工程合同

时间：2023-09-15 09:42:24 合同大全我要投稿

(荐)工程合同7篇

　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同的用途越来越广泛，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编收集整理的工程合同7篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

(荐)工程合同7篇

工程合同篇1

敬启者：

　　1我们高兴地邀请贵公司参加本工程项目施工的资格预审，为该工程的建设和完工所需劳务、材料、设备和服务的'供应提交资格预审申请。

　　2 业主已筹集到一笔以多种货币构成的资金，用于本合同项下的合格支付。

　　3 工程概况：（工程名称、建设地点、工程规模、结构型式、招标方式、计划开竣工时间等）。

　　4 资格预审合格的申请投标者才可参加投标。投标者应具备类似工程经验和在设备、人员、资金等方面有能力执行本工程的令人满意的证明材料，以便通过资格预审。

　　5 有意向的合格申请人可从---（地址）获

　　取进一步信息和资格预审文件，时间为＿＿月＿＿日至＿＿月＿＿日从上午＿＿至下午＿＿（北京时间），节假日除外。

　　联系人：

　　地址：

　　邮政编码：

　　电话：传真：

　　6 每套资格预审文件售价人民币＿＿元。售后不退。

　　7 资格预审申请书应在＿＿年＿＿月＿＿日＿＿时前（北京时间）送达业主，地址同上。

　　8 资审合格的投标者名单将在＿＿年＿＿月＿＿日前送给所有参加资格预审的申请人。

　　谨致

商祺！

　　＿＿＿＿＿（业主名称）

　　年月日

工程合同篇2

　　甲方：乙方：

　　由于工程施工需要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国经济合法》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范，经过甲乙双方充分协商，达成以下条款，双方必须严格遵守。

　　一、工程地点及名称

　　1、工程地点：

　　2、工程名称：

　　二、承包内容价款以及工期

　　1、承包内容污水站全部土建工程

　　2、工程造价一次性包死。

　　3、工程工期：自开工内完成承包全部承包内容。

　　三、付款及质量

　　1、污水地底板验收合格后付30%，主体验收合格后付至70%，发包方进行竣工验收合格后付至95%，其余工程款待工程保修期满一次性付清。

　　2、工程质量：合格

　　四、甲方责任：帮助乙方解决水源电源，协助乙方解决施工现场出现的问题，给乙方提供施工图纸并交底。

　　五、乙方责任，严格按照施工图及相关规范进行施工，必须遵守安全文明施工相关规定，承担因为安全和质量造成的责任和费用。

　　六、保修期及质保金。

　　1、保修期：发包方竣工验收后日历天共计六个月。

　　2、质保金：承包总价的10%为保修金，保修期满后付清全部承包价款。

　　4、合同生效日期：合同生效日期双方签字后立即生效，保修期满质保金付清自行失效。

　　甲方：乙方：

　　签字：身份证号：

　　日期：日期

　　小工程承包合同协议书范本二

　　发包方（以下简称甲方）立合同单位：

　　承包方（以下简称乙方）

　　为了明确责任，按质、按量、按时完成任务，依据《中华人民共和国经济合同法》及国家有关法律、法规和政策的规定，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款，共同遵守。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程范围和内容：

　　四、工程总造价：

　　五、质量等级：

　　六、工程工期：

　　第二条承包方式

　　本工程采取下列第项方式承包。

　　1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算；

　　2、包工不包料；

　　3、包工包料。

　　如采取全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同工程价格。

　　第三条价款支付与结算

　　一、工程款支付方式：

　　二、由于工程设计变更而引起的工程量增减，价格按相关定额进行增减，按实结算。

　　三、工程结算依据

　　第四条工程变更

　　本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计。如确需变更时，双方协商，签证协议后方可变更。

　　第五条工程验收

　　一、工程竣工后，双方组织有关人员及时验收。

　　二、工程竣工验收后，甲方方可使用。未经验收而使用则视为合格工程。

　　第六条保修条件及期限

　　保修期个月，在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修（因甲方使用不当及人为损坏，不在无偿保修范围内）

　　第七条双方责任

　　甲方：

　　一、工程开工前，应交给乙方施工图纸份，地质勘察报告份，并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审。

