工程合同

时间：2023-09-23 09:05:17 合同大全我要投稿

【通用】工程合同7篇

　　随着人们对法律的了解日益加深，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编为大家整理的工程合同7篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

【通用】工程合同7篇

工程合同篇1

　　甲方：____市XX公司

　　乙方：山东XX公司

　　经甲乙双方协商，本着互惠互利的原则，现双方就____区徂徕镇宽店村秀水山庄小区建设工程转让事宜，达成如下条款，以便共同遵守。

　　一、转让项目名称、位置

　　转让项目：____区徂徕镇宽店村秀水山庄小区

　　二、转让项目的土地面积及基本状况

　　（一）、该小区建设总土地面积41.6亩（扣除本协议第二项第五条甲方前期所建工程）。

　　（二）、基本状况

　　1、已由甲方与宽店村委签订了合作开发建设协议书，并建设一阶段；

　　2、甲方向村委交纳了部分土地款；

　　3、甲方支付了地面以上旧村住户搬迁及地面以上所有附属物补偿款，现基本清理。尚有个别住户已支付补偿款待搬迁。

　　4、甲方向____市国土资源局交纳土地罚款16万元，占地约16亩。

　　5、前期已由甲方开工建设住宅楼一栋，面积4200平方米，建设别墅楼2排12套，计1944平方米，合计6144平方米，占地约5亩左右，所建工程由于种种因素制约均未竣工（注：该甲方所建工程不在转让项目之内）。

　　三、前期事宜约定

　　1、甲方现已在建工程，由甲方继续建设完成，不在本协议约定的.转让范围之内。

　　2、自本协议签订之日起，原甲方前期所建工程所产生的一切债权、债务全部由甲方承担。

　　四、转让事宜

　　1、甲方承诺并保证，无第三方对转让项目提出任何权利要求。

　　2、乙方承诺并保证，按甲方与宽店村签订的合作开发协议约定的内容履行合同。

　　3、乙方承诺并保证，本协议签订一个月内一次性支付甲方转让费叁佰万元人民币。

　　五、双方未尽事宜，协商解决。

　　六、本协议一式三份，双方各执一份，报宽店村备案一份。

　　甲方：

　　乙方：________年____月____日

工程合同篇2

　　甲方：山西煤炭运销集团鸿泰煤业有限公司

　　乙方：山西煤炭运销集团保安煤业有限公司

　　甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方对山西煤炭运销集团鸿泰煤业有限公司地质工程进行物探工作相关事宜，根据中华人民共和国有关法律、法规的`规定签定本协议，由双方共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：鸿泰煤矿地质物探工程；

　　2、施工地点：阳泉市郊区平坦镇中庄村；

　　3、工程开竣工日期：20xx年xx 月xx 日至20xx年 xx月xx 日。

　　二、工程价款及支付方式

　　1、工程价款：

　　工程量约米，元/米，合同价款共计约人民币元（大写：万元整），以上价格为含税价；最终价款按实际工程量进行结算。如有特殊要求另行收费，以双方签字验收单为准。

　　2、付款方式：

　　物探工作完成米时，甲方付给乙方万元，测井工作全部完成后十日内付清全部工程款，并提交正式测井成果。

　　三、甲方责任

　　1、按照合同约定的时间及时向乙方支付工程款，并在工程全部完工后据实结算。

　　2、甲方负责施工区内地方协调工作及外部关系，确保乙方测井工作顺利进行，涉及赔偿费用由甲方负责。

　　3、在乙方到达现场前及时提供钻孔测井通知书及钻孔1:200简易柱状图。

　　4、甲方应确保施测钻孔的孔内安全，如因施测钻孔孔内事故致使测井仪器损坏，甲方应向乙方赔偿由此而造成的经济损失。如因不可抗力原因发生事故时，协助乙方处理解决。

　　四、乙方责任

　　1、物探测井由乙方独立承担，其主要任务是划分岩性层、确定深、厚度，孔斜参数。

　　2、乙方接到甲方测井通知后24小时内进入施工现场。并按甲方要求进行测井。

　　3、施工中乙方应当根据相关规定做好安全措施，安全责任由乙方自负。

　　4、乙方应当在单孔全部测井结束后12小时向甲方提供测斜及孔底位移成果表、煤层成果及质量评级表和岩性（大于1米）解释成果表。

　　5、严格按照地质矿产行业标准《煤田地球物理测井规范》DZ/T0080-93施工.

