项目合作居间的合同

项目合作居间的合同范本（精选8篇）

　　随着法律观念的日渐普及，人们运用到合同的场合不断增多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编精心整理的项目合作居间的合同范本（精选8篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

项目合作居间的合同范本（精选8篇）1

　　甲方(居间人)：

　　地址：

　　联系方式：

　　乙方(委托人)：

　　地址：

　　联系方式：

　　甲、乙双方根据《_____》，依平等、自愿、等价有偿的原则，经过充分协商达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、甲方接受乙方的委托，负责就__项目(以下简称“该工程项目”)，向乙方提供关于该工程项目的重要信息，引荐乙方和该项目的招标单位洽谈，协助乙方投标，并最终促成乙方与招标单位签订该。

　　2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项

　　乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同，甲方仅为乙方提供的信息，或为乙方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

　　二、居间期限

　　从__年__月__日至__年__月__日。

　　三、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间报酬为__项目签订的工程施工合同(以下简称“施工合同”)金额的5%。

　　2、居间成功后，乙方应在收到第一笔工程预付款三日内，向甲方支付居间报酬的50%，并在收到第二笔工程预付款三日内，向甲方支付剩余50%居间报酬。

　　3、乙方应以__的方式支付居间报酬。

　　四、居间活动费用的承担

　　居间活动费用是指甲方为完成委托事项所支出的必要费用。在本合同签订时乙方向甲方支付__作为居间活动费用。居间人促成施工合同签订的，居间活动的费用由居间人负担，并从居间报酬中扣除;居间人未促成合同成立的，甲方有权不向乙方返还居间活动费用。

　　五、双方的权利和义务

　　2、乙方应按本合同的要求向甲方支付居间报酬及居间活动费用。

　　3、居间成功的，则由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。乙方因履行施工合同而产生的权利、义务、利益和责任，均与甲方无关。

　　六、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密，包括但不限于双方经营信息、生产信息、技术信息、财务信息等。

　　2、双方不得以其在签订居间合同或实施居间行为过程中所获取的对方的商业秘密，实施对另一方不利的任何行为，否则因前述不利行为受损害的一方有权要求不利行为的实施方承担相应的法律责任。

　　七、合同变更、解除和终止

　　1、经双方协商一致，可以变更或解除本协议。

　　2、居间事项完成的、居间事项已无法完成的、居间事项的完成已无意义的或居间期限届满的.，本合同终止。

　　3、因不可抗力等导致本合同目的不能实现的，本合同终止。

　　八、违约责任

　　1、甲方未按本合同的约定履行其义务，隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的，应向乙方支付违约金人民币__元(大写__圆整)。

　　2、乙方未按合同的约定向甲方支付居间报酬或居间活动费用的，乙方应当按日以逾期未付金额的__向甲方支付相关的违约金。

　　3、乙方不得隐瞒或提供虚假的施工合同金额，否则须按施工合同实际金额的__向甲方支付违约金。

　　4、本合同生效后，任意一方单方解除本合同的，应向对方支付违约金__。在前述违约金支付完成后，双方应继续履行本合同

　　九、争议解决方式

　　因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均应协商解决，协商不能达成一致的，双方应提请北京____按照该会_____规则进行_____。_____裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　十、其他事项

　　1、本合同未尽事宜，双方可另行协商并达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：(盖章)：

　　法定代表人或授权签字人：

　　年__月__日__

　　乙方：(盖章)：

　　法定代表人或授权签字人：

　　__年__月__日

项目合作居间的合同范本（精选8篇）2

　　甲方（委托人）：乙方（居间人）：

　　联系地址：联系地址：

　　联系电话：联系电话：

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就引荐公司消防工程项目给甲方和公司单位直接洽谈，向甲方提供公司的重要信息，并最终促成甲方与公司签订消防工程合同。

　　2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与公司未签订书面的工程合同，视为委托事项未完成。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关公司的有关信息，内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产情况等。乙方有义务协助甲方对公司进行实地考察。

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于公司的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。

　　3、乙方在甲方与公司单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。促成公司将消防工程承包给甲方。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和公司单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和公司所签订的工程承包合同。甲方因履行承包合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间报酬为30万元。