　　二、做好施工区域内“三通一平”（水通、电通、路通、场地平）及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作。

　　三、确保乙方施工中的工作、生活环境，协助乙方协调当地群众关系。乙方：

　　一、根据甲方按合同提供的建设工程文件、图纸、资料和有关规定等，及时编制施工方案，做好各项施工准备工作；

　　二、负责施工现场布置，指定电源、水源、道路和材料堆放位置；

　　三、严格按照施工图和技术说明书进行施工，确保工程质量。按合同规定时间，如期完工并交付验收，如遇不可抗拒因素，合同工期顺延。

　　第八条违约责任

　　乙方的责任：

　　一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

　　二、工程未按合同规定的工期交付使用的，每逾期1天，按工程造价万分之付违约金。

　　甲方的责任：

　　一、未能按照合同的规定履行自己应付的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失；

　　二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运，人员和机械设备调迁，材料和构件积压的实际损失；

　　三、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的'质量或其他问题，由甲方承担责任；

　　四、乙方验收通知书送达3日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金；

　　五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法规定的延付金额每日万分之偿付乙方赔偿金。

　　第九条安全、文明施工

　　乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

　　乙方应文明施工，加强建设工程施工现场管理，保障施工顺利进行。

　　第十条附则

　　一、双方协商同意的有关修改建筑设施变更文件、洽商记录、会议记要以及资料图表等，也是本合同的组成部分；

　　二、甲方指定为工地代表；乙方指定为工地代表。

　　三、本合同未尽事宜，双方另行解决。

　　四、本合同一式份，甲、乙双方各执份。

　　甲方（签章）乙方（签章）

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　电话：电话：

　　年月日

工程合同篇3

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就工程施工事项协商一致，特订立本协议。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：详见招标文件。

　　4、工程期限：日历日

　　4．1、工程施工工期：自甲方通知进场施工开始计算工期，总工期 60 天。每拖延一天，乙方需支付甲方每日元违约金。

　　4．2、在施工过程中，如遇下列情况则顺延工期，具体顺延期限通过双方及时协商，并以书面形式确定：

　　4．2．1因自然灾害或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

　　4．2．2因甲方提出的工程变更以至延长工期者；

　　4．2．3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能顺利施工者。

　　5、工程承包方式：本工程采用施工总承包，并采用固定总价包干，包工包料。工程量如有变更，按照投标文件中的单价进行合同价调整（详见招标文件和投标报价书）。

　　6、工程价款：通过公开竞标本工程价款（大写）元人民币。

　　二、合同组成部分：

　　1、工程施工合同协议条款；

　　2、甲乙双方协商一致确定的其他相关书面协议或纪要；

　　3、招标文件；

　　4、投标报价书；

　　5、施工图纸；

　　6、工程变更通知单；

　　7、国家关于工程施工的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

　　三、驻工地代表：

　　1、甲方驻工地代表：

　　2、乙方驻工地代表：

　　3、监理方代表：

　　四：甲乙方工作：

　　1、甲方工作。

　　1.1施工场地具备开工条件；

　　1.2外部施工环境协调，内部工程质量、安全、进度管理；

　　1.3按节点支付工程款；

　　2、乙方工作。

　　2.1 工程成品保护、施工场地周围建筑物、地下管线保护；

　　2.2保证施工场地整洁，遵守建设工程安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，如发生安全事故，其一切责任及费用，包括事故处理费用，均由乙方自负；