　　五、在测井过程中，视地质情况需要外加测井方法时，其测井费用也相应调整。

　　六、本合同未尽事宜，双方协商解决；协商不成的，任何一方可向合同签署地人民法院起诉。

　　七、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　代表签字：代表签字：

工程合同篇3

　　甲方（发包人）：

　　乙方（承包人）：XX公司

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工有关事项达成一致意见，同意订立本合同。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：（以下称本工程）

　　二、工程地点：XX市

　　三、承包范围：乙方按施工图纸及合同的要求，完成工程施工，具体施工

　　四、承包方式：包工包料。

　　第二条合同价款及结算价款：

　　一、按本工程的承包范围和承包方式，本工程合同价款为人民币（小写）：￥8000000。00元；（大写）：元整。合同价款的详细见后附报价表，本合同为单价合同。综合单价包含完成该分项工程（除施工用水电费及税金）的人工、材料、机械等费用。

　　二、工程结算款＝本工程各分项工程的综合单价×实际工程量＋甲方安排乙方作其工作的款项；

　　三、结算程序：本工程在竣工验收通过后，由乙方提交竣工结算资料给甲方审核，甲方在收到结算书及相关结算资料后3天内提出修改意见，双方对结算书收确认一致后，分别在结算书上签字盖章。

　　第三条工期

　　一、工期为个日历天，具体开工日期以甲方所发出的开工令或通知为准。

　　二、工期可顺延的原因

　　1、天气下雨情况及人为不可抗拒的自然灾害因素而延顺工期的。

　　2、甲方不能按时提供场地，电源未能接通，障碍物未能清除及其他原因而影响施工；

　　3、甲方修改施工方案、图纸未能及时通知乙方；

　　4、甲方未按合同规定支付工程款给乙方，而影响施工。

　　5、工程全部完工后，甲方提出要求乙方修改，而延顺工期的。

　　第四条工程质量与验收

　　一、工程质量达到专业评定合格标准，质量标准的评定以行业的质量检验评定标准为依据。双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

　　二、工程竣工验收，以施工图纸、施工方案，合同的相关规定等为依据。乙方以书面形式向甲方提供竣

　　工资料和竣工验收报告。甲方收到竣工验收报告后3天内组织有关单位验收，并在验收后2天内给予认可或提出修改意见。

　　三、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后3天内不组织验收，或验收后2天内不提出修改意见视为竣工验收报告已被认可。甲方从此起承担工程保管及一切责任。

　　四、工程未经验收或竣工验收未通过的`，甲方不得使用。甲方强行使用时，视为工程验收合格。由此发生的质量问题及其他问题，由甲方承担责任。

　　五、所有隐蔽工程要求需中间验收的分部分项工程时，必须经现场工程师书面签字验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的全部追加合同价款、赔偿乙方的全部损失，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担责任。

　　六、因特殊原因，甲方要求部分单位工程甩项竣工的，双方协商签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

　　第五条：工程质量保修

　　一、工程质量保修范围（如基础不是我方施工的需注明甲方基础原因则不在保修范围内）

　　保修范围：乙方施工的工程项目。凡属乙方施工范围内的质量问题而造成的损坏均属乙方的保修范围；由于甲方人为、不遵循使用规范、不可抗拒的自然灾害的损坏则不在保修范围内。

　　二、工程质量保修期（一般工程保修期为一年，如客户要求或其时需改过来）

　　保修期限：结合本工程具体情况，工程保修期为壹年；保修期自工程竣工验收合格通过之日起计算。保修期内，出现属乙方保修范围内的保修问题，乙方在接到甲方通知之日起5天内派人维修。乙方未在约定期限内进行维修，甲方可自行或委托他人维修，维修费由乙方承担。

