经营合同

承包经营合同

时间:2023-07-14 13:24:45 经营合同 我要投稿

(精华)承包经营合同

  随着法律知识的普及,很多场合都离不了合同,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?以下是小编为大家收集的承包经营合同,希望能够帮助到大家。

(精华)承包经营合同

承包经营合同1

  甲方:_______ 乙方:_______

  根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》、《____省实施办法》等法律、法规和国家有关政策的规定,甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则,经双方协商一致,就山地承包经营权转包(流转)事宜,订立本合同。

  一、承包土地基本情况及用途甲方自愿意将其承包的位于____________的约_____亩土地(按田头册为准)承包经营权承包给乙方,从事黄栀子及其他经济作物生产经营。承包地的界限四至由甲方农户整确提供给乙方。如果甲方在乙方黄栀子栽种后一个周内没有提出书面要求的,以黄栀子实际种植范围为界。

  二、承包期限土地承包期限为________年,自________年____月____日起至________年____月____日止。

  三、承包价格与支付方式

  1.承包租金每亩每年支付人民币壹佰元整,________年一付,每年____月____日前支付。

  四、双方的'权利和义务

  1.乙方在承包期内不承担甲方其他有关税费及社会负担。

  2.乙方对承包土地进行翻耕开垦和套种其他经济作物,甲方及农户不得干涉。如因国家建设和甲方村镇建设需要征用承包地的,乙方应服从,但有权获得相应的青苗补偿费和投入建设的地面附着物补偿费。

  3.因乙方黄栀子基地建设需要在承包地内修建道路、水池、晒场等固定设施,甲方应给予协助和支持。固定设施用地由甲方协调,用地租金同承包地租金一样。承包期外所有权和使用权归甲方所有。

  4.乙方有使用甲方承包地上生产用水的权利。

  5.乙方承包地建设所需的劳动用工在同等条件下原则上就地优先解决。

  6.乙方争取到的支农优惠政策全部由乙方享受,甲方及农户因给予大力支持,不得借故截留、阻挠、刁难。

  7.本协议生效之日起,承包地内的一切农作物甲方必须自行处理完毕,否则乙方有权处理。

  8.土地承包到期后,承包合同终止,农作物自行处理。

  9.如果甲方农户建坟需要用地的,应该合理补偿乙方的黄栀子成本费。

  五、其他约定

  1.争议的解决和法律责任:本协议未尽事宜,甲乙双方应本着友好合作的精神协商解决;如的确无法解决的,按有关法律法规处理执行。

  2.本合同一式贰份,签字后生效,双方各执壹份。

  甲方:等农户(签字)_______

乙方:法定代表人(签字):_______

甲方(签字):_______

________年____月____日生效

承包经营合同2

  甲方:xx县邮政局

  乙方:xxx、xxx(xx邮政局在职职工)

  甲方决定停止经营xx邮政超市,对超市商品和设备折价处理给乙方经营。

  根据《中华人民共和国合同法》,及有关规定,为明确甲乙双方的权利义务,经平等协商一致,签订本合同。

  一、按照商

  品盘点清单:雀巢类、宝洁类商品在保质期内打八折;

  其余商品在保质期内打六折,由乙方向甲方缴付折算款。

  滞销商品、临近过期商品的处理另议。

  二、根据现有固定资产:收银系统作价6000元,双面货架每组作价380元,单面货架每组作价250元,由乙方向甲方缴付折算款。

  三、乙方接收甲方商品和固定资产折价款为元。乙方在接收甲方商品和固定资产时,首付折价款元的30%为元。所欠余款由乙方以等额的邮政储蓄有效存单作抵押;乙方在11月30日前向甲方再付折价款元的30%为元,甲方退还给乙方付款等额的抵押存单;乙方在20xx年2月28日前向甲方付清折价款元的剩余40%为元的欠款,甲方退给乙方折价款最后抵押的40%的存单。

  四、承包期限为六年,从20xx年10月1日至20xx年9月30止,到期后乙方在同等条件下有权优先续签。

  五、20xx年10月1日至20xx年9月30日期间,乙方向甲方缴纳承包费为每月3000元,乙方必须在当月的25日前向甲方交清次月的承包费后,方能享有承包经营权。(20xx年10月1日后乙方的.承包费届时甲乙双方再议,在同等条件下乙方有优先权)。

  六、乙方不能继续使用甲方目前的营业执照和税务登记证。甲方现用的营业执照和税务登记证由甲方向登记机关注销或变更,乙方重新向工商、税务登记机关办理营业执照和税务登记证。

  七、乙方必须依法经营,所发生的法律责任与甲方无关,概由乙方承担。

  八、乙方属于企业在职职工,买断承包经营期内企业执行州局统一政策,只为乙方交纳由企业为职工承担部份的养老金和住房公积金;属个人缴纳部份,按规定时间由乙方自行向企业交付。在经营期内乙方不享受工资和其他一切福利待遇,经营期满后回企业上班按规定竞争上岗。

  九、甲方为乙方提供经营的固定设施:⑴现邮政超市所使用的全部门面(给乙方作经营场地使用)。⑵二楼除甲方留用一个房间以外的全部楼房屋空间给乙方作经营的仓储和办公用房,二楼窗户防盗栏由乙方安装,乙方解除合同后产权归甲方所有。乙方如需改变二楼的使用用途,事前需征得甲方同意。⑶现有门面内外和二楼屋内的设备设施。

  十、甲方向乙方提供水电使用,乙方按水电使用量,按规定据实向甲方按月交付水电费,如交付不及时,甲方有权停止供水、供电,由此造成的一切损失由乙方自行负责。

  十一、乙方不得擅自改变房屋结构,不得私自将甲方提供的房屋转让他人。

  十二、违约责任:

  1、乙方在经营期内不按规定交纳承包金,甲方将按照企业职工劳动合同相关条款,视同长期不在企业上班作旷工处理。

  2、甲方在乙方经营期内终止或变更向乙方提供的经营场地或设施,乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

  3、本合同一式五份,甲方三份、乙方二份。

  本合同自双方签字之日起生效,至乙方经营期满失效。

  甲方(签章):xx县邮政局

  乙方(签章):xx县邮政局职工

  法定代表人:法定代表人:

  20xx年月日

承包经营合同3

  随着餐饮的发展,饭店承包经营是很常见的,对于饭店承包经营合同你了解多少呢?以下是本站小编为大家整理的饭店承包经营合同范文,欢迎参考阅读。

  饭店承包经营合同范文1

  发包人:__________________(以下简称甲方)

  承包人:__________________(以下简称乙方)

  签订时间:________________

  签订地点:________________

  第一条发包人将位于________发包给承包人使用,承包人按约定从事经营活动。

  第二条承包期限:从_________年_______月_______日发包人将饭店交付承包人使用,到_________年_________月_______日收回。

  第三条承包金及交付的时间、方式

  承包金每月(大写)_____________________元。

  承包金每_______个月交一次,先付后用,第一次承包金于合同生效后__________天内交给发包人,第二次承包金于___________交清,以后交付方式以此类推。

  第四条承包饭店的经营范围__________________________

  第五条承包人应当合法经营,承包人在经营过程中发生的所有债权债务与发包人无涉。

  第六条承包人承担在经营过程中所有需支出的费、税,发包人不承担任何费用。

  第七条发包人允许承包人对饭店进行装修,该装修按5年期限折旧,若在5年内发生拆迁事由,实际获得的赔偿归发包人所有,发包人补偿承包人所剩年数的装修折旧费用。合同期满,该装修无偿归发包人所有。

  第八条未经发包人同意,承包人不得转承包饭店。发包人同意转租的,转租合同终止期不得超过原承包合同期限,因第三人造成损失的,承包人应当赔偿损失。

  第九条合同解除的条件:__________________________

  第十条违约责任:任何一方有违约行为,均应向非违约方支付违约金___________元,并赔偿相应的损失。

  第十一条由于非发包人原因造成的.标的物拆迁、灭失,发包人免责。

  第十二条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,可直接向房屋所在地的人民法院提起诉讼。

  第十三条其他约定事项:

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

承包经营合同4

  甲方:(车辆持有人)

  乙方:(车辆承包人)

  根据《中华人民共和国合同法》及客运出租车的相关管理规定,为了甲、乙双方的共同的利益,明确双方的权利义务,甲乙双方本着平等、自愿、互利、合法的原则,经双方协商一致,订立本合同。