　　2.3 服从甲方项目部和现场监理工程师的监督、管理，及时提供进场材料设备出厂证明、

　　合格证、说明书和质保书等并按要求及时进行材料、设备等的报验。

　　五、工程结算及付款方式：

　　1、付款方式（以招标文件为准）

　　1．1、根据施工图，实行总价包干，单价不调整，施工时工程量有变动的，按规定调整。

　　1．2、工程量完成％，付合同造价的％, ；

　　1．3、工程量完成％，再付合同造价的 % ；

　　1．4、工程竣工验收再付至合同造价的％；

　　1．5、工程结算办理完毕再付总结算造价的％；

　　2、工程竣工验收合格后，双方按合同约定办理结算。

　　六、工程质量及验收标准：

　　1、乙方应有关规范施工，并确保验收；

　　2、乙方应确保所提供的材料满足图纸和投标书中材料清单中注明的规格、品牌、产地要求的合格品；

　　3、乙方施工期间出现达不到质量标准、不满足进度要求、不服从管理等情况的，甲方有权要求

　　乙方停工整改、缓发工程进度款，情节严重的甲方有权勒令乙方无条件退场，并承担由此造成一切损失。

　　七、工程保修：

　　1、保修内容：所施工的全部内容；

　　2、保修期：土建工程保修一年；水电设备保修二年；苗木绿化管护期一年。

　　3、保修责任：在保修期间发生由于乙方施工质量或绿化苗木出现的问题由乙方负责维修，并赔偿造成的损失，如使用不合格材料，乙方承担造成所有经济损失。

　　八、违约责任：

　　1、在乙方提请竣工验收后，甲方无正当的理由不组织工程验收，每日支付延迟验收违约金______元。

　　2、甲方无正当理由拒付工程款的，每月赔偿元迟延付款违约金。

　　3、乙方未按清单所示的'产品（苗木）名称、型号、规格、品牌、产地等提供，私自变更的，甲方有权拒收设备并要求乙方偿付货款总值 %的违约金。

　　4、乙方施工期间达不到质量标准、不满足甲方进度要求的，甲方有权要求乙方偿付工程款总值 %的违约金，并承担由此造成的相关损失，乙方偿付了违约金后和损失费后，不免除其他其继续按甲方要求完成工程的义务。

　　5、如乙方施工拖延导致甲方交房延期的，由此造成的延期交房损失由乙方予以赔偿。

　　九、合同份数及有效期限：

　　1、合同一式四份，甲乙双方各执贰份；

　　2、本合同自双方签字盖章之日起生效，在本合同约定的全部工程竣工验收并结清余款后自行失效。

　　十、附则：

　　1、如有特别情况或未尽事宜，双方根据实际情况拟定附则条款，作为本合同之附件。

　　2、根据需要，甲方有权进行设计变更，若因变更给乙方造成损失，乙方应在接到变更通知后7日内书面提出赔偿报告，否则甲方视为乙方无损失。

　　3、本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，解决不成交由甲方所在地判决。

　　4、其他未尽事宜双方可另行商定。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）

　　地址：地址：

　　法人代表：（盖章）法人代表：（盖章）

　　或委托人（签字）或委托人（签字）

　　电话：：电话：

工程合同篇4

　　甲方：

　　乙方：身份证：电话：

　　甲方因业务工作需要，现聘用乙方高级工程师 (总图) 从事兼职工作，经甲、乙双方友好协商，本着平等、互利、自愿、诚实信用的原则，达成一致，兹订立协议如下，双方共同遵守执行。

　　一、协议周期：

　　自 20xx 年月日起至 20 年月日结束，为期年。

　　二、乙方责任和义务：

　　1、甲方聘请乙方作为技术顾问，乙方同意将总图高级工程师职称证书用于甲方企业

　　2、在协议期内，乙方有义务协助甲方提供相关证书原件：身份证原件、学历证原件、职称

　　2、在协议期内，乙方有义务协助甲方提供相关证书原件,仅用于甲方在上述协议有效期内进

　　3、乙方承诺在协议期内如甲方资质办理时,如需要学历证及身份证原件,乙方应在七个日历

　　5、乙方提供的资料仅供甲方资质办理使用，不对甲方所做项目负技术责任，不承担甲方在

　　6、乙方银行账户：

　　开户行：

　　开户名称：

　　开户账号：

　　7、本协议生效后甲方如需为总图高级工程师购买社会保险，乙方需积极配合甲方。

　　三、甲方义务责任：

　　1、根据甲、乙双方协商，合同签订后，履约期间甲方支付乙方三年证书使用费￥元(大写：整 )。根据甲、乙双方协商，合同签订后，履约期间甲方支付乙方上述证书使用费定金￥元(大写： )。支付方法：定于本协议签订后，甲方收到乙方相关证书原件，甲方三天内支付订金给乙方，计人民币￥元，待甲方通过申报部门验证(含查询无多家挂靠)后10个工作日内，(准确时间：从甲乙双方签订合同之日起)甲方支付余款给乙方，计人民币元，视为合同生效。如证书不可用，甲方应在签定本协议一个月内退回所收证书给回乙方，并要求乙方在甲方通知后一周内归还已支付的订金费用。计人民币元，本协议终止。