　　第六条：工程款支付

　　合同不含税造价为人民币（小写）：元；（大写）：元整。

　　1、合同签定后，甲方收到乙方《工程款支付请款表》等请款资料之日起，3个工作日内甲方支付给乙方合同总造价的30%，即付折合人民币：元整，大写：元整；

　　2、工程完成基础施工后，甲方收到乙方《工程款支付请款表》等请款资料之日起，3个工作日内甲方支付给乙方合同总造价的40%，即付折合人民币：元整，大写：元整；

　　3、工程全部完成后，甲方收到乙方《工程款支付请款表》等请款资料之日起，3个工作日内甲方支付给乙方合同总造价的27%，即付折合人民币：元整，大写：元整；

　　4、留工程结算造价的3%，作为工程的质保金，保修期满后，甲方收到乙方《工程款支付请款表》等请款资料之日起，七个工作日内一次性结清。即付折合人民币：元整，大写：元整。

　　第七条双方责任

　　一、甲方责任：

　　1、协助提供施工用水、用电接点；安排施工进度及协助乙方协调相关方的关系。

　　2、组织对工程竣工验收，按合同规定的期限支付给乙方的工程进度款；以及办理工程结算。

　　二、乙方责任：

　　1、用于本工程的所有材料设备均为合格产品。严格按双方确认的施工图纸、施工方案及行业的相关施工标准等施工。

　　2、服从甲方对工作的安排。施工期间做到文明施工，负责甲方提供的临时设施的卫生、消防及安全、规范用电。负责教育和管理好本队施工人员，不发生打架斗殴事件。做好安全施工作。

　　3、工程完工后乙方负责属于乙方施工范围内的场地材料、设施的清理。

　　第八条违约责任

　　1、合同生效后，任何一方违反本合同的约定而单方终止合同执行视为违约，违约方应赔偿守约方合同总价10%的违约金。

　　2、甲方逾期未支付工程款则每天按逾期支付欠款总额的千分之三计付滞纳金。

　　第九条争议解决的方式

　　一、本合同在履行期间，凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方均可向当地人民法院诉讼。

　　二、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

　　三、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

　　第十条其他

　　一、如双方在合同履行过程中对合同有变更或补充，可签订变更协议或补充协议，经双方协商同意签订的变更协议或补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　二、本合同经双方法定代表人或其签约代表签字盖章之日生效，双方履行完各自义务后自行失效。

　　三、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具有同等效力，工程竣工验收合格保修期满后，工程保修金支付清本合同自动失效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表：法定代表：

　　签约代表：签约代表：

　　时间：20xx年xx月xx日

工程合同篇4

　　甲方：（发包方）

　　乙方：（承包方）

　　根据《中华人民共和国合同法》法律法规，经双方协商，本着平等、互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

　　一、项目名称

　　项目名称：亮化施工项目

　　二、项目需要的亮化材料

　　见亮化材料清单及报价

　　三、合同金额

　　1、合同总额人民币小写：元大写：（）

　　2、合同总额包括；

　　3、不含税费及增项；

　　四、验收标准与要求

　　1、交付验收标准

　　在设备安装调试完毕、验收合格后由双方验收并出具验收报告，验收交付前的保管安全责任由乙方负责。

　　2、货物为原厂制造的全新合格产品，、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规合法安全使用。

　　3、包装标准为原厂制造商未启封全新包装，包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

　　六、安装地点及工期

　　安装地点：甲方项目所在地。

　　工期：合同生效后天内安装调试完毕、验收合格并交付使用。

　　七、付款方式

　　1、合同签订生效后3个工作日内支付合同总额的70%；

　　2、货到甲方项目所在地，验收施工前，支付合同总额的25%；

　　3、无违反合同约定的，设备安装调试完毕、验收合格并交付使用后3个工作日内付合同总额的5%。

　　八、安装与调试

　　以符合合同文件要求和响应承诺的前提下，将设备（系统）安装并调试至最佳状态且双方均认为满意。

　　十、质保期及售后服务要求

　　1、质量保证期（简称“质保期”）从验收交付之日起为一年，保修期终身（质保期满后开始计算）。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可提供终身（有偿）维修保养服务。

　　2、质保期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延。

　　3、乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。

　　4、乙方须提供常设 24小时热线服务和长期的免费技术支持。在甲方所在地设有长期稳定售后服务机构（办事处），对甲方的服务通知，办事处机构在接报后8小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若主要设备的故障在48小时内仍未处理完毕，乙方必须免费提供相同档次的.设备予甲方临时使用或采取应急措施解决，不得影响甲方的正常工作业务。