  一、承包期限及费用

  甲方自有的车型颜色车架号发动机号的车辆承包给乙方从事出租营运,承包期自___年___月___日止,在承包期内乙方享有经营权、收益权。

  乙方付甲方承包费为元/月。同时乙方向甲方缴纳元风险抵押金,包车期满后乙方未违反合同规定,甲方将押金一次性退还给乙方。

  二、承包方式及承包费用的缴纳方式采用以下两种方式

  1、承包方式为日前一次性将承包费交于甲方。

  2、承包方式为

  三、双方的权利和义务

  1、甲方应向乙方提供车辆技术状况良好,各种证照及规费、保险齐全的营运车辆。

  2、甲方将随车证件交给乙方。甲、乙双方协商此车在乙方租车期内的各项税费由甲方承担,其他由乙方承担。

  3、乙方在车辆租用期内因交通肇事、违章刑事案件等各种违法违纪罚款全部由乙方承担。乙方在租车期内利用本车从事犯罪活动的,由乙方承担刑事责任。由此发生的费用由乙方全部承担,与甲方无关。车辆因此不能营运的,在承包期内的按合同中的承包费支付,超期时间的乙方每天按一百元交给甲方。

  4、乙方在租车期内,发生交通事故时,甲方有义务提供相关证件,由乙方负责处理整个事故案件,由此发生的法律责任及费用全部由乙方承担,与甲方无关。在乙方处理整个事故后,除保险公司理赔部分外,剩余部分由乙方或担保人承担,甲方可以从乙方风险抵押金中扣除(不足的由乙方补足),扣除后由乙方再次充实满甲方收取的风险抵押金额(若已由甲方垫付了相关费用,有权向乙方追偿)。

  5、本合同期内,车辆的维修费、保养费用由乙方承担。

  6、本合同期满,乙方必须将性能完好的车、车辆证件及附属设备,交还甲方,除正常自然磨损外,如有非正常损坏,必须更新维修至甲方满意,否则从押金中扣除更新及维修费用。发生遗失,由乙方承担补证及赔偿。

  7、在本合同有效期内,不得带实习驾驶员,不得将车辆转让其他人员驾驶,否则甲方有权收回该车辆,同时押金不予退还。

  8、乙方在行车中应爱护车辆,保证车辆整洁,如因缺水、缺油等造成车辆机械损坏的全部由乙方赔偿。

  9、本合同规定承包期满10日前,乙方必须告知甲方是否要延长承包时间,或者承包期满后解除合同。

  10、因国家或行业管理部门政策调整,与本合同内容不符的地方,应按国家或者行业管理部门的规定修改或补充相关的内容,以书面字据为准。

  11、在承包期内,乙方有义务协助甲方参加车辆的年检、二类养护及营运证审验(包括车辆临时审验)、二类维护费用由乙方承担。

  12、修理费全部由乙方负责,燃油补贴由甲方领取。

  13、酒后驾车产生的一切事故后果,由乙方完全负责。

  14、车辆的起始6000公里到甲方指定的一汽售后服务站更换机油及空滤各一次,如无更换记录,造成车辆的非正常损坏,产生的车辆的维修及保养费均由乙方负责,不足部分从押金中扣除。

  15、乙方必须持有真实有效的.驾驶证、身份证、上岗证,否则产生的所有后果由乙方完全负责,甲方无连带责任,如上岗证或缺必须办理领证方可营运,否则发生的后果由乙方负责。

  四、合同的终止与解除

  (一)本合同期满,合同终止。如有如下条款甲方有权终止合同。

  1、乙方逾期未交纳承包费的甲方有权解除合同。

  2、乙方严重违反城市客运出租汽车管理法规和行业管理制度的。

  3、乙方发生行业管理部门认定的重大服务质量事件,对甲方名誉造成恶劣影响的。

  4、乙方被有关部门吊销“机动车驾驶证”或“从业资格证”。

  5、乙方被依法劳动教养或追究刑事责任的。

  6、因甲方卖车原因,甲方可以随时解除合同。

  (二)乙方或甲方单方解除本合同的,应当书面通知对方。

  五、违约责任

  甲乙双方应严格履行本合同,发生与本合同约定的解除条件外,任何一方不得单方解除合同。否则解除合同一方,必须向另一方支付车辆年承包费的20%的违约金。

  六、争议的解决

  本合同履行过程中发生争议,甲乙双方协商解决,协商不成,任何一方可依法向人民法院提起诉讼。

  本合同一式四份,甲乙双方各持一份,公证处(或担保人)一份,公司留存一份,自甲乙双方签字之日起具有法律效力。

  七、本合同甲乙双方都认真阅读,自愿执行。

  八、本合同担保人为连带担保责任。

  九、签字押印具有法律效力。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

承包经营合同5

 合同,也称契约,是当事人双方或几方为实现一定的目的而协商同意订立的有关权利和义务关系的文书。

  合同具有合法性和约束性。合同一经依法订立,就具有法律约束力,当事人必须格守信用,严格履行,任何一方不得随意拒绝履行或变更、解除合同。

  合同的内容主要包括主体、标的、数量与质量、价款或酬金、履行的期限、地点、方式、违约责任。

  合同的格式有条款式、表格式、综合式。无论是哪种格式,都应包括下面四个部分:

  (1)标题。位于合同的`第一页中间,用较大的字体书写,只写明合同性质,如(订货合同》等。

  (2)订立合同双方或多方名称。位于标题下方,通常在标题的左下方注明“订立合同单位”宇样后,再分别上下写订立合同单位名称、简称、法定代表人姓名。简称一般为甲、乙、丙方,是为了行文方便,但不能简称我方、你方、他方,以免引起误解。

  (3)正文。包括签订合同的目的、依据、双方协定内容、条款(合同内容的六项要素)、合同的份数和保存等。

  (4)结尾。在正文下方写明签订合同的双方或多方单位的全称和法人代表姓名,并加盖公章。如有主管部门鉴证或司法机关公证,也应签署和盖章。之后写签订合同日期,日期一般在署名下方,也可以在标题之下打印好。

承包经营合同6

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  营业执照号:

  身份证号码:

  为了明确发包方和承包方之间的权利义务关系,经双方友好协商,___同意对___分公司实行承包经营,特签订本合同,以资共同遵守。

  第一条承包内容

  承包方为分公司的经理,从事地区的劳务承包工程,承包方不得从事其他经营业务。

  第二条承包期限

  承包期从20__年__月__日起至20__年__月__日止。分公司单独建账,独立核算,盈亏由承包方享有或承担。

  第三条承包指标

  在承包期限内承包方向发包方每年上缴承包费计人民币__元,在每个承包年度第

  第四条发包方的权利义务

  4.1负责协助刻制分公司的工章,分公司账户的开立和注销,参与分公司的财务管理(财务人员由发包方派驻,其所有费用由承包方承担)。

  4.2发包方根据需要派人员到承包方处理事务,其所派人员的差旅费、生活费、业务往来费等各项费用均由承包方承担;如发包方所派人员常驻承包方,其常驻人员的工资(具体工资另行协商)、生活费、差旅费等全部由承包方承担。

  4.3发包方认为承包方工作不力或有损发包方利益或承包方未按本协议履行其义务时,发包方有权收回提供给承包方的手续,并撤销对承包方的授权。

  第五条承包方的权利义务

  5.1承包方必须健全生产、财务管理、工资、劳保福利等制度。承包方每月向发包方申报分公司财务报表;发包人定期审核分公司的各项业务往来。

  5.2承包方的生产活动不得违反国家的法律。在承包期间如发生工伤事故,承包方应按照国家的有关规定处理,所有费用由承包方承担。

  5.3承包方应按时向国家纳税。承包方对承包期间形成的债权债务负全部责任。

  5.4承包方享有自主经营权,有权自行招聘职工,有权根据职工的工作效率、身体条件、劳动态度、执行纪律好坏等情况,决定职工工资的多少,调整工作和辞退职工。

  5.5承包方在承包经营的全部资金由承包方自筹(含分公司申请执照时所需的`费用、房租等等),承包方在分公司内所添置的各项设备、家具用具和所有财产属承包方所有。

  5.6承包方应提供甲方认可的具有一定身份和地位的第三人出具的承包本协议约定的分公司的担保书。

  5.7承包方向发包方出具安全承诺书、保证按月发放工人工资承诺书作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。