　　2、本协议签订后3个工作日内，甲方向乙方支付居间报酬10万元，存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。待甲方与公司签订工程承包协议并办理工商变更登记手续后2个工作日内，甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或印鉴，此款归乙方所有并可自由支取。

　　3、在甲方向乙方支付居间报酬__万元之日起，20个工作日内，乙方没有促成甲方与公司签订工程承包合同，视为乙方居间不成功，乙方应将居间报酬万元退还甲方。

　　4、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。双方约定：甲方负责保管账户的法人专用章，乙方负责保管财务专用章。在甲方保管印章期间，甲方不得将印章用于其他任何活动；在乙方未完成居间任务之前，乙方不得对法人专用章进行挂失处理。

　　5、乙方在甲方将前述款项存入或转入以乙方名义开设的甲乙双方共管账户后，应当为甲方出具收条；乙方完成居间任务，实际取得居间报酬后，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自行承担。

　　五、居间报酬的承担

　　居间报酬是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用。

　　六、诚信原则

　　1、如果甲方与公司在本合同委托期内，未能达成股份转让协议，没有征得居间方的书面同意，甲方不应再与公司进行协商并签订股份转让协议，否则居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。

　　2、如果甲方以相关企业或在四川当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与公司签订股份转让合同，居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。

　　3、本合同的有效期（委托期）为20个工作日（自甲方将居间报酬转入乙方账户之日起计算）。居间方在此期间必须积极推动公司与甲方进行实质性洽谈，并协助甲方和公司达成实质性成交合同。

　　七、本合同解除的`条件

　　1、当事人就解除合同协商一致；

　　2、因不可抗力致使不能实现合同目的；

　　3、在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；

　　4、当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

　　5、当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

　　八、合同终止

　　1、本合同签字生效后，在甲方向乙方支付居间报酬__万元之日起，20个工作日内，乙方仍未完成居间任务促成甲方与公司签订股份转让协议的，本合同自动终止。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　九、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地法院处理。

　　十、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

　　十一、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：（盖章）：

　　法定代表人或委托代理人：

　　乙方（盖章）：

　　法定代表人或委托代理人：

　　合同签订地：

　　合同签订日：

项目合作居间的合同范本（精选8篇）3

　　甲方（委托人）：

　　法定代表人：

　　身份证号码：

　　联系地址：

　　手机：

　　乙方（居间人）：

　　身份证号码：

　　联系地址：

　　手机：

　　甲乙双方为了发挥各自的优势，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1.1乙方接受甲方委托，负责就玉皇山文化旅游景观园建设工程项目(北京延庆，以下称该工程项目)，推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位或总包单位签订该工程项目的转∕分包施工合同，取得施工权。

　　1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为乙方全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同以取得实质性施工权，则视为委托事项未完成。

　　二、乙方义务

　　2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展与业主方和总承包方有效的协调，并促成甲方取得工程施工分

　　包权。

　　2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息的真实可靠（但涉及项目审批手续是否齐全、建设资金是否到位等重要信息，在乙方促成双方见面沟通后，由甲方自行向总包方或业主方咨询，乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务，不承担连带责任），最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间报酬。

　　2.3乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务，协助甲方做好各项前期准备工作。为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系（前提是甲方已经及时地履行了本合同规定，向乙方足额支付了相应的居间报酬。且如需乙方出差，其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方承担，否则乙方有权不予协调）。

　　2.4在居间服务过程中，乙方具体开展的渠道、方式、人物、过程等细节，不必向甲方汇报沟通，不属于本合同履行之前提条件。

　　三、甲方义务

　　3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前所需的手续准备。

　　3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方应认真履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如遇下列情形（包括但不限于），均不影响甲方对第3.2和3.3条的执行，甲方已支付给乙方的居间报酬不得索还：

　　3.3.1甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司∕个人合作的；

　　3.3.2因甲方技术、资金等原因，导致甲方无法继续履行建设工程合同的；

　　3.3.3因施工过程中出现安全事故、工程质量等问题，被业主方或总包方勒令停工、中止工程建设合同的；

　　3.3.4其它非不可抗力原因导致的工程停工、中止。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　根据《中华人民共和国合同法》第426条关于“居间人促成合同签订成功，委托人应当按约定支付报酬”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同时本合