　　2、甲方必须保证乙方所提供的上述证件原件的安全，用于且仅用于甲方资质申报、升级、

　　3、履约期内，甲方妥善保管乙方的证书原件，如果由于甲方原因发生乙方的'学历证和资格

　　四、其他义务：

　　1、在合同有效期内，甲方需要乙方配合的相关事项，如需乙方提供证书及资料快递时，其中每次由于邮递资料等产生的费用，由甲方承担;如需乙方到现场，则由此引发的费用(含来回路费、生活住宿费)由甲方负责全额报销，并给予乙方补贴1000、00元/天。

　　2、由于乙方不需在甲方上班，聘用期内对乙方的意外人身伤害甲方不承担任何责任。

　　五、相关续约约定：

　　在本协议期满一年后，没有特殊情况，甲方应该与乙方继续签续约合同。

　　六、协议的解除：

　　1、协议期满或双方协商同意可解除本协议，但需经双方书面确认;

　　2、甲方如不按时支付乙方费用，乙方有权终止协议，并追究甲方相关经济责任及法律责任。

　　3、乙方如提供的资料不真实或虚假，做成甲方资质申报手续不能办理或延误，甲方有权追讨乙方经济责任及法律责任。

　　七、违约责任：

　　甲、乙方有下列情况之一的视为违约，应该担负相应的违约责任：

　　1、甲乙双方必须认真履行本协议规定的条款义务;

　　2、乙方在甲方挂靠期间，若因甲方违反国家相关法律法规，失去了工程师资格证，属于甲方违约;

　　3、乙方如提供证书不真实，需承担违约责任，应立即退还证书使用费，并赔偿甲方贰倍的证书使用费，且甲方有权追究乙方的相关法律责任;甲方如违规使用乙方证书，需承担违约责任，已支付的证书使用费不予退还，并赔偿乙方壹倍的证书使用费，且乙方有权追究甲方的相关法律责任;

　　4、在甲、乙双方签订协议且甲方已支付证书使用费后，乙方承诺在协议期内如甲方资质办理时,如需要学历证及身份证原件,乙方应在七个日历天内提供配合甲方，甲方应提前一周通知乙方，如乙方不能提供，并造成甲方损失的，有权要求乙方退回已支付的所有款项;

　　5、甲方必须保证职称资格证原件、复印件仅用于甲方资质升级、审查用途。否则甲方承担严重违约责任，除须支付乙方违约金￥元(大写：)，乙方仍有权向甲方索要相关证件，并有权追究甲方的相关法律责任，并赔偿乙方由此引起的全部损失;

　　6、若协议期满后不再续签，则甲方的资质里无权再使用乙方的所有资料。甲方违反本协定，应当承担违约责任，须支付乙方违约金￥元(大写：)。

　　八、本协议未尽事宜，双方协商解决，本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(盖章)：乙方(签字)：

　　委托代表人(签字)：身份证号码：

　　甲方电话：乙方电话：

　　签署日期：

工程合同篇5

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费万元（具体明细见附表）：

　　具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从年月日至年月日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的.一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　身份证号码：

　　电话号码：

　　银行帐号:

　　开户行名称：

　　年月日年月日

工程合同篇6

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　为明确双方在合同期中权利与义务，按时、保质、保量完成本工程，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　第1条工程概况

　　1.1、工程名称

　　1.2、工程地点

　　1.3、承包范围

　　1.4、承包方式

　　1.5、工期：

　　1.6、工程质量

　　第2条甲方工作

　　2.1、向乙方提供水、电、气等设备，并提供施工现场办公室、工人住宿与材料仓库给乙方使用。

　　2.2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.3、如确定需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