  第六条违约责任

  6.1若承包方在承包期间因自身原因违约或者给发包方造成损失,除足额赔偿发包方外,还应支付发包方违约金__万元,并承担由此造成的差旅费、律师费等合理费用。

  第七条合同解除

  发生下述情况之一,发包方有权解除本合同。

  7.1承包方未按第一条规定的承包内容而从事其他经营活动的;

  7.2承包方未按期上缴承包费的;

  第八条争议解决

  因履行本合同发生的争议,双方尽量友好协商解决,如协商不成,由发包方所在地人民法院管辖。

  第九条其它

  本合同自20__年__月__日生效,承包期满自然失效。双方在合同期内形成的债权关系,不因合同期满而消失。

  第十条本合同如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

  本合同正本一式四份,甲乙双方各执两份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

承包经营合同7

  甲方:身份证号:

  乙方:身份证号:

  甲、乙双方经友好协商,甲方将位于_____市_____区___________________重庆市大学城王子酒吧承包给乙方经营,为明确双方权利、义务,在合法自愿的基础上特签订本合同。

  一、承包内容:

  《营业执照》所确定的营业范围的全部业

  二、承包期限:

  ____年____月,自____年____月____日至____年____月____日止。

  三、承包金支付方式及保障金:

  1.承包金为每月人民币四万元,由乙方指派的财务人员在日常营收中代扣。

  2.保障金为五千元整。

  四、双方的权利和义务

  (一)甲方的权利和义务

  1.按照合同约定向乙方收取承包金。

  乙方未按本合同约定按时交纳应当由其缴纳的各项费用(包括但不限于税费、行政罚款、水、电、通信等费用)时。

  甲方可不经过乙方同意,将相应款项直接从其交纳的承包保证金中直接扣除。

  因此导致乙方交纳的承包保证金不足部分,甲方可随时要求乙方交纳。

  2.甲方在本合同签定之日前将__________________场内现有设备、设施、家具及其它一些零星物资移交给乙方使用(具体以《财产移交清单》为准)。

  并积极配合协调有助于乙方进场之相关工作。

  3.甲方保证场所无任何遗留问题,包括房租,水电,税务,消防,物业管理,员工工资等所有费用。

  自合同签订之日前甲方的所有债权债务均与乙方无关。

  4.甲方负责提供保证乙方正常经营需要的各种相关手续和有效证照,并交于乙方保管使用。

  同时定期做好各种相关手续和有效证照年审等工作(相关费用由甲方负责)。

  (二)乙方的权利和义务

  1.乙方有权依照法律及合同,自主经营并自负盈亏。

  乙方在经营过程中发生的所有债权债务与甲方无涉。

  2.乙方拥有优先续约权。

  3按照合同约定,按时交纳承包金和承包保证金。

  以及各项税务,物业管理,房租等费用。

  如因拖欠等原因造成不能正常经营等严重后果。

  由乙方承担一切责任。

  甲方不负任何责任,且有权立即终止合同。

  4.乙方在承包期内必须爱护甲方移交的财物,如有损坏,应照价赔偿,并负责承包期内公共设施的日常维修及保养。

  5.乙方不得随意更改建筑结构及用途,如需小范围更改,必须先与甲方商量,征得甲方书面同意后方可动工。

  6.乙方不得经营《营业执照》所确定的营业范围之外的业务,如发生超范围经营业务,乙方须承担全部责任。

  7.承包期内,乙方保证依法经营,如有违法犯罪活动,乙方须承担全部责任。

  8.未经甲方书面同意,乙方不得擅自将___________________出租、出借或转让给第三方经营。

  9.政府有关部门因乙方经营涉及或处罚的费用由乙方承担并交纳。

  10.乙方不得无故停止营业,不得做有损于甲方及___________________声誉和形象的事。

  11.承包期内所有发生的工商、卫生、消防、治安、安全及影响周边居民正常生活等事项均由乙方自行解决,因此而产生的责任亦由乙方全部承担。

  12.承包期内发生的水、电、通信费、税费、各类管理费等与___________________经营有关的一切费用均由乙方承担,甲方不承担任何费用。

  13.承包期满或合同解除,甲方按原移交清单进行财产清点验收,如有短缺或损坏,乙方应承担赔偿责任。

  同时乙方必须按时搬出乙方自有的.全部物资,搬迁后3日内如仍有余物,视为乙方放弃所有权,由甲方处理。

  五、合同的变更、解除与终止

  1本协议已一经签订,各方不得中途违约解除合同,但允许各方本着公平公正,诚信为本的原则相互协商解决。

  2对本协议及其补充协议所做的任何修改,变更,须经协议各方共同在书面协议上签字方能效。

  承包期内,乙方有下列行为之一的,甲方有权解除合同,收回酒店。

  1.未经甲方书面同意,乙方擅自将___________________出租、出借或转让给第三方经营。

  2.未经甲方书面同意,乙方擅自更改建筑结构及用途。

  3.乙方损坏设施,在甲方提出的合理期限内仍未修复的。

  4.乙方经营超出___________________《营业执照》所确定的营业范围之外的业务,受到相关政府机关行政处罚或在在甲方提出的合理期限内仍未停止。

  5.逾期十天以上未缴纳按本合同约定应当由乙方缴纳的各项费用(包括、但不限于税费、行政罚款、水、电、通信等费用)。

  6.乙方未遵守本协议的约定,给甲方造成损失的。

  7.承包期内,乙方经营有违法犯罪行为或严重影响甲方及__________________声誉和形象的行为。

  甲方未经双方协商同意。

  在本合同期满之前,擅自转租或者转让该经营场所,乙方有权立即终止合同,并保留追究甲方违约责任及违约赔偿的权力。

  六、

  印章的保管、使用___________________所有印章由甲方负责刻制,乙方不得以任何理由私刻与___________________有关的印章,如因乙方使用不当或超范围使用所造成的不良后果以及因此产生的全部经济责任和法律责任,由乙方负全部责任,与甲方无关。

  七、免责条款:

  1.因国家、政府拆迁或不可抗力因素,致本合同无法履行。

  2.如因不可抗力(包括诸如天灾、战争等等)导致损毁或造成双方损失的。

  3乙方因经营不擅导致严重亏损无法继续本合同内容,需提前解除本合同,乙方需至少提前一个月以书面形式告知甲方。

  3.甲、乙双方同意在承包期内,有上述情形之一的,本合同终止,甲乙双方互不承担责任,承包费用按乙方实际承包时间计算,多退少补。

  八、违约责任

  1.乙方如不能按期交纳承包金,如逾期超过15天仍未足额交纳承包金,则甲方有权单方解除合同,无条件收回场所及其它财物,不退还乙方交纳的承包保证金,并追索乙方所欠的全部承包金和滞纳金。

  2.承包期内,乙方未提前告知甲方未经双方共同协商书面同意擅自退包的,乙方应向甲方支付违约金。

  若支付的违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应当承担赔偿责任。

  3.承包期满或合同解除,如乙方逾期不搬迁,乙方应按逾期每日元/天支付逾期违约金,并赔偿甲方因此所受的损失。

  4.承包期内,如乙方从事违法犯罪活动或其它损害甲方形象和声誉的活动,则甲方有权单方解除合同,不退还乙方交纳的承包保证金,且乙方应承担由此造成的全部损失。

  九、争议的解决

  双方因履行本合同发生的争议,应当本着互谅互让的精神协商解决,如协商不成,可依法向甲方住所地人民法院起诉。

  十、附则

  1.甲、乙双方在签署本合同时,对各自的权利、义务、责任清楚明白、充分理解,并愿按本合同约定严格执行。

  2.本合同的任何条款约定被认为无效,不影响本合同其他条款的效力。

  3.本合同未尽事宜,甲、乙双方可共同协商,签订补充协议。

  该补充协议与本合同具有同等效力。

  4.本协议壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力,经双方签字盖章后生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

承包经营合同8

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  第一章总则

  第一条为加强宾馆经营管理工作,不断提高经济效益和社会效益。根据国家关法律、法规、省市有关政策以及甲方有关文件精神,结合企业实际状况,本着实事求是、真诚合作、互惠互利的原则,双方共同签订宾馆承包经营合同书(以下简称合同)。