　　同立即生效。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费：

　　4.1本项目居间服务费为工程总造价的8%（税后）作为酬金。甲方应无条件地按此标准，即项目签定的合同工程量万元的8%计万元（税后），作为乙方的居间报酬。工程结算造价确认后，如因施工范围变更等原因，导致工程最终结算价与原合同存有明显差异（上下超过±2%），最后一期居间服务报酬支付时可作相应调整，多还少补（但出现第3.3条之情形的，不予调整）。

　　4.2本合同签字生效后，甲方在与业主方或总包方签订施工转∕分包合同后，甲方按照下表时间、数额要求分3次向乙方支付居间报酬（税后，不需居间人开具任何发票）。

　　其中：

　　①甲方每次向乙方支付居间报酬，均与业主方或总包方向甲方拨付工程款项同步。不论其款项性质（临建费、备料款、进度款等），在甲方到账后5个工作日内无条件支付给乙方；

　　②每次付款时，如向乙方支付的居间报酬高于同批次业主方或总包方向甲方拨付的款项，其差额由甲方自行补足，不得以此为由拒付、延迟支付，否则按本合同第5.3条执行；

　　③每次支付具体帐号、方式等，由乙方指定，甲方无条件服从。

　　五、特别约定

　　5.1甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方挂靠的公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。甲方承诺向乙方、业主方及总包方提供的相关资料是真实、有效、合法的`，是可查询、可验证的。

　　5.2在居间服务过程中，甲方为完成委托事项产生的居间费用，即使乙方最终未能完成居间服务，也由甲方自行独立承担。如果乙方居间成功，这费用也不从居间报酬中扣除。居间报酬如需纳税，由甲方承担，乙方所得居间报酬为税后的合法资金，拥有永久性支配和使用权。

　　5.3甲方取得工程建设施工合同后，若恶意逃避或故意拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩和反诉权利；居间人可凭此合同依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，采取停止工程施工等措施；本合同自动转为甲方公司欠居间人报酬的欠条；追回应兑现的居间报酬并按该笔费用总额加收滞纳金（2%∕日）；按所欠居间报酬部分的二倍收取罚金；追索期间所产生的一切费用（含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）均由甲方承担。

　　5.4居间服务成功完成后，在工程建设期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等，与居间人无关，居间人不承担任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。

　　5.5本居间合同为不可撤消、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响，具有永久法律效力。

　　六、保密事项

　　6.1甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密，包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等，也包括乙方对居间报酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面协议约定的除外。

　　6.2保密期为五年。

　　七、合同终止

　　7.1本合同签字生效后，本工程项目由第三方获得，乙方未完成居间服务的，本合同自动终止。

　　7.2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式

　　有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决；如协商不成，双方同意提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。

　　九、其他事项

　　9.1本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。

　　9.2本合同自双方或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章生效之日起生效。

　　9.3本合同不得作任何修改，如其中一方合同有涂改、破损等，均以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜，双方可通过协商，达成一致后签订书面协议予以补充，与本合同具有同等法律效力。

　　（本合同共5页，以下无内容）

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人或委托代理人（签字）：居间人或委托代理人（签字）：

　　合同签订地：

　　合同签订日期：

项目合作居间的合同范本（精选8篇）4

　　依照《中华人民共和国合同法》第二十三章第四百二十四条、第四百二十六之规定，经当事人双方协商一致，订立如下合同条款，共同遵照执行。

　　委托方（施工承包方）：_____________________公司

　　委托人（施工承包方法人）：_____________________

　　居间人：______________

　　身份证号码：______________

　　工程名称：______________挖运工程。工程总方量：_______万方左右，以实际施工结价方量为准。工程价款：土方14元、石方22元，含爆破、开挖、装运。

　　一、委托人与建设方或总承包方正式签订工程施工合同后，按本工程的总方量石方每方支付壹元（￥：1.00元）人民币给居间人作为酬金。

　　二、居间酬金付款办法：按每月进度付款一次，具体办法按委托人人员机械进场，总包方拨付委托人的第一笔工程备料款之日，委托人必须当日支付叁拾万元（￥：300000.00元）人民币给居间人作为酬金，余款按进度支付。

