送，运费由华夏果品饮料公司负担。
五、包装要求及费用：产品外包装以上海中博进出口有限公司给定样本为准，包装箱费由华夏果品饮料公司负担。
六、结算方式及期限：货款于交货后10日内结清(以收货单位为准)。
七、买方的违约责任：如上海中博进出口有限公司在收到货物后10日内未将货款结清，需赔偿山西华夏果品饮料公司相当于总货款20%的违约金。
八、卖方的违约责任：如因自然灾害等不可抗力原因造成不能如期交货的.，华夏果品饮料公司应提前通知上海中博进出口有限公司。如山西华夏果品饮料公司无故拖延交货日期或所提交的货物不符合规定标准，上海中博进出口有限公司有权拒绝收购，并要求华夏果品饮料公司赔偿相当于总货款20%的违约金。
九、争议处理方式：依照《中华人民共和国合同法》，如本合同在履行中出现争议，由双方当事人协商解决;也可向合同签订地的人民法院申请诉讼。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇8
甲方：__________________________
乙方：__________________________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
第一条;工程概况
1、工程地点：大连市、开发区、黄海西路1号。
2、工程内容：总建筑面积750平方米。
3、承包范围;装饰装修人工费用;
4、开工日期：20xx年05月18日;竣工日期：20xx年06月15日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。
第二条;合同价款
1、装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：132000。
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：39600
3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：52800
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：33000
5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：6600
第三条;甲方责任
1、指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。
2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。
3、向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，
第四条;乙方责任
1、指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
2、严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的'一切设施和工程成品进行保护。
5、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条;材料供应
1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
第六条;安全责任
1、发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
2、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。
第七条;质量验收
1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2、发承包双方应及时办理工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
3、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
第八条;工程变更
1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条;工程保修
1、验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
第十条;违约责任
1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。
2、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。
3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
5、承包人向发包人推荐使
用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
6、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条;争议解决
1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
2、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________
发包方电话 承包方电话
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
购销合同 篇9
产品名称：____________ 计量单位：____________
生产厂：______________ 牌号商标：____________
签订地点：____________ 合同编号：____________
_____年_____月_____日
调拨通知书编号：____________ 字号____________
规格型号
数量
单价（元）
总金额（元）
交（提）货时间
备注
合计
月月月月
合计人民币金额（大写）
1．本合同按（经济合同法）、（工矿产品购销合同条例）、（中华人民共和国爆炸物品管理条例）及有关民爆器材管理规定执行。
7．包装标准、包装物的供应与回收费用负担：
8．违约责任：
9．解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由_______仲裁委员会仲裁（当事人双方未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的.，可向人民法院起诉）。
2．质量要求、质量标准：
3．交（提）货地点、方式：
4．运输方式及到达站（港）
5．验收标准、方法及提出异议期限：
6．结算方式及期限：
10．其他约定事项：
供方
单位名称：（章）
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
电报挂号：
开户银行：
账号：
邮政编码：
发货单位：
需方
单位名称：（章）
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
电报挂号：
开户银行：
账号：
邮政编码：
发货单位：
物资主管部门签证意见：
签证部门（章）
（签证不收费）
鉴（公）证意见：
经办人：
鉴（公）证机关：（章）
年月日
（注：除国家另有规定外，鉴（公）证实行自愿原则）
购销合同 篇10
甲方：
乙方：
甲乙双方经平等协商，就购买墙纸事宜达共识并签订成如下合同条款：
一、货物名称及购货数量
二、交货与运输
在甲方施工现场 交货。运输费用由乙方承担。
三、货款价值
万 仟 佰 元（￥ 元）
四、付款方式
实行分批次付款方式：
双方签订本协议之日，甲方向乙方支付货物总金额 %的定金，即人民币 元整；当乙方将货物全部交付甲方后，若无质量问题，甲方将 ______%，即人民币______元整；一次性付给乙方。
五、 施工准备与条件：
1。 甲方应为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工。
2。甲方供铺贴壁纸墙面的基层腻子，应平整、坚实、牢固，或因墙面漏水、渗透等原因对壁纸产生的不良影响，乙方不承担相应责任。
3。由甲方给乙方提供用水、用电等施工条件。
六、 施工协议：
甲方根据其装修进程，提前一周通知乙方。
七、甲方验收标准：质量验收
①、裱糊层表面色泽一致、无污斑。
②、各幅拼接横平竖直，图案端正，拼缝处图案花纹吻合，阴角搭 接顺光，阳光处无接缝。
③、裱糊层与挂镜线、贴脸板、踢脚线、电气槽盒等交接紧密，无 漏贴，不糊盖需经常拆卸的活动件。
八、其它约定
①、施工过程中，如果发现墙纸质量问题，乙方应无条件为甲方更换。
②、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合同自双方签订之日起生效。
③、本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的'附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
④、施工完毕后，因施工造成的质量问题，乙方提供半年的免费售后维修，如果因甲方的人为原因造成的破坏引起的墙纸问题，甲方需付人工费维修。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【购销合同】相关文章：
服装购销合同-购销合同07-25
产品购销购销合同范本01-17
购销的合同03-18
经典购销合同12-26
购销的合同08-02
购销合同(经典)10-23
窗帘购销合同_窗帘购销合同范本08-01
猪饲料购销合同5篇 饲料的购销合同07-09
机电购销合同03-07
书店购销合同03-07