  第二条甲方将宾馆的客房部(四至六层,共三层)的服务经营权交乙方承包经营。乙方自主经营,独立核算,自负盈亏的运行模式。乙方独自承担经营过程中的债权债务和由此引发的经济、安全和法律责任。

  第三条乙方应依据省市有关政策以及公安部门的有关规定,严格参照旅游业宾馆饭店服务标准,做好服务。

  第四条甲方监督资产的合理使用和协助乙方做好对外协调工作。

  第二章承包经营的范围和条件

  第五条甲方所属的营业场所地理位置座落于,其中经营楼层面积。

  第六条乙方承包经营甲方大楼的四楼至六楼的商务房间(一楼大厅,乙方只享有出入权利)。

  第七条上述一楼大厅若乙方在今后打算承包经营使用,必须经得甲方同意,否则甲方有权索取赔偿。

  第三章承包经营期限

  第八条甲方承包经营盛发商务宾馆的期限为年,自年

  月日起至年月日止。

  第九条合同期满,乙方完成上缴费,双方可自愿续签合同,但乙方须在期满前六个月以正式书面形式向甲方提出是否续签申请。在同等条件下,享有优先续签权。

  第四章承包金及付款方式

  第十条

  第五章甲、乙双方的权利和义务

  第十一条甲方的权利

  1、对移交给乙方承包经营管理的房产、设施、设备等资产享有法定所有权,并享有监督权。

  2、在承包经营期间,甲方有权监督乙方应遵循国家的法律、法规。监督乙方依法经营、依法纳税。监督乙方严格执行有关部门安全、消防、卫生等方面规定。

  3、在承包经营期间,甲方鼓励并支持乙方在正常营业范围内合法地开拓各种新的经营业务,不断扩大营业额和获取更多的利润。

  4、在承包经营期间,甲方有权不定期检查盛发商务宾馆的建筑物、设备设施、安全卫生等状况,有权要求乙方对不合格的地方作出及时整改。

  5、甲方有权了解乙方承包经营状况,查阅乙方经营报表、财务报表、年检资料等材料。但甲方对上述情况负有保密义务。

  6、对乙方经营服务中由于乙方原因所发生的员工伤害事故、食物中毒以及其它重大安全事故,依照本合同和有关法律法规由乙方独立承担刑事责任和民事赔偿责任,甲方有督促权。

  第十二条甲方的义务

  1、在承包经营期间,甲方有义务配合乙方办理各种年检手续。

  2、甲方有义务向乙方介绍盛发商务宾馆的设备设施状况及提供宾馆的部分资料,供乙方参考。

  3、协助乙方努力做好突发事件和重大事故的处置工作。

  4、在乙方承包经营过程中,如遇国家行政执行机关按法律规定,必须要对盛发商务宾馆进行安全消防等方面的改造,应由乙方出面处理,并承担相应的'改造费用。

  第十三条乙方的权利

  1、为使宾馆能满足正常的承包经营需要,在事先征得甲方的书面同意后,乙方方可有权对盛发商务宾馆进行必要的整改和装饰。

  2、在合同期内,乙方对甲方提供的资产享有合同使用权并必须保持设备完好。如因使用期限已满自然损坏的设施,应由乙方及时上报甲方审定后报废,乙方不得擅自处理。

  3、乙方有权在营业执照的经营范围内不断扩展业务,创造更多的利润,增加宾馆的知名度,提高其良好的信誉。

  4、根据经营需要,乙方有权按《劳动法》的规定自行招聘酒店的工作人员,录用的工作人员名单在双方劳动合同签订后一个月内报甲方。甲方对此负有保密义务。

  5、乙方若以盛发商务宾馆的无形或有形资产从事进行抵押贷款等金融活动,必须经甲方同意,否则将追究乙方的法律和经济责任。

  第十四条乙方的义务

  1、不得在经营过程中将宾馆转让给第三方经营,一经发现甲方有权随时终止合同并追究乙方的违约责任。

  2、乙方对房屋改造装修,应以书面形式征得甲方许可,其费用自行承担,不得以此为借口冲减承包金。承包期满,乙方在经营期间除新添电器设备外,对房屋进行改造时,应以书面形式征得甲方许可,改造后的房屋设备应保留原状,不得拆除,并不得以此要求经济补偿。

  3、在承包经营期间,乙方应在宾馆正常经营范围内从事经营活动,违反正常经营范围所引起的一切后果均由乙方承担,甲方不承担任何责任。

  4、乙方在经营期间,煤、水电及各项政府收费自行承担。

  5、乙方在经营期间应做好防火、防盗工作,否则由此给甲方造成资产损失,乙方应付全部责任。

  6、乙方只有经营使用权,无权将甲方资产挪作他用,不准用于抵押担保、作价入股等行为,否则造成损失,乙方负全部责任。

  7、乙方对于电器设备也应定期保养,费用自理,确保完好的使用状态,由于乙方使用或维修不当,造成电器报废,乙方应承担重新添置的全部费用。承包期满向甲方交返与合同生效时的备品及电器的数量及品牌保持一致,并能保证正常使用。乙方新添置的设备及备品,合同到期时由乙方自行解决。

  8、承包经营宾馆期间所发生的一切费用均由乙方按规定自行缴纳。承包经营所需的给类低值消耗品、物品也由乙方承担。

  9、宾馆中乙方自购设备的商业保险由乙方自行办理,保险赔偿金归乙方所有。

  10、做好经营期间的各项安全工作,特别是要严格执行消防和视频、卫生、安全等工作,自觉接受有关部门的监督检查。乙方应向甲方呈报经营期间的消防安全,食品卫生安全和财务安全等工作规范,如因乙方责任发生火灾、食物中毒、工伤事故以及其它恶性案件的,乙方必须独自承担法律责任和经济责任,

  情节特别严重的甲方有权单方面解除合同,且不承担违约责任。

  第六章违约责任追究及合同终止

  第十五条合同到期自行终止或双方协商一致可随时终止,但首先提出终止方必须提前三个月通知对方。

  第十六条在本合同的有效期内,合同任何一方违反本合同的约定,合同的相对方(守约方)都有权解除本合同,并要求违约方赔偿损失。

  赔偿标准为:当年总经营承包费乘以提前终止合同的年数的10%计。

  第十七条在承包经营期间,由于乙方自身的原因而被迫终止对酒店的承包经营,乙方已向甲方支付的承包金,甲方不予退还。

  第十八条由于乙方违法经营被有关部门查处而使甲方再继续经营受到损失,乙方应负责予以赔偿。

  赔偿标准:影响时间天数×年承包费/365天计。

  第十九条按本合同的付款期限,乙方超10天不能及时付清年度承包金,即为甲方终止合同,甲方有权按合同要求索赔。

  第七章合同的变更与解除

  第二十条合同的变更:合同履行中若需要变更,可由双方友好协商,重新签订变更协议。

  第二十一条合同的解除:若乙方不能履行及时缴纳承包金义务,甲方有权解除合同;若乙方违反国家法律法规或政府法规,并造成一定影响,甲方有权解除合同。

  第八章合同纠纷、争议的解决

  第二十二条对于甲乙双方在合同执行过程中发生的争议,双方应本着实事求是的态度协商解决,若协商不行,则应提请当地仲裁机构进行仲裁,直至

  通过相应的法律程序解决。

  第九章附则

  第二十三条本合同未尽事宜,可根据《中华人民共和国经济合同法》之有关规定,经双方协商一致后予以修改、另行补充。本合同若有与国家新颁布的法规文件相矛盾之处,则以国家法规文件为准。

  第二十四条本合同双方签字盖章后生效。

  第二十五条本合同一式肆份,双方各执贰份。

  甲方(签字/盖章)乙方(签字/盖章)

  联系方式:联系方式:

承包经营合同9

  合同编号:__________

  甲方:__________

  乙方:__________

  签约日期:__________

  甲方:__________(以下简称甲方)

  乙方:__________(以下简称乙方)

  为丰富旅游市场,依据《中华人民共和国合同法》之规定,甲乙双方本着公平、自愿、诚实信用的原则,就承包经营相关事宜,经双方友好协商一致,签订本合同,以资双方共同遵守:

  第一条经营场所的位置及用途

  甲方将位于承包给乙方。乙方的经营范围为。根据法律法规及行业主管部门规定,特许经营项目必须取得特许经营权,否则不得经营。

  第二条租赁期限

  承包期限为年,自__年__月__日起至__年__月__日止。乙方足额缴纳全年承包费后,甲方方可进行经营。承包期限届满,在同等条件下乙方享有优先承包权,但乙方应于承包期届满日前90天向甲方提出,经甲方同意后,双方重新签订承包合同。