　　三、居间人促成委托人与建设方或总承包方合同成立的委托人，应当按照约定支付酬金。

　　四、如委托人不按时支付酬金给居间人时，居间人可凭此合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令，居间人也有权委托业主方或建设方或总承包方在施工方工程款中扣给居间人。

　　五、本居间酬金不承担交纳税金等一切费用。

　　六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字或盖章后生效，酬金支付完毕后失效。

　　注：1、该委托人委托以上居间人取得本工程项目。

　　2、居间酬金以现金支付。

　　委托方（公章）：______________委托人：______________

　　身份证号：______________身份证号：______________

　　联系电话：______________联系电话：______________

　　签订地点：______________

　　签订地点：______________

　　居间人：______________联系电话：______________

　　____年____月_____日

项目合作居间的.合同范本（精选8篇）5

　　甲方（委托人）

　　乙方（居间人）

　　本着优势互补，互惠互利的宗旨。根据《中华人民共和国合同法》。经双方充分协商。依平等自愿，等价有偿的原则。达成如下协议。

　　一、委托事项。

　　1，乙方接受甲方委托，负责就沅江市水立方大酒店室内装修工程项目<如下称>。引荐甲方参加该项目一标或分期多标的装饰工作，向甲方提供该工程项目的重要信息，并最终促进甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包合同。

　　2，“居间成功”是指甲方与建设单位就该工程项目的任一工程标段签订了专业承包施工合同。

　　二、乙方责任和义务。

　　1，乙方应及时向甲方提供有关该工程项目的招标信息及文件，并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　2，乙方应保证该工程项目真实可靠，各种施工手续齐全，并能正常施工。

　　3，乙方在甲方参与洽谈期间，应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。协助甲方做好谈判工作、若居间成功，在施工过程中，乙方仍有义务负责协调甲方与建设单位的关系。

　　三、甲方责任和义务。

　　1，甲方应按照建设单位的要求，提供甲方作为投标人证明其具备承担该工程项目的能力，及符合国家或者招标文件对投标人资格条件规定的证明材料，包括但不限于资质证书，营业执照与相关资料，负责合同的起草。

　　2，如果居间成功，则由甲方负责全面履行和建设单位所签订的专业施工合同甲方因履行施工合同而产生的权利与义务，与乙方无关，甲方应在施工过程中保证质量，进度，并得到建设单位的签字认可。

　　3，如果居间成功，则由甲方应按合同约定向乙方支付居间报酬，如未及时支付，则按未支付金额的`8%1天向乙方承担违约金。

　　4，甲方须自行承担在投标过程中有关履约保证金，标书制作，联终运作等全部费用。

　　四、居间报酬的计算方法，支付时间和支付方式。

　　1，甲方应按该工程项目一标或多标合同与建设单位竣工结算总金额的6％支付居间费用。

　　2，居间成功后，施工队进场后十日支付合同款的40%居间费用，其余随建设单位拨付工程进度款，按60%比例支付居间费用，在甲方施工完工7天内，应全部支付完合同居间费用，余下合同款外，待甲方与建设方结算完后一次性支付完。

　　3，甲方以现金支付居间费用。

　　五、居间费用。

　　居间费用是指乙方为甲方付去的劳务费用。

　　六、保密事项。

　　1，甲乙双方均充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2，双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。

　　七、合同终止。

　　1，本合同签字生效

　　2，居间成功后，本合同完全履行完毕后终止。

　　3，甲乙双方协议解除合同或由其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式，如发生合同争议，协议不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　九、其他事项。

　　1，乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2，本合同一式二份，双方各持一份，双方签字盖章生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表：