　　2.4、负责保护周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

　　2.5、协调有关部门做好现场保护、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　第3条乙方工作

　　3.1、参加甲方组织施工图或作法说明现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　3.2、指派组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责各项事宜。

　　3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。施工中发生伤亡事故均由乙方自负。

　　3.4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.5、工程竣工未移交甲方之前，负责对本工程成品进行保护。

　　第4条关于工期约定

　　4.1、甲方要求比合同约定工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工所产生相应费用。

　　4.2、因甲方未按约定完成工作而影响工期，工期顺延。

　　4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工而影响工期，工期不顺延。

　　4.4、因设计变更或非乙方原因造成停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

　　4.5、因甲方未按合同约定支付工程款工作而影响工期，工期顺延。

　　第5条关于工程质量验收约定

　　5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家现行有关规范规定制作为质量验收标准。

　　5.2、本工程质量应达到国家质量评定标准。

　　5.3、甲方对乙方进场材料和施工过程质量及时检查和验收，乙方配合。甲方不及时检查，乙方可自行验收，甲方应予承认。

　　5.4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　第6条关于工程价款、工程结算及工程款支付方式约定

　　6.1、工程单价及数量清单见报价表：

　　6.2、合同初定价款为：￥RMB)单价为320.36元/M2(不含面板)，以上造价含税金，但不包含总包配合费。

　　6.3、工程结算时按石材面板展开面积计算，其综合单价不变。

　　6.4、付款方式：甲方按以下方式支付工程款

　　第1次：双方签订合同后，甲方在三天内支付合同总额30%预付款，即金额为万元;

　　第2次：钢架安装完毕后，在三天内支付合同总额30%工程款，即金额为万元;

　　第3次：面板进场安装后，在三天内支付合同总额25%工程款，即金额为万元;

　　第4次：面板板安装完毕，清洗干净后，在一周内支付合同剩余工程款。

　　第7条关于工程材料要求约定

　　7.3、挂件：选用304材质。

　　7.4、钢材：采用Q235钢，成品外露面表面热镀锌处理。

　　7.6、其他主要部件材料：均从正规厂家采购，并有质量保证书和相关资料。

　　第8条争议或纠纷处理

　　8.1、本合同在履行期间，如有违约，由违约方承担对方相应经济损失。如果合同文本出现含糊不清或不相一致及双方发生争议时，在不影响工程进度前提下，双方可采取协商解决或申请施工合同管理机构会同有关部门进行调解。

　　8.2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成，双方

　　约定按下列第种方式解决：

　　向温州仲裁委员会申请仲裁。

　　第9条附则

　　9.1、未尽事宜，双方协商解决。

　　9.2、本合同一式肆份，双方各执贰份。

　　9.3、本合同经双方签章后生效，履行完毕自动终止。

　　第10条补充条款

　　10.1、如有项目增加，双方可再做协商;

　　10.2、如有设计变更，工程单价可再做调整。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇7

　　施工合同

　　承包单位：

　　合同编号：

　　上高县市政工程施工合同

　　发包人(全称)：上高县城镇建设工作领导小组办公室承包人(全称)：

　　江西鸿辉建设工程有限公司

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容：

　　上高县友谊广场市政建设工程

　　镜山公园内

　　路面、人行道、路缘石、土石方及排水管、沟及广场建筑

　　1.4 工程立项批准文号： 1.5 资金来源： 1.6 承包范围： 1.7 承包方式：

　　招标清单范围内及施工图规定的内容

　　包工包料

　　二、合同文件及解释顺序

　　1.本合同条款;2.中标通知书;3.投标书及其附件;4.标准、规范及有关技术文件;5.图纸; 6.工程量清单;7.工程报价单或预算书;8.合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议。

　　三、双方一般权利和义务

　　3.1 发包人工作

　　1.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地、道路交通管理事项等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;

　　2.将施工所需水、电、电讯线路在签订合同一周内从施工场地外部接至工程地点，保证施工期间的需要;

　　3.开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通;

　　4.在合同签订一周内向承包人提供6 套图纸(含返还的三份竣工图)。

　　并向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责;

　　5.办理施工许可证及其它施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的.申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外);