  第三条承包费、保证金及支付方式

  全年承包费为人民币元(大写:__________整),即每月_________元;工商费、税务费、水电费等由乙方自行负担。

  乙方在交付承包费时一并向甲方预付该场所的承包保证金元(大写:__________整)。合同关系终止时,甲方收取的保证金除用于抵扣协议约定应由乙方承担的费用和责任外,剩余部分无息归还乙方,如有不足部分乙方应向甲方足额缴纳。

  乙方在本合同签订之日向甲方一次性支付承包费及保证金合计人民币元整(大写:__________整),甲方收款时应出具收款收据并载明承包费的起止日期。

  第四条甲方的权利与义务

  (一)甲方有权对乙方的经营行为进行监督及管理,严禁乙方随意扩充或增加柜台、乱摆乱放商品及在门前过道摆放柜台和销售商品;

  (二)甲方应保证所承包的场所权属清楚,无使用权之纠纷。在乙方支付全部承包费并交付保证金后将上述场所交付乙方,甲方不得在承包期内提高承包费;

  (三)承包期满,乙方不继续承包的,甲方有权收回该经营场所。乙方应在承包期满后两日内将承包的场所交还甲方,乙方按本合同约定返还该场所时,应经甲方验收认可。

  第五条乙方的权利与义务

  (一)乙方在承包期间享有该经营场所及其附属设施的使用权并负责本经营场所内相关设施的维修维护,如承包经营的场所为房屋或茶楼的,不得改变其房屋结构,不得损坏墙体、天花板、地板、梁、柱等。爱护景区设施设备,如有损坏,乙方按照原价负责赔偿。承包经营期间,乙方不得转租、转让、联合承包以及交换该经营场所。

  (二)乙方应严格遵守甲方的各项安全规章制度,全面做好防火、防盗工作。因乙方的原因造成该经营场所及其附属设施损坏、灭失的,乙方应负责维修,恢复原状,费用由乙方承担。无法恢复原状或给甲方造成其他损失的,负责赔偿。

  (三)乙方必须按照甲方规定的商品经营范围予以经营,对所售商品明码标价,不得有损景区形象的情况发生(如销售假冒伪劣商品及过期、变质的商品、欺诈游客、围追客人兜售商品、强买强卖、与游客争吵等),若因此给景区和顾客造成损失和坏影响的,由乙方承担全部法律责任。乙方必须全力配合甲方接受相关执法部门的各项检查工作,对检查提出的整改要求要及时进行整改。

  (四)经营场所范围内的环境卫生由乙方负责,每天必须随时进行清扫并接受甲方监督与检查。如检查不合格,甲方有权责令乙方限期整改,并每次从保证金中扣除人民币500元,乙方需在两日内补齐扣除部分的保证金。若产品质量检查不合格的,扣除全额保证金。

  (五)水电费、卫生费、税费、工商费、安装电话和宽带、安装有线电视等一切费用均由乙方自行承担。每月日乙方按照其电表实际使用的数额1。00元/度的价格向甲方缴纳,甲方应给乙方出具相应的收据,因使用该经营场所所缴纳的其他费用,乙方应将相应收据复印件交于甲方。

  (六)乙方工作人员必须按照甲方的规定着统一服饰或配备具有地方文化特色的统一服饰,普通话交际,举止文明,热情大方。

  (七)乙方应完善消防设施,树立防火意识,严禁私自乱搭电线,严防大小火灾事故的发生。若存在重大火灾隐患,甲方有权收回该经营场所;若因乙方原因导致火灾的,乙方除应承担一切法律责任外,甲方有权扣除全部保证金。

  第六条合同的变更和解除

  (一)甲乙双方如有特殊情况需提前变更和解除合同,必须提前两个月通知对方,待双方同意后,方可变更和解除合同。

  (二)乙方有下列情况之一的,甲方有权解除合同且不予退还乙方已缴纳的承包费及保证金;如因此给甲方造成经济损失的,还应承担全部赔偿责任:__________

  1、在承包经营期间,未经甲方书面认可或同意,擅自改变该经营场所的结构或用途,经甲方书面通知,在限定的时间内仍未修复的`;

  2、在承包期内,未经甲方书面认可或同意,擅自转租、转让、联合承包以及交换该经营场所的;

  3、从事超范围经营引起的游客投诉及违法犯罪活动的;

  4、不服从甲方日常管理,对甲方提出的各项合理建议和要求,乙方拖延或拒不执行的。

  (三)承包经营期间,如甲方因该经营场所与第三方发生纠纷或甲方与第三人之间的纠纷涉及到该经营场所,致使合同不能继续履行或甲方将该经营场所抵押给第三方的,乙方有权解除合同,甲方扣除应由乙方缴纳的承包费后,将剩余的款项足额无息返还乙方。

  (四)在承包期限内,有下列情况之一的,双方均可变更或解除合同,承包费按未履行的实际承包期限所缴金额无息退还乙方,不足整月的按天数计算,多退少补,乙方退还本经营场所:

  1、甲、乙双方协商一致,书面变更或解除本合同。

  2、在承包期间,乙方承包的经营场所被征收、征用或被拆迁的。

  3、政府、行业主管部门、集团公司要求景区功能布局调整及甲方建设需要调整的。

  (五)本合同未尽事宜,甲乙双方另行签订补充协议。补充协议是本合同不可分割的部分,与本合同具有同等法律效力。

  第七条违约责任及赔偿

  (一)承包期满,乙方应如期交还该经营场所。如乙方未经甲方同意逾期交还,每逾期一天,甲方有权要求乙方按年承包费的1%支付违约金,违约金不足以弥补经济损失的,还应赔偿经济损失。

  (二)若甲方擅自、无故中止本合同,除退还给乙方实际未履行期限内的承包费外,还需支付给乙方年承包费总额10%的违约金;若乙方擅自、无故中止本合同,甲方有权不退还承包费,乙方还需支付给甲方年承包费总额10%的违约金,违约金不足以弥补经济损失的,还应赔偿对方的经济损失。

  (三)乙方违反第五条规定的,除付清所欠款项外,还需支付给甲方年承包费总额1%的违约金。

  (四)因乙方的原因引起游客投诉,自行承担一切责任和后果;情形严重的(情形严重包括:__________省级责任投诉一次、区级责任投诉三次、产品质量不合格导致游客受到损失等),甲方有权解除本合同,并向甲方支付年租赁总额15%的违约金;

  第八条免责条款

  (一)因不可抗力或国家政策的原因,需要拆除或改造已承包的经营场所而致使本合同不能继续履行或造成损失的,甲、乙双方均不承担责任。

  (二)国家政策含神农架林区人民政府对景区功能布局调整及对集团公司所属景区做出的任何调整方案,致使本合同不能履行的情况,甲、乙双方均不承担责任。

  第九条争议的解决

  本合同在履行中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成时,任何一方均可以向神农架林区人民法院起诉。

  第十条本合同一式肆份,甲方执叁份(神旅集团法律事务部、财务投资部、湖北有限公司各执壹份存档),乙方执壹份,经甲乙双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。

  甲方(签章)__________

  乙方(签印)__________

  法定代表人法定代表人__________

  或委托代理人(签字):__________

  或委托代理人(签字):__________

  居民身份证号码:__________

  附:身份证复印件

  户口本复印件

  __年__月__日

  __年__月__日

承包经营合同10

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: 项目经理 (以下简称乙方)

  根据中华人民共和国《建筑法》、《招标投标法》的有关法律法规,经公开招标(议标),甲方获得 工程的总承包权,为了加强管理,全面落实和履行甲方与建设方签定的《建设工程施工合同》经甲方研究决定派 同志任项目经理并组建项目部,负责承担该工程的施工管理任务,承担《建设工程施工合同》中施工方应承担的一切责任和义务。为明确双方的责、权、利关系,特签定本合同。

  一、承包范围及造价:《建筑工程施工合同》约定的工程内容及其增、减、附属工程。合同造价约 。

  二、合同工期: 日历 天。

  三、质量标准: 。

  四、安全生产及文明施工现场标准:按《建设工程施工合同》及投标承诺执行。

  五、承包形式:本工程项目实行风险责任承包,即:乙方对工程结构的质量安全终身负责,对《建设工程施工合同》中规定的条款及保修事项负责,对上缴公司的管理费负责,对该工程的经营管理亏损负责并承担与本工程相关的一切法律责任。