　　合同签订地：

　　合同签订日：

项目合作居间的合同范本（精选8篇）6

　　委托人(以下简称甲方)：

　　居间人(以下简称乙方)：

　　甲、乙双方经过友好协商，按照《中华人民共和国合同法》的相关规定，达成本合同。

　　第一条甲方因与建设工程施工合同(以下简称建设工程施工合同)，委托乙方提供居间服务(以下简称居间服务)。

　　第二条甲方签订建设工程施工合同时，视为乙方完成居间服务。建设工程施工合同作为本合同的附件，在甲方签订后三个工作日内交复印件一份(加盖甲方公章)给乙方保存。本合同签订后，甲方签订建设工程施工合同的，均视为由乙方提供居间服务所签订，甲方不得提出任何异议。

　　第三条甲方应当提供确切的需求和真实的信息，以便乙方提供居间服务。

　　甲方应当向乙方提供建设工程施工合同相关的甲方文件及信息，包括但不限于营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份信息、甲方的施工资质等。乙方需要其他文件的，应当书面通知甲方，甲方应当及时提供给乙方，一般不超过三个工作日。

　　第四条乙方的居间报酬为人民币十万元。

　　第五条乙方完成居间服务的，甲方同意按照如下方式支付乙方的.居间报酬。

　　1、甲方按照建设工程施工合同的约定进场或者建设工程施工合同约定的进场时间到达之日后三个工作日内，支付乙方人民币五万元的居间报酬;

　　2、甲方按照建设工程施工合同的约定开始施工并收到第一笔工程款后三个工作日内，再支付乙方人民币五万元的居间报酬;乙方应当提供相应的账号供甲方支付居间报酬，该账户信息作为本合同的附件。乙方变更账号的，应当及时书面告知甲方。甲方逾期支付的，每逾期一日需支付乙方违约金一千元。

　　第六条甲、乙双方均应保守所知悉的本合同相关的信息，不得对外泄露，否则，泄露方应支付违约金人民币三万元，但乙方为了完成居间服务或者取得本合同相对方书面授权的除外。国家法律、法规或者有关国家机关要求提供本合同的，依照相关规定执行。

　　第六条本合同在履行过程中发生的争议，甲、乙双方应当协商解决;协商不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉。

　　第七条如有未尽事宜，甲、乙双方可以另行签订补充协议进行约定，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第八条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签署之日起生效。

　　甲方(公章)：

　　法定代表人(签字)：

　　____年____月____日

　　乙方(公章)：

　　法定代表人(签字)：

　　____年____月____日

项目合作居间的合同范本（精选8篇）7

　　甲方（委托方）：

　　乙方（受托方）：

　　为了发挥甲乙双方各自优势，依据国家“合同法”等法律法规，遵照自愿平等、公开透明，互利互惠，诚实守信的原则，由甲方授权委托乙方为其承担建设工程（轻工），为明确双方的责、权、利，经充分协商达成以下居间劳务服务合同条款，双方共同遵守履行。

　　一、委托事项：

　　乙方受甲方委托、联系、承揽施司工程发包方（以下简称第三方）签订的施工合同为准，合同期年。

　　二、甲方的责任和义务：

　　1、为乙方提供甲方授权委托书，合同责任人身份证复印件、照片及工队相关资料。

　　2、甲方与第三方签约前，应对第三方的法人资格、资金资信、履约能力及工程施工内容等方面进行全面考察、审验，自主行使决策、独立承担签约法律责任。

　　3、甲方与第三方签约生效后，在履行合同期间，双方发生纠纷，由其双方协商处理，并各自承担其相应的法律、经济责任。

　　4、甲方与第三方签约生效后，即为乙方受托居间服务任务完成。若甲方避开乙方单独与第三方达成签约，仍视为乙方居间服务报酬。若甲方后续与第三方签约，支付乙方居间服务报酬亦同。

　　5、乙方完成甲方委托任务后，并出具乙方完成其委托任务的证明文件。甲方应给乙方提供其与第三方签订的施工承包合同、补充协议，月完成工程量清单等全部相关法律文件。

　　6、甲方应按本合同约定，按时按量支付乙方居间劳务服务报酬，乙方的居间劳务服务报酬所涉及的劳务、工资等各类税费。由甲方据实全额承担，乙方不提供任何发票、收据等票据。