　　6.水准点与坐标控制点在签订合同后2 日之内由发包人组织设计单位向承包人现场交验;

　　7.在签订合同后，由发包人组织监理单位、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;

　　8.协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木、园林绿化的保护工作，承担有关费用;

　　9.负责向市政工程造价管理机构办理工程备案;负责向市政工程质量监督机构办理质量报监;

　　10.双方约定发包人应做的其它工作：_除上述事项之外，根据现场实际情况需发包方协调的其它事项，发包方要予以配合，确保工程施工正常进行。

　　3.2 承包人工作

　　1.向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表;

　　2.根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫;

　　3.向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的约定：根据实际需要确定。

　　4.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护、卫生管理和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人;

　　5.已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已竣工工程成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复;发包人要求承包人采取特殊措施保护的，应相应追加特殊措施保护费;

　　6.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担施工中发包人已明示施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木破坏的赔偿费用;

　　7.双方约定承包人应做的其它工作：除上述事项之外，有关工程施工方面其它事项。

　　3.3 派驻工程师及权限

　　3.3.1 发包单位派驻工程师姓名：_李建_，职务：_副主任_，发包人委托的职权：_负责协调施工现场各方面关系，对施工现场“三控”进行监督管理;负责现场工程变更签证及工程量增减签证;图纸发放、组织竣工验收等。

　　3.3.2 监理单位派驻工程师姓名：___________，职务：____________，发包人委托的职权：_监理规范及监理合同约定的职权范围。

　　3.3.3 承包单位派驻项目经理姓名：_龙中平 _职务：__项目经理 __ 3.3.4 承包单位派驻技术负责人姓名：_万建国_ _职务：__公司副总_ _

　　四、工期

　　4.1 工期

　　开工日期：，竣工日期：，合同工期：总日历天数260有效日历天。

　　4.2 工期延误

　　承包人应当按照本合同约定的开工日期开工、竣工日期竣工。

　　因下列原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

　　1.发包人未能按本合同的约定提供图纸及开工条件;

　　2.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行; 3.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行; 4.设计变更和工程量增加;

　　5.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时; 6.不可抗力;

　　7.双方约定工期顺延的其它情况：

　　五、质量

　　5.1 工程质量

　　5.1.1 工程质量标准：

　　合格

　　5.1.2 工程施工和质量标准评定依据的标准、规范： (1)给排水构筑物施工及验收规范GBJ141-90 (2) 沥青路面施工及验收规范GB50092—96

　　(3)给排水管道工程施工及验收规范GB50268-97 (4)水泥混凝土路面施工及验收规范GBJ97-87 (5)建设工程文件归档整理规范GB/T50328-20xx (6)市政道路工程质量检验评定标准CJJ1-90 (7)市政桥梁工程质量检验评定标准CJJ2-90 (8)市政排水管渠工程质量检验评定标准CJJ3-90 (9)市政工程质量检验评定标准(城市防洪工程)CJJ9-85 (10)城市供热管网工程施工及验收规范CJJ28-89 (11)城市道路养护技术规范CJJ36-90

　　(12)城市供热管网工程质量检验评定标准CJJ38-90 (13)城市道路路基工程施工及验收规范CJJ44-91 (14)城市道路照明工程施工及验收规程CJJ89-20xx (15)城市桥梁养护技术规范CJJ99-20xx

　　(16)市政基础设施工程施工技术文件管理规定(建设部建城[20xx]221号)

　　(17)其它需要明示的标准、规范名称：______________________________________ 。

　　5.2 隐蔽工程和中间验收

　　工程每一道工序在承包人自检的基础上，需经工程师验收合格方可进行下一道工序。

　　5.3 工程试车

　　工程试车要求及费用的承担：___________/________ ____ 5.4 竣工验收

　　工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定， 7天内向发包人提供一套完整竣工资料及竣工验收报告、一套竣工图。

　　5.5 质量保修

　　具体保修项目内容、范围、保修期、保修责任、质量保修金的支付在附件《工程质量保修书》中约定，质量保修书作为本合同的附件。

　　六、安全施工

【工程合同】相关文章：