  六、管理费上缴:

  (一)缴费方式:

  经协商确定;乙方按以下第 种方式上缴管理费。

  1、按本工程《建设工程施工合同》总价上缴管理费,计人民币¥大写 ,实际上缴管理费总额为结算总价的 %

  2、乙方以包干的形式上缴管理费,本工程确定上缴管理费金额为人民币¥大写

  3、其他方式:由甲方根据具体情况另行确定。

  (二)缴费办法:

  1、按以上第“1”种方式上缴管理费时乙方每次以建设方拨付的工程款为基数,按所定费率上缴,但全部管理费必须在该工程竣工验收前全部缴清。

  2、按以上第按以上第“2种方式上缴管理费,在工程款首次拨付时一次性缴清。

  3、以上第“3”式上缴管理费、甲、乙双方根据具体情况另行商定、

  七:税收和“规费”的交纳经双方确定,该工程的各项税、费均由乙方承担。营业税和个人所得税由乙方自行向当地税收部门全额交纳。国家行政机关及有关各部门应收取的各项“规费”均由乙方负责自行如数交纳。

  八、财务管理

  1、甲方财务科对工程款实行专款专用。乙方必须保证本项目的所有工程款拨付汇至甲方财务账户,然后才财务科有计划进行支用,并严格执行公司的财务管理制度。

  2、乙方不得凭白条从建设方领取工程款,或将公款转入非甲方指定的银行及账户,严禁将工程款挪用作他用,如有违反者,视为挪用公款。甲方有权单方中止合同,并撤销乙方对本项目承包的权力。同时也可向司法机关申请追究乙方的法律、经济责任,由此产生的一切经济损失由乙方承担。

  九、甲方责任

  1、负责与建设单位和有关部门协调,及时协助乙方办理各类手续,维护乙方的合法权益。

  2、向乙方提供技术咨询和技术指导、督促乙方严格按照审定的施工方案组织施工,协助和指导乙方抓好工程质量、安全生产、文明施工、竣工验收等方面的工作。

  3、指导乙方按施工规范进行施工,协助乙方解决在施工中出现的技术和质量方面的问题、及时处理现场质量事故,参与分部、分项工程验收和竣工验收。督促指导乙方搜集整理本项目的各种资料,以备归档。

  4、督促乙方按规程组织安全生产,审核乙方的安全措施、设备及设施,协助乙方对施工人员进行安全生产教育,每周不少于一次,督促乙方搞好安全生产和现场文明施工,协助处理现场安全隐患及安全事故。

  5、协助乙方对计划生育,社会治安综合治理,劳务管理工作等方面的教育,办理有关证件(办证费用由乙方承担)。

  6、甲方有权视其工程规模,难易程度及乙方管理班子人员组成、素质情况等,必要时可向乙方调派1至3名技术管理人员费用由乙方承担。

  十、乙方责任

  1、严格执行甲方和建设方签订的《建设工程施工合同》中的一切条款,承担《建设工程施工合同》中承包人的一切义务和责任。

  2、按照设计文件,严格按施工规范组织施工,使该项目达到《建设工程施工合同》中规定的质量等级、合同工期,达不到质量等级和合同工期,承担其《建设工程施工合同》和投标书中有关的罚责。

  3、自觉遵守甲方各项规章制度,服从甲方各职能部门管理,自觉维护甲方的社会信誉。

  4、做到“安全生产、文明施工”并层层落实该工程的安全、质量目标和措施,杜绝死亡事故和质量事故的`发生,严禁违章作业、野蛮施工、盲目指挥,诺发生安全或质量事故,无条件的承担法律责任和经济损失。

  5、项目部班子成员名单在开工前上报公司工程科,并负责项目班子的施工员、质检员、材料员、安全员、资料员、预算员等“六大员”的培训,办证工作,必须做到持证上岗,对特种作业人员要凭“特种工种作业证”录用,否则一切后果由乙方承担。

  6、施工过程中,积极筹措施工资金和组织合格材料进场施工,遵守《劳动法》、《合同法》,及时足额支付各工种人工工资和材料款,承担因本工程发生的各种债务。甲方将对乙方支付工人工资的情况进行检查,发现拖欠人工工资,造成不良影响的,甲方将从工程款中直接支付该部分人工工资。

  7、根据建设部建质【20xx】113号文件关于《建设工程质量责任主体和有关机关构不良记录管理办法》(试行)第六条规定,乙方在施工过程中发生该条所列1-8项行为的,除接受建设行政主管部门的处罚、限期整改外,同时接受甲方给予的每项次5000元处罚(该费用凭甲方职能部门或建设行政主管部门开具的不良记录从工程款中直接扣除)

  8、乙方未严格执行JGJ59-99安全生产文明施工标准,受到建设行政主管部门或公司工程部通报批评、开出整改及处罚通知单,乙方除限期整改、接受建设行政主管部门的处罚外,同时接受甲方给予的每次500元处罚(该费用从工程款中直接扣除)

  9、严格执行《建设工程质量管理条件》第六章“建设工程质量保修”各条内容,并承担其一切责任。工程完工后,因乙方造成的质量问题,且影响用户正常使用的,必须在接到通知后24小时内派人员维修,并承担维修费用,因其它原因造成的质量问题,必须配合有关部门调查处理,并按其责任划分承担相应责任。

  十一、违约责任

  1、甲方挪用乙方承担施工项目的工程款,将按挪用款额的日万分之五计算罚金赔偿乙方。

  2、乙方不按合同财务管理条款实施,私设账户和挪用工程款,视为挪用公款,甲方按日万分之五给予乙方经济处罚情节严重者将提请法院追究其法律责任。

  3、乙方诺违反合同第“十一”条之约定,使甲方社会信誉和经济上受到损害或不按规定上交甲方管理费,甲方可视其情节轻重分别做出如下处理决定:

  (1)中止本合同,停止一切服务,不参与该工程竣工验收,所有资料不予签字盖章。

  (2)不按规定交纳税收及“规费”由乙方承担其全部法律责任。

  十二、奖励:如乙方工程质量被评为省、部优工程,甲方按每平方米一元和五元的档次奖给乙方;如获省、部级安全生产文明施工管理现场奖的,甲方按每平方米0.5元和2元的档次奖给乙方。

  十三、其他约定:

  1、遵照市劳动和社会保障局和荆门市规划建设局联合下发的“劳社【20xx】18好文件要求”在办理施工许可证时或签订《建设工程施工合同》前按文件规定提留相应比例的信誉保证金,以保障劳动者的利益。工资一定要当月足额直接发给劳动者,由劳动者本人签字,并将工资表每月3日前报公司财务壹份备案。乙方如拒绝执行本条款,甲方可取消其承包该工程的资格,报请主管部门更换该项目的项目经理。

  2、因特殊原因,如施工期间全额垫资或业主方只给该工程部分材料不支付工程款的项目,乙方确定无力按合同约定足额交付管理费及其它费用的,乙方必须在工程完工或办理工程决算前到公司财务部办理欠款手续,否则甲方将停止一切服务,由此造成的损失由乙方承担。

  3、工程竣工后,乙方应及时与工人办理工资结算手续,并按公司规定将参与该工程施工的所有民工本人签字认可的工资结算表报甲方办公室一份。若有未付清的民工工资,在竣工后的每一次拨付工程款时,甲方将留足该部分款项后,方能将剩余款项拨给乙方使用。

  4、在施工过程中,若发生工伤事故,竣工时仍未处理完毕或者因工致残,伤残等级尚未签定或虽已签定,但乙方未按劳动仲裁部门或法院判定的全部补偿费支付给伤者,甲方将在乙方负责施工的各工程项目的工程款中,按伤残最高赔付额1.5倍留足该部分款项后,方能将剩余款项拨付给乙方使用。

  5、若发生因乙方拖欠民工工资和对伤亡民工的善后工作处理不当,导致有关部门对甲方进行经济处罚的一切费用均由乙方承担。

  6、乙方对外签订的任何合同或赊欠的人工、材料款,未经甲方签字同意,甲方均不承担民事连带责任。

  7、附《施工合同》壹份于乙方

  十四、本合同一式三份,甲方二份,乙方乙方,双方签字生效,全部条款履行完毕后失效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