　　十一、违约责任

　　1、乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝接收或验收，并有权顺延付款；

　　2、甲方未按要求履行合同义务时，且无正当理由拖延付款时，乙方有权追究甲方责任。

　　十二、争议的解决

　　1、合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决所产生的诉讼，由甲方所在地人民法院管辖。对货物质量的检查鉴定，统一由当地质量技术监督局辖属的相关检测机构进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由委托方承担；否则鉴定费由乙方承担。

　　2、法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。

　　十三、不可抗力

　　任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

　　十四、合同生效

　　本合同在甲乙双方法人代表或其授权代理人签字盖章后生效。

　　十六、乙方应提供的资料内容

　　1、中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。

　　2、关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

　　十七、其它

　　1、本项目材料清单、增项文件，均作为本合同的附件，合同的附件为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务。

　　2、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

　　3、未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。

　　4、本合同一式四份，甲方、乙方双方各执二份，均具同等法律效力。

　　5、本合同共计四页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

　　6、双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

　　甲方

　　乙方

　　日期

工程合同篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合工程具体情况，经双方协商，达成如下协议：

　　1、甲方将地处都江堰成都至都江堰客运铁路支线拆迁重建区地块1工程的水电安装部分承包给乙方施工修建。

　　2、开工日期：20x年6月日

　　竣工日期：20x年月日

　　总日历日期：天

　　乙方必须按此日历天数完成工程施工任务，逾期造成的损失由乙方负责。

　　3、施工内容：按建设方提的安装部分工程量清单完成其工程量。

　　4、施工质量：乙方在施工过程中水电安装、调试、运行符合合格质量标准。质量验收由甲方负责，乙方负责协助完成。

　　5、工程承包总价：工程承包总价暂按投标总价，即：4967817.00元(大写：肆佰玖拾陆万柒仟捌佰壹拾柒元)

　　6、工程结算：

　　6.1、按安装部分工程量清单的固定综合单价结算。

　　6.2、甲方按照工程总造价的'12.00%(百分之十二)收取乙方项目承包管理费(其中：空调设备单价不收取承包管理费)，上缴方式在建设单位拨付工程款时，按此比例收取。

　　6.3、甲方按国家规定的税率代扣代缴税金。(综合税率为3.84%) 7、付款方式：建设方将工程款拨付到甲方账户后，甲方分六次支付工程款给乙方：

　　7.1、第一次：基础完成之后，按合同工程总额的10%支付。

　　7.2、第二次：一层浇筑楼板砼浇筑完成后，按合同工程总额的10%支付。

　　7.3、第三次：工程主体完成后，按合同工程总额的30%支付。

　　7.4、第四次：进入水电管道安装，按合同工程总额的20%支付。

　　7.5、第五次：工程完工后，按合同工程总额的10%支付。

　　7.6、第六次：工程经过竣工验收后，按合同工程总额的10%支付。余下5%，作为工程质量保证金，一年后退还。

　　8、合同份数：一式三份，其中甲方一份，乙方二份，双方签字盖章后生效。待工程验收合格结清工程款后自然失效。

　　甲方(公章)：xxxxxxxxx 乙方(公章)：xxxxxxxxx

　　法定代表人(签字)：xxxxxxxxx 法定代表人(签字)：xxxxxxxxx

　　xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日 xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日

工程合同篇6

　　工程名称：

　　工程地点：

　　合同编号：

　　（由勘察人编填）

　　勘察证书等级：

　　发包人：

　　勘察人：

　　签订日期：

　　中华人民共和国建设部

　　监制

　　国家工商行政管理局

　　建设工程勘察合同

　　发包人:

　　勘察人:

　　发包人委托勘察人承担岩土工程勘察任务。

　　根据<中华人民共和国合同法>及国家有关法规规定，结合本工程的具体情

　　况，为明确责任、协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程建设地点：

　　1.3工程规模、特征：

　　1.4工程勘察任务委托文号、日期：

　　1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：任务是满足施工图设计需要，技术要

　　1.6承接方式：

　　1.7预计勘察主要工作量：按业主提供的钻孔布置平面图实施取样；试验孔 XX个钻孔，普通鉴别孔XX个，孔距不大于XX米，取样试验孔孔深XX～XXM; 普通鉴别孔孔深XX～XXM，根据现场实际深度调整，但所有孔深不得小于XXM；同时必须达到国标取样的要求。

