买卖合同

买卖合同

时间:2022-10-12 03:48:42 买卖合同 我要投稿

买卖合同模板汇总10篇

  在人们愈发重视契约的社会中,合同起到的作用越来越大,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。相信大家又在为写合同犯愁了吧,以下是小编为大家收集的买卖合同10篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

买卖合同模板汇总10篇

买卖合同 篇1

  车 主:____________________________ 买方(承买人)___________________________

  车 主 地 址: 买 方 地 址:____________________________

  车 主 电 话: 买 方 电 话:

  车主根据《旧机动车辆交易管理规定》,与买方就下列车辆的交易达成如下协议:

  一、车辆情况

  车类型号:___________________________ 车 身 颜 色:_________________________________________

  车牌号码:___________________________ 行 驶 公 里:_________________________________________

  发动机号:___________________________ 燃 料:_________________________________________

  车架号码:____________________________ 初次入户时间:_________________________________________

  二、车辆具备下列证件及备件(在方格里打“√”为示)

  □行驶证正、副本 □购置税(费)证 □路费收据 □车船使用税标志(发票)

  □机动车辆登记证书 □定编证(使用证) □营运证 □备胎 □千斤顶 □钥匙

  三、确认所购车辆的目前实际状况,不得以车况为由中途退车。

  四、车主保证该车的来源合法,手续齐全、真实有效,并承担因该车和手续不合法引起的'法律责任。

  五、成交价人民币(大写)____________________________元整(¥_____________________________________元)

  六、付款方式(在方格内“√”为示:)

  a)本协议签订后,买方一性付清全车款;办理车手续。

  b)本协议签订后,买方付购车定金人民币(大写)________________(¥_______元)在(¥________天内,

  买方付清余款人民币(大写) ______________________元整(¥___________元)后办理提车手续。

  七、办理过户:买方应主动积极按卖方的要求备齐过户所需资料,由卖方协助办理过户手续办,取得过户受理;回执或行驶证(取证时间以车管所受理回执所规定的时间为准,包括顺延时间)

  八、违约责任:

  1.卖方在收到买方购车款项后,将积极协助买方办理过户手续,如未能将车辆过户手续办妥(车管部门造

  成的延误除外,届时双方协调解决),买方有权提出退车,但应维持该车交付时的状态,卖方将已付的购车款如数退还给买方。

  2.买方应在提车后____日内卖方配合办理过户手续,如逾期未办理,应向卖方支付违约金_____________元。

  3.如买方逾期未交清余款,卖方有权将该车另作处理不须通知买方,所收定金不再退还。

  九、该车在 年 月 日 时 分以前发生一切交通事故、经济纠纷、法律责任均由原车主或转让人负责,该车在 年 月 日 时 分以后发生一切交通事故、经济纠纷、法律责任均由承买人负责。

  十、补充条款:___________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  十一、当该车从车方名下过户到买方名下,买卖双方办理完移交手续后,本协议即执行完毕。

  十二、本协议地式贰份,买方一份,卖方一份,交易后代表签字盖章后生效。

  备注:如需注明车辆营运或非营性质和车辆某一系统或某一部件的质量情况,请在条款中补充说明。

  买方: (签章) 卖方: (签章)

  年 月 日 年 月 日

买卖合同 篇2

  合同双方:

  (1) 甲方(发包方) 联系电话:

  地址: 工作单位:

  (2) 乙方:(承包方) 电话:

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定结合本地区装饰装修工程的特点,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲乙双方装饰装修工程的有关事宜,达成如下约定:

  第一条, 工程概况

  1、工程地点:

  2、工程承包方式:

  3、工程总价款:【 元】,大写

  4、工程期限: 开工日期 年 月 日,

  竣工日期 年 月 日 ,计 天。

  第二条, 工程施工图

  双方商定施工图纸采取甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、工程施工队各持一份,甲方在确定图纸后应在施工图纸上签字认可,施工队依照图纸严格施工。如遇特殊情况,甲方更改变动设计图纸,应及时通知乙方。

  第三条, 工程监理

  若本工程实行甲方指定工程监理,则须与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系电话及监理工程师的职责等通知乙方,如无特殊要求,则由乙方指定本公司监理对施工过程进行全程监理。