承包经营合同11

  甲方:____________

  乙方:____________

  甲方决定停止经营xx邮政超市,对超市商品和设备折价处理给乙方经营。

  根据《中华人民共和国合同法》,及有关规定,为明确甲乙双方的权利义务,经平等协商一致,签订本合同。

  一、按照商

  品盘点清单:雀巢类、宝洁类商品在保质期内打八折;

  其余商品在保质期内打六折,由乙方向甲方缴付折算款。

  滞销商品、临近过期商品的处理另议。

  二、根据现有固定资产:收银系统作价6000元,双面货架每组作

  价380元,单面货架每组作价250元,由乙方向甲方缴付折算款。

  三、乙方接收甲方商品和固定资产折价款为元。乙方在接收甲方商品和固定资产时,首付折价款元的30%为元。所欠余款由乙方以等额的邮政储蓄有效存单作抵押;乙方在11月30日前向甲方再付折价款元的30%为元,甲方退还给乙方付款等额的抵押存单;乙方在20xx年2月28日前向甲方付清折价款元的剩余40%为元的欠款,甲方退给乙方折价款最后抵押的40%的存单。

  四、承包期限为六年,从____年10月1日至____年9月30止,到期后乙方在同等条件下有权优先续签。

  五、____年10月1日至____年9月30日期间,乙方向甲方缴纳承包费为每月3000元,乙方必须在当月的25日前向甲方交清次月的承包费后,方能享有承包经营权。(____年10月1日后乙方的承包费届时甲乙双方再议,在同等条件下乙方有优先权)。

  六、乙方不能继续使用甲方目前的营业执照和税务登记证。甲方现用的营业执照和税务登记证由甲方向登记机关注销或变更,乙方重新向工商、税务登记机关办理营业执照和税务登记证。

  七、乙方必须依法经营,所发生的法律责任与甲方无关,概由乙方承担。

  八、乙方属于企业在职职工,买断承包经营期内企业执行州局统一政策,只为乙方交纳由企业为职工承担部份的.养老金和住房公积金;属个人缴纳部份,按规定时间由乙方自行向企业交付。在经营期内乙方不享受工资和其他一切福利待遇,经营期满后回企业上班按规定竞争上岗。

  九、甲方为乙方提供经营的固定设施:⑴现邮政超市所使用的全部门面(给乙方作经营场地使用)。⑵二楼除甲方留用一个房间以外的全部楼房屋空间给乙方作经营的仓储和办公用房,二楼窗户防盗栏由乙方安装,乙方解除合同后产权归甲方所有。乙方如需改变二楼的使用用途,事前需征得甲方同意。⑶现有门面内外和二楼屋内的设备设施。

  十、甲方向乙方提供水电使用,乙方按水电使用量,按规定据实向甲方按月交付水电费,如交付不及时,甲方有权停止供水、供电,由此造成的一切损失由乙方自行负责。

  十一、乙方不得擅自改变房屋结构,不得私自将甲方提供的房屋转让他人。

  十二、违约责任:

  1、乙方在经营期内不按规定交纳承包金,甲方将按照企业职工劳动合同相关条款,视同长期不在企业上班作旷工处理。

  2、甲方在乙方经营期内终止或变更向乙方提供的经营场地或设

  施,乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

  3、本合同一式五份,甲方三份、乙方二份。

  本合同自双方签字之日起生效,至乙方经营期满失效。

  甲方(签章):________乙方(签章):________

  法定代表人:法定代表人:____

  ____年____月____日

承包经营合同12

  甲方:__________

  乙方:__________

  为了发展经济,巩固完善承包责任制,双方经过充分协商,达成如下协议:

  一、甲方将村原翻砂厂承包给乙方经营,范围以现状为准,承包金翔每年6000元。

  二、乙方新建电镀厂向东扩建0.74亩,南北长17.50米,东西长28.30米,每年墩承包款700元。

  三、付款办法:每年12月底缴清当年的全部承包款6万元整。

  四、承包期从1995年1月1日----__________年12月31日,为期15年。

  五、承包期满后地面一切建筑保证正常使用,交还甲方。乙方新添里的设备(以发票为准)由乙方自行处理。

  六、合同到期后,同等条件下,乙方优先承包。

  七、本协议签订后,双方必须共同遵守,因单方违约造成经济损失,应由违约方赔偿,未尽事宜,双方协商解决。

  本协议一式4份,各持2份。

  甲方:__________乙方:__________

  甲方代表人:__________乙方代表人:__________

  _____年_____月_____日_____年_____月_____日

承包经营合同13

  (以下简称甲方)

  (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》,本着“平等互利,共同发展,双方共赢”的原则,为了明确双方的权力和义务,经双方友好合作上协议一致,同意签定以下合同、

  一、承包形式为上交甲方年款、乙方承包后,只管经营管理,自付盈亏,开发新老客户维护市场,打开品牌知名度、卫生环保、社保等只交纳国税、地税、工人工资、水电费、电话费等经销费用全部由乙方负责、承包期限为壹年,自20_____年12月日起至20_____年11月日止、

  二、每年上缴承包金额定为每个月乙方上交贰仟伍佰元人民币给甲方,本合同双方签定乙方应一次交完,每月承包金人民币贰仟伍佰元给甲方,一次性付清当月的承包金给甲方后方可继续承包,否则甲方有权终止本合同,并以违约处理,收回甲方的全部财产自己经营、合同期满后甲方应将押金贰仟元退还给乙方,双方的债权债务各自承担,互不相关、

  三、乙方在经营期间所增加的美容美甲产品,以便承包期满后双方处理解决、乙方负责在甲方原有客户的基础上积极开发新客户,打开更广的`销路,为双方创造更的经济效益、承包期间甲方不再购买美容美甲产品、

  四、在本合同承包经营期间乙方必须严格规范操作设备,为确保设备的正常良好运转,正常保养和维护的费用和房租水电费、税收费等一切费用由乙方自付、负责客户保质保量保价经营合理、乙方一定要保证美容美甲产品出来的客户满意、

  五、甲方负责把甲方原有的全部客户和经销商交乙方自己经营管理、在承包期间,如有相关部门检查抽检时,乙方必须及时通知甲方,甲方必须为乙方解决问题、

  六、违约责任

  1、甲方在乙方合同经营期间不得单方终止合同或转包他人,否则按合同法论处,负责赔偿1万元人民币给乙方做为违约金、

  2、乙方在本合同期间不得擅自终止或转让他人,否则按合同法论处,负责赔偿1万元人民币给乙方做为违约金、甲方有权终止本合同、

  七、本合同自双方签字盖章之日起生效、一式两份,甲方和乙方各执一份,双方应共同遵守履行,如违约者,按《合同法》论处、

  八、本合同附件《设备清单》,《产品清单》各一份、

  九、本合同期满后如果乙方不继续承包,乙方必须把甲方原有的设备原有的产品和原有的经销商客户全部交回给甲方、

  十、合同期满后同等条件下乙方有优先权继续承包、

  十一、本合同一经签字盖章具有法律效益,未尽事宜,经双方协商解决,如不能解决,由当地进行判决、

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

承包经营合同14

  乙方:____________

  甲方 :____________

  法定代表人:_______

  乙方 :____________

  当真人:___________

  为赞成乙方经济成长,甲方前后向乙方发放贷款______笔,借款本金______万元,中断和谈签订日,拖欠利钱______元,借款本息合计______万元(借款细致环境见本和谈书附件一)。借款到期后,乙方无力归还,甲乙两边就灵活地承包策划权补偿债务事件,经过议定富裕会商,达成以下和谈:

  1、甲乙两边对借款实情及本金、利钱金额和该借款扫数用于村集体经济成长的实情无贰言。

  2、乙方赞成以该村的灵活地平方______米(折合___亩)的耕地承包策划权补偿所欠甲方扫数借款本息。

  3、本和谈书签订之日起___日内,乙方当真互助甲方对抵债地皮进行测量并绘制抵债地皮表示图,抵债地皮面积以两边测量面积为准。抵债地皮表示图作为本和谈书附件2。

  4、宗职位处所于该村___方向,东西长___米,南北长___米,东至___,西至___,南至___,北至___.(地皮细致环境见本和谈书附件2)。

  5、对甲乙两边达成的以灵活地承包策划权补偿借款本息的方案,乙方已于______年______月______日调集村民代表集会评论辩论,获得村民代表集会全票经过议定(村民代表集会决议见本和谈书附件三)。乙方根据该决议并根据村民代表集会的授权与甲方签订本和谈书。