　　第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

　　2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、等批件（复印件）。

　　2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置及布孔图。

　　2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

　　2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

　　2.5发包人不能向勘察人提供上述资料，由勘察人自行收集，发包人可以配合。

　　第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

　　勘察人负责向发包人提交合格的勘察成果资料陆份，电子版一份发包人要求增加的份数另行收费。

　　求按照国标和 X X 地方标准要求和勘察组织设计执行。

　　第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。

　　4.1开工及提交勘察成果资料的时间。

　　4.1.1本工程的勘察工作定于月日开始，天内完成全部勘察工作并提交勘察成果资料及合格的图审报告；由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

　　4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延，费用不增加。

　　4.2收费标准及付费方式

　　本工程勘察费总包干价为元整（￥元），固定包干内含税（提供甲方财务认可的发票）、临时设施费、工程施工过程服务费、差旅费等其它费用；钻机进场当日，发包人向勘察人支付 / 元，提交合格的勘察成果资料及合格的图审报告并经发包人认可后日内支付合同固定总包干价中的，主厂房基础工程验收合格后支付10%，主体工程竣工验收合格支付5%。（基础验收支付10%不可更改，主体工程验收合格支付5%，如谈判不能执行，可在基础验收合格时支付，同时要求施工方主体验收提前盖章）

　　第五条发包人、勘察人责任

　　5.1发包人责任

　　5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

　　5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

　　5.1.3发包人应落实土地征用、青苗树木赔偿、水电驳接口（施工用水、用电及管线费用由乙方承担）问题。

　　5.1.4负责组织勘察成果资料审查。

　　5.2勘察人责任

　　5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

　　5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。若勘察人无力补充完善，需委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。

　　5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员

　　一起验收发包人提供的`材料。

　　5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

　　5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

　　5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

　　5.2.7 在工程建设过程中按国家规定勘查人应参与基础工程验槽及工程竣工验收备案签字盖章等手续，同时确保勘察设计图纸顺利通过图审。

　　第六条违约责任

　　6.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格或与实际地质情况不符，不能满足技术要求时，其勘察返工费用由勘察人承担，并承担因此给甲方造成的损失。

　　6.2合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付/元的勘察费；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付 /元的勘察费。

　　6.3由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费1%，如延期超过10日，甲方有权单方面解除合同，乙方赔偿甲方因此造成的损失。

　　第七条本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或定调解不成时，发包人、勘察人同意仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

　　第八条其它约定事项：

　　勘察人应重视安全工作，因勘察人原因造成的安全事故，由勘察人负责；2.勘察人提供的勘察报告，需有勘察人的报告专用章；

　　3.甲方支付勘察费需以转帐方式转入乙方帐户，不得现金支付；4.每次付款前，勘察人需提供与所付款等额的正规发票。

　　第九条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式陆份，发包人肆份、勘察人贰份。

　　发包人名称：勘察人名称： (盖章) (盖章)

　　法定代表人：（签字）法定代表人：(签字) 委托代理人：(签字）委托代理人：(签字) 住所：电话：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：签订时间:签订时间:

工程合同篇7

　　工程名称：_________

　　工程地点：_________

　　合同编号：_________(由承包人编填)

　　勘察证书等级：_________

　　发包人：_________

　　承包人：_________

　　发包人委托承包人承担_________工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：_________

　　1.2工程地点：_________

　　1.3工程立项批准文件号、日期：_________

　　1.4岩土工程任务委托文号、日期：________年____月____日

　　1.5工程规模、特征：_________

　　1.6岩土工程任务(内容)与技术要求：_________

　　1.7承接方式：_________

　　1.8预计的岩土工程工作量：_________

　　第二条发包人向承包人提供的有关资料文件

　　│序号│资料文件名称│份数│内容要求│提交时间│

　　第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件

　　│序号│报告、成果、文件名称│数量│内容要求│交付时间│

　　第四条工期

　　本岩土工程自________年____月____日开工至________年____月____日完工,工期为_________天。由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。