  第四条, 乙方工作

  1、施工中严格按照安全施工规范,防火规定,施工要求及质量标准,按期保质完工;

  2、严格执行本地区有关施工现场管理的规定;

  3、严格遵守施工物业小区的物业管理条例;

  4、保护好施工现场的物品陈设,保证室内上下管道畅通;

  5、保持施工现场的整洁,工程完工后负责清扫现场。

  第五条, 甲方工作

  1、开工前三天,为乙方入场施工创造条件,包括:搬清室内物品,不易搬动的应归堆,遮盖,以不影响施工为原则;

  2、提供施工期的水源、电源;

  3、负责协调施工队与邻里的关系;

  4、负责办理拆除原室内建筑的非承重结构或管线变动审批手续;

  5、物业部门需办理施工手续的,应提前通知并协调乙方办理相关手续;

  6、施工期间,甲方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫和消防工作;

  7、参与工程质量和施工进度的监督,做好材料进场,工程竣工验收。

  第六条, 工程变更

  工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,变更所产生的工程费用不计入预算费用内(详见工程预算书),甲方应在变更单签订后一次性付清变更所需款项方可施工,参照合同第七条第一款之规定,工程顺延。

  第七条, 工程顺延

  由于以下原因造成竣工日期延误,经甲方确定,工期应顺延;

  1、工程量变更或设计变更,工期顺延;

  2、遭遇不可抗力,工期顺延;

  3、甲方未按合同约定按时支付工程款,工期顺延;

  4、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作影响施工的,工期顺延;

  5、因甲方提供的`预算外材料,设备质量不合格而影响工程质量,造成返工,工期顺延,返工费用由甲方承担;

  6、甲方同意工期顺延的其他情况,因乙方责任不能按期完工的工期顺延;

  7、因乙方原因造成工程质量存在问题造成返工的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  第八条, 工程验收和保修

  1、双方约定在施工过程中分下列几阶段,对工程质量进行验收:

  A.土建及其它杂项完工;

  B.木工完工;

  C.油工完工;

  2、乙方应提前三天通知甲方参加验收,阶段验收合格后填写工程验收单;

  3、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应自接到验收通知单次日内进行验收,填写工程验收单,在工程款结清后,办理房屋及钥匙移交手续;

  4、本工程自验收合格双方签字之日起保修,保修期为壹年,并且终生维修,填写工程保修单,移交维修部。

  第九条, 工程款支付方式及期限

  1、工程款分三次付清,第一次付款在签订装修合同当日内,即 年 月 日,支付工程总价款的65%, 元,大写 作为前期主材款,第二次付款于 年 月 日之前付清工程总价款的33% 元,大写 用于支付人工工资;第三次付款在工程全部完工,验收合格三日内付清剩余2%款项 元,大写 。

  2、若甲方未按合同约定,逾期付款超过三日,乙方有权停工,待款项付清后方可施工,且参照合同第七条第三款,工期顺延;

  3、工程款全部付清后,乙方应向甲方开具正式统一保修收据。

  第十条, 违约责任

  1、合同双方当事人的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律法规及有关政策规定,受到处罚或给对方造成经济损失的,均有责任方承担责任并承担经济损失;

  2、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;

  3、因一方原因,造成合同无法继续履行时,应及时通知对方办理合同终止手续,有责任方赔偿对方相应的经济损失;

  4、如甲方应付工程款逾期付款超过七日,乙方有权解除合同,后果由甲方承担;

  5、乙方在工程款按期支付的情况下延误工期,由乙方承担延期交工的责任。

  第十一条,合同附件和本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力;

  第十二条,本合同连同附件共 页,一式 份,具有同等法律效力,合同持有情况如下:

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

买卖合同 篇3

  原告周xx,男,汉族,住上海市闸北区。

  委托代理人岑xx,上海市xx律师事务所律师。

  委托代理人徐xx,上海市xx律师事务所律师。

  被告黄xx,女,汉族,住上海市浦东新区。

  被告楼xx,女,汉族,住上海市浦东新区。

  原告周xx诉被告黄xx、楼xx买卖合同纠纷一案,本院受理后,依法适用简易程序,公开开庭进行了审理。原告周xx的委托代理人徐xx到庭参加诉讼,被告黄xx、楼xx经本院依法传唤,未到庭应诉。本案现已审理终结。