  6、乙方包管对补偿债务的地皮具有权并且享有以之补偿债务的合法权力。

  7、补偿债务的地皮承包策划权期限为___年,自______年______月______日起至______年______月______日止。

  8、在本公约有效期间,甲乙任何一方未经对方书面赞成,不得擅自变动或清除本和谈书内容。

  9、本和谈践诺期间,不因以下环境而变化,甲乙两边仍应按本和谈书商定内容践诺各自任务:

  1.甲方或乙方的当真人、包办人变动;

  2.甲乙两边名称变化;

  3.甲方与其他名誉(联)社归并,乙方分散为两个或两个以上的村民委员会,大略乙方与其他村民委员会归并为一个村民委员会。

  10、在本和谈践诺期间,因天然灾祸大略不可抗力造成年度绝收大略减产___%以上的,补偿债务期间自动延长一年;减产___%以下的,补偿债务期间自动延长半年。

  11、延长抵债期限,自乙方收到甲方书面关照之日起见效。甲方经过议定邮寄方法送达书面关照的,该关照交邮之日起即视为送达。

  12、甲方获得地皮承包策划权后,只能用于国度法律、标准和政策允许的农业用处,不得擅自变化地皮用处。

  13、自本和谈抵债期限入手下手之日起,甲方获得地皮承包策划权,乙方赞成甲方在不违背国度法律、行政标准逼迫性法则的前提下,可以自立采纳对外发包、让渡、出租等方法兑现地皮承包策划权流转。

  14、地皮承包策划权流转获得的收益扫数归甲方享有,乙方不得对此主张任何权力。

  15、甲方采纳发包、让渡、出租等方法兑现地皮承包策划权流转的,在划一前提下乙方村民有优先承包、受让、承租等权力。

  16、在乙方村民无人承包、受让、承租的环境下,甲方可以与乙方以外的其他村民委员会成员进行地皮承包策划权流转。

  17、在乙方村民承包、受让、承租抵债地皮承包策划权的环境下,乙方该当真做好互助工作,做好乙方村民地皮承包策划权流转和谈的签订、流转款项的收缴等工作。

  18、在本和谈践诺间,因抵债地皮所产生的农业税费由乙方负担,甲方不负担相干农业税费。

  19、在本和谈践诺期间,因天然灾祸造成地皮毁损、灭失而没法从事农业出产的,乙方应在甲方已收益的范畴以外从头供给其他地皮大略财产补偿债务。

  20、在本和谈践诺期间,国度因必要征用抵债地皮的`,征地的各项补偿费用,应优先归还甲方未受偿部分的款项。甲方受偿后残剩部分,归还乙方;甲方受偿后不敷部分,乙方仍然当真归还。

  21、本和谈书践诺期间,乙方该当真和谐好村民的相干工作,包管甲方地皮承包策划权流转工作的顺利进行。

  22、对甲方与村民签订的地皮承包策划权流转和谈,乙方无权对和谈内容进行干涉。

  23、本和谈书签订之日起10日内,乙方当真逐户关照抵债地皮的现承包人,向现地皮承包人阐明抵债事件,做好现承包人今后年度连续承包、受让、承租地皮的宣扬工作,中断收取下一承包年度的承包费。

  24、补偿债务期限届满,在地皮未毁损、灭失和被征用的环境下,甲方当真将地皮交还乙方。

  25、本和谈书未尽事件,由甲乙两边友爱会商予以补充;补充和谈视为本和谈书的有机构成部分。

  26、如因本和谈产生胶葛,由甲乙两边友爱会商予以办理;会商不可大略不肯会商的,任何一方都可向甲方居处地人民法院提告状讼。

  27、本和谈书自两边当事人加盖各自公章之日起见效。

  28、本和谈一式三份,甲乙两边各持一份,报乙方主管部分宝丰县农村名誉联社备案一份。

  特别阐明:本和谈文本为甲乙两边富裕会商后互助订定。甲方已提醒乙方对和谈扫数条目进行细致涉猎,并对乙方对和谈条目及措词发起的疑问予以细致解答,乙方已经承认甲方的解答,甲乙两边对本和谈的条目及措词明白同等。

  附件

  1.借款细致环境阐明

  2.抵债地皮表示图

  3.乙方村民代表集会决议

  甲方:________________(盖印)

  法定代表人:__________(签字)

  乙方:村民委员会:____(盖印)

  当真人:______________(签字)

  _________年________月_______日

承包经营合同15

  发包人:______(简称甲方)

  地址_______

  法人代表:_______。

  承包方:______(简称乙方)

  地址______

  企业经营者:_________。

  甲乙双方根据________________________________________经协商签订本合同。

  一、承包形式为上缴利润递增包干。

  二、承包期限自____年__月__日起至____年__月__日止,共__年。

  三、上缴利润数额

  1.乙方以____元为上缴利润包干基数,自____年起,按平均每年递增__%的比例上缴利润,即____年为____元,____年为____元,____年为____元。

  2.上缴利润后剩余部分,全部留给乙方,由乙方首先归还国家贷款,然后建立生产发展基金、奖励基金和职工福利基金。

  各项基金的比例为

  3.乙方完不成上缴利润时,其差额由乙方用当年留利抵交。

  不足时,用企业资金抵交。

  四、承包期间,乙方保证完成国家的指令性计划:________________________。

  五、主要经济技术指标

  1.乙方保证____年达到____企业标准,____年达到____企业标准。

  2.承包期间,新增固定资产总额为______元,其中,____年____元,____年____元,____年____元。

  3.新产品开发数分别为:____年____个,____年____个,____年____个;主要项目是__________________;新产品产值率为:____年____,____年____,____年____。

  4.承包期间技术改造投资总额共_____元,新增总产值____元,利润____元。

  5.承包期间产品质量达到___级标准,新创___________________________。

  六、承包期间,甲方有权对乙方的经营管理活动进行监督和检查;有权__________________;___________________。

  承包期间,甲方必须尊重乙方自主权,不干预乙方正常经营活动;并帮助乙方解决下述问题:____________________________。

  七、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。

  企业经营者____为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定的权利:

  (一)___________________________________________________

  (二)___________________________________________________

  (三)___________________________________________________

  八、违约责任

  1.甲方无理干扰乙方的.生产经营活动,给乙方造成损失的,从上缴利润中扣除赔偿金额。

  赔偿金的计算方法为_______。

  2.乙方未按合同完成上缴利润总额或年度上缴利润额,按下述办法交付违约金:_______________。

  3.乙方未实现第___条规定的经济技术指标的,按下述办法交纳违约金;未实现企业升级时,_____;新增固定资产达不到规定数额时,______;技术改造任务未完成时,_____;产品质量未达到规定标准时________。

  4.乙方承包期间,给企业财产造成损害的,按下述办法支付赔偿金:___________________________。

  九、企业经营者的奖惩乙方完不成承包指标时,分别下列情况对企业经营者进行处罚:

  1.________________________________

  2.________________________________

  3.________________________________

  乙方完成或超额完成承包指标时,分别下列情况,对企业经营者进行奖励:

  1._______________________________。

  2._______________________________。

  3._______________________________。

  十、合同的变更和解除

  1._______________________________。

  2._______________________________。

  3._______________________________。

  十一、争议的解决方式因本合同发生争议时,双方应协商解决,协商不成时,以下列第___种方式解决:

  1.交_____工商局经济合同仲裁委员会仲裁;

  2.交_____法院审判。

  十二、本合同自____时起生效。

  合同正本一式2份,甲、乙双方各执一份,副本一式___份,分送______。

  甲方:(公章)

  乙方:(公章或个人签章)

  地址:

  地址:

  法人代表(签章):

  企业经营者(签章):

  代理人(签章):

  签约日期: 年 月 日

  签约地点:

【承包经营合同】相关文章:

承包经营合同 合同法 承包经营合同02-07

承包经营合同(精选)07-08

承包经营合同06-13

(精选)承包经营合同07-05

承包经营合同08-25

承包经营合同06-08

[精选]承包经营合同07-09

店铺承包经营合同08-22

承包经营合同【荐】09-01

【热】承包经营合同09-01