　　第五条收费标准及支付方式

　　5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_________计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。

　　5.2本岩土工程费总额为_________元(大写_________),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计_________元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。

　　5.3本合同生效后,发包人按下表约定分_________次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。

　　│拨付工程费时间│占合同总额(工程进度)百分比│金额人民币(元)│

　　第六条变更及工程费的调整

　　6.1本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_________天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人承担。

　　6.2变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整：_________

　　第七条发包人、承包人责任

　　7.1发包人责任

　　7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时间内向承包人提供资料文件,并对其完整性、正确性及时限性负责;发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内,承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延,规定期限超过15天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。

　　7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时,发包人应按每提前一天向承包人支付_________元计算加班费。

　　7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件;如不能提供时,应一次性付给承包人临时设施费_________元。

　　7.1.4开工前,发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作,及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题,并承担费用;发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)的资料及其具体位置分布图,若因地下埋藏物不清,致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任;在有毒、有害环境中作业时,发包人应按有关规定,提供相应的防护措施,并承担有关的费用;以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点;发包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电,并承担费用。

　　7.1.5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责,对承包人提出书面具体保护要求(措施),并承担费用。

　　7.1.6发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。

　　7.1.7本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。

　　7.2承包人责任

　　7.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件,并对其质量负责。

　　7.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外,应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费,并根据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的_________%。

　　7.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。

　　7.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出的保护要求(措施),保护好工作现场周围的建、构筑物,古树、名木和地下管线(管道)、文物等。

　　7.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。

　　第八条违约责任

　　8.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、安全事故时,由发包人承担法律责任和经济责任。

　　8.2在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作的,不退还发包人已付的定金;已进行工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应支付承包人工程费的50%的费用;完成的工作量超过50%时,发包人应支付承包人工程费的100%的费用。

　　8.3发包人不按时支付工程费(进度款),承包人在约定支付时间10天后,向发包人发出书面催款的通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权停工,工期顺延,发包人还应承担滞纳金。

　　8.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。

　　8.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承包人返工,承包人按发包人要求的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原因达不到约定条件,由承包人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,承包人承担违约责任,并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费。

　　第九条材料设备供应

　　9.1发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责,提供产品合格证明,并经发包人、承包人代表共同验收认可,如与设计和规范要求不符的产品,应重新采购符合要求的产品,并经发包人、承包人代表重新验收认定,各自承担发生的'费用。若造成停、窝工的,原因是承包人的,则责任自负;原因是发包人的,则应向承包人支付停、窝工费。

　　9.2承包人需使用代用材料时,须经发包人代表批准方可使用,增减的费用由发包人、承包人商定。

　　第十条报告、成果、文件检查验收

　　10.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。

　　10.2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后_________天内检查验收完毕,并出具检查验收证明,以示承包人已完成任务,逾期未检查验收的,视为接受承包人的报告、成果、文件。

　　10.3隐蔽工程工序质量检查,由承包人自检后,书面通知发包人检查;发包人接通知后,当天组织质检,经检验合格,发包人、承包人签字后方能进行下一道工序;检验不合格,承包人在限定时间内修补后重新检验,直至合格;若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验,承包人可以顺延工程工期,发包人应赔偿停、窝工的损失。

　　10.4工程完工,承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件、发包人应在_________天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,承包人应采取有效补救措施。

　　10.5工程未经验收,发包人提前使用和擅自动用,由此发生的质量、安全问题,由发包人承担责任,并以发包人开始使用日期为完工日期。

　　10.6完工工程经验收符合合同要求和质量标准,自验收之日起_________天内,承包人向发包人移交完毕,如发包人不能按时按管,致使已验收工程发生损失,应由发包人承担,如承包人不能按时交付,应按逾期完工处理,发包人不得因此而拒付工程款。

　　第十一条本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

　　第十二条其它约定事项：_________。

　　第十三条争议解决办法

　　本合同发生争议时,发包人、承包人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、承包人同意由_________仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。

　　第十四条合同生效与终止

　　本合同自发包人、承包人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、承包人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。

　　本合同一式_________份,发包人_________份、承包人_________份。

　　发包人名称(盖章)：_________承包人名称(盖章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________