  原告周xx诉称,被告黄xx与案外人楼xx系夫妻关系,被告楼xx系黄xx与楼xx之女。20xx年3月,楼xx向原告购买电梯配件,合同总价款人民币275,000元。原告依约向楼xx交付货物后,楼xx陆续支付货款147,500元。20xx年12月20日,楼xx出具欠条一张,确认欠原告127,500元货款未付。20xx年11月2日,楼xx死亡。现认为,该笔欠款发生在楼xx与被告黄xx夫妻关系存续期间,且其生意收益用于家庭生活,故该笔欠款系夫妻共同债务,被告黄xx应予归还;被告楼xx系楼xx的法定继承人,应在所继承的遗产范围内支付欠款。故向法院起诉,要求判令:被告黄xx支付原告货款127,500元;被告楼xx在继承楼xx的遗产范围内承担还款责任;本案诉讼费由被告承担。 被告黄xx、楼xx未到庭应诉,亦未书面答辩。

  经审理查明,被告黄xx与案外人楼xx系夫妻关系,被告楼xx系双方婚生女儿。20xx年12月20日,楼xx向原告出具欠条一张,称:欠周xx127,500元,注:其余货款已清。20xx年11月2日,楼xx报死亡。20xx年2月23日,原告起诉来院,要求判如所请。

  以上事实,有原告提供的欠条、户籍信息等证据及原告当庭陈述,在案佐证。

  本院认为,楼xx欠原告货款的事实,有原告提供的楼xx出具的`相关欠条为凭,原告与楼xx之间的债权债务关系,依法可以确认。欠款日期发生在楼xx与黄xx婚姻关系存续期间,欠款数额为127,500元。在无证据证明原告与楼xx明确约定本案所涉欠款为楼xx个人债务,也无证据证明楼xx与黄xx夫妻关系存续期间实行财产分别制,并为原告所明知的情况下,原告主张此笔产生于楼xx与黄xx夫妻关系存续期间的欠款为楼xx与黄xx的夫妻共同债务,合法有据,原告据此要求黄xx支付欠款,合理合法,应予支持。被告楼xx作为楼xx的法定继承人,遗产继承应当清偿被继承人应当承担的债务。被告黄xx、楼xx经本院依法传唤,未到庭应诉,视为其放弃应诉、抗辩的权利,由此产生的法律后果由其自行承担。依照《中华人民共和国继承法》第三十三条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释(二)》第二十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条之规定,判决如下:

  一、被告黄xx应于本判决生效之日起三十日内支付原告周xx欠款人民币127,500元;

  二、被告楼xx在继承楼xx的遗产范围内承担付款责任。

  负有金钱给付义务的当事人如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

  案件受理费人民币2,850元,减半收取1,425元,由被告黄xx承担。

  如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于上海市第一中级人民法院。

  审 判 员 谷丽云

买卖合同 篇4

  出卖人:___________

  买受人:___________

  一、 摩托车金额:___________

  摩托车品牌型号颜色价格备注

  二、交车方式:

  交车地点: ___________

  交车时间:___________

  付款方式: ___________

  付款时间: ___________

  三、质量维修:

  1、出卖人向买受人出售的摩托车,其质量必须符合国家颁布的摩托车质量标准。

  2、出卖人向买受人出售的摩托车,必须是在《全国摩托车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的摩托车。

  3、出卖人向买受人出售摩托车时要真实、准确介绍所销售车辆的基本情况。

  4、出卖人在买受人购买车辆时必须向买受人提供:(1)销售发票;(2)(国产车)车辆合格证、(进口车)海关进口证明和商品检验单;(3)保修卡或保修手册;(4)说明书;(5)随车工具及备胎; (6)

  5、买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的'车辆证件、手续是否齐全。

  6、买受人在购车时应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。

  7、摩托车在购买后,由出卖人负责与生产厂家的维修站联系、解决。

  8、如属于在摩托车售出前流通过程当中出现的质量问题,出卖人未向买受人时示的,依法承担责任。

  9、如买受人使用、保管或保养不当造成的问题,由买受人自行负责。

  四、违约责任:

  五、争议解决:因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由双方当事人协商解决;也可提交苏州仲裁委员会仲裁。

  六、合同文本:本合同一式二份,双方各执一份。

  七、合同效力:本合同经买卖双方签章后生效。

  买受人(签章):___________ 出卖人(签章):___________

  地址:___________ 地址:___________

  电话:___________ 电话:___________

  ____年____月____日

买卖合同 篇5

  合同编号:

  卖方: 签订地点:

  买方: 签订时间: 年 月 日

  根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,经双方协商一致签订本合同。

  第一条 农药的基本情况

  编号

  农药

  名称

  商标

  或品牌

  登记

  证号

  产品

  批号

  生产厂

  包装

  规格

  数量

  单价(元)

  金额(元)

  合计人民币金额(大写): ¥

  (注:空格如不够用,可以另附页或加项)

  第二条 付款方式及期限

  双方约定按以下第 项执行:

  1.合同签订后,买方支付定金 元;卖方交货后,买方于 年 月 日前支付价款,定金抵作价款或者返还。买方付款后,卖方应当开具销售凭证。

  2.合同签订后,买方在签约地点当场支付价款,卖方应当开具销售凭证。

  3.其他方式: 。

  第三条 交货方式及期限

  双方约定按以下第 项执行:

  1.合同签订后,在签约地点当场交货。

  2.卖方于 年 月 日送货到指定地点 ,运费 元由 方承担。

  3.买方于 年 月 日到指定地点 提货。

  4.其他方式:

  第四条 质量标准:□国家标准□行业标准□企业标准□其他标准:

  第五条 验收

  1.双方约定于卖方交货后 日内对农药进行验收。

  2.包装应贴有标签或者附具说明书,注明农药名称、企业名称、产品批号和农药登记证号或者农药临时登记证号、农药生产许可证号或者农药生产批准文件号,以及农药的有效成份、含量、重量、产品性能、毒性、用途、使用技术、使用方法、生产日期、有效期和注意事项等。农药分装的,标签或者说明书上还应当注明分装单位。法律、法规另有规定的,从其规定。

  其他验收内容 。

  对质量有异议双方可委托 部门抽样检测。

  第六条 违约责任

  1.交付的农药不符合第一、四条规定的,买方有权要求减少价款、补足数量、换货或退货;由此给买方造成的损失,卖方应予赔偿。

  2.一方迟延交货或支付货款的`,每日按照迟延部分价款的 %向对方支付违约金。迟延超过 日的,对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。

  3.因农药质量问题给买方造成损失的,卖方应予赔偿。

  4.其他违约责任 。

  第七条 合同争议的解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商或申请调解解决;协商或调解不成的,按下列 种方式解决:

  1.提交重庆仲裁委员会仲裁;

  2.向人民法院起诉。

  第八条 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同正本一式 份,买卖双方各执 份,具有同等法律效力。

  第九条 其他约定事项:

  卖方(章): 买方(章):

  年 月 日 年 月 日

买卖合同 篇6

  买受人(以下简称甲方):_________

  住所:___________________________

  证照种类:_______________________

  号码:___________________________

  电话:___________________________

  代理人:_________________________

  身份证号:_______________________

  电话:___________________________

  出卖人(以下简称乙方):_________

  住所:___________________________

  证照种类:_______________________

  号码:___________________________

  电话:___________________________

  代理人:_________________________

  身份证号:_______________________

  电话:___________________________

  依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就买卖(新、旧)机动车事宜,达成如下协议:

  第一条 乙方有权出售属于自己的(新、旧)机动车,(或乙方受_________委托),有权出售车牌号码为:_________的(新、旧)机动车。

  第二条 (新、旧)机动车状况

  销售车辆1:销售车辆车牌号码______;出厂日期_________;已行驶公里数_________;车辆类型_________;厂牌型号_________;(初次)登记日期_________;颜色_________;发动机号_________;车架号_________;车辆购置附加费凭证编号_________;养路费缴付凭证编号_________;有效期从_________至_________;最后一次年检时间_________;车辆状况:_________。

  销售车辆2:销售车辆车牌号码______;出厂日期_________;已行驶公里数_________;车辆类型_________;厂牌型号_________;(初次)登记日期_________;颜色_________;发动机号_________;车架号_________;车辆购置附加费凭证编号_________;养路费缴付凭证编号_