　　三、乙方的.责任与义务：

　　1、乙方应按照甲方授权范围实施委托工作，授权期间不得从事各类违法活动，若其发生违法后果由乙方承担。

　　2、乙方应为甲方提供有关承揽工程项目的发包、施工等真实信息资讯，协助甲方对第三方资讯了解和对工程项目内容实地考察。

　　3、做好协调工作，及时传达第三方发包条件及要求，努力促成甲方与第三方签订工程施工协议或合同。

　　4、乙方居间劳务服务未能促成甲方与第三方签约，乙方不收取居间服务报酬。但因甲方原因无故抵制签约、失信事前承诺造成居间服务失败，甲方应承担乙方前期开支的全部差旅费，工资等经济损失，具体损失按实际发生额计算或一次性的补偿__元人民币。

　　四、居间服务报酬标准、计算方法与支付方式：

　　1、报酬提取标准：乙方按甲方每立方合约单价中提取__元），或按甲方每月实际完成工程量轻工总工资额的%提取。扩增的工程量及后续年份完成的工程提取服务报酬额亦同。

　　2、报酬计算方法：甲方实际完成工程量×提取单价金额或报酬提取率=居间服务报酬。

　　3、报酬支付方式：

　　由甲方按其月实际完成工程量轻工工资总额应提居间服务报酬，按乙方指定银行账户每月__日前足额划拨支付。酬足额划拨到银行工资卡内，直至服务报酬付清。

　　4、预付居间服务报酬：甲方与第三方签约生效后，为了更好地开展委托任，预付报酬在乙方最后一笔应付报酬中一次扣清。

　　五、违约责任：

　　1、本合同生效后，任一方毁约，承担总价款百分之__%）违约金。

　　2、甲方未按时按量支付乙方服务报酬，每日承担百分之__%）滞纳金，发生一次，支付一次，以此类推。直至乙方应付报酬结清。

　　3、因乙方阻碍甲方与第三方签约，给乙方造成直接损失，由乙方承担。

　　六、其他：

　　1、本合同未尽事宜，双方另签补充协议执行，补充协议与本合同均具有法律效力。

　　2、本合同居间服务报酬全部兑付结清（包括后续施工合同），本合同自行终止。

　　3、本合同履行期间，双方发生争议不能自行解决，任一方可向有关政府主管部门或人民法院诉讼仲裁解决。

　　4、本合同一式四分，双方各执两份。双方盖章（或按手印）、直接责任人签字生效。均具有法律效力。

　　七、补充条款：

　　八、合同附件：

　　1、甲方授权委托书；

　　2、甲方与第三方签订的施工协议或合同书；

　　3、甲方出具乙方完成其授权委托任务的证明文件；

　　4、双方责任人身份证件复印件及照片。

　　九、合同签署：

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

项目合作居间的合同范本（精选8篇）8

　　（以下简称甲方）_________

　　（以下简称乙方）_________

　　依据《中华人民共和国合同法》第二十三章、四百二十四条、四百二十六条之规定，经双方协商一致，订立条款，共同遵照执行。

　　施工承包方：_________

　　居间人：_________

　　工程名称：_________

　　工程总价：_________

　　施工地点：_________

　　一、委托人与建设方或总承包方正式签订工程施工合同后，按本工程的总造价支付______给居间人作为酬金。

　　二、居间酬金付款方式分三交性付清，具体方式（承包方第一次拨款时给付中间费_________%，第二次拨款付中间费_________%，第三次全部付清中间费）。

　　三、居间人促成委托方与建设方或承包方合同成立的委托，应当按照约定支付酬金。

　　四、如委托人不按时支付酬金给居间人间，居间人可凭此合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令，居间人也有权委托业主方或总承包方在施工承包方工程款中扣给居间人。

　　五、本居间酬金不承担交纳税金等一切费用。

　　六、本合同一式两份，经双方签字盖章后生效，酬金支付完毕后自动失效。

　　注：

　　1、该委托人委托以上居间人联系取得本工程项目。

　　2、居间酬金以现金或转账支付。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

【项目合作居间的合同】相关文章：

居间项目合作的合同范本通用03-27

居间项目合同04-24

项目居间合同03-15

居间合作合同02-17

项目投资居间合同03-31

建筑项目居间合同09-20

投资项目居间合同09-27

居间服务合作合同12-13

工程项目居间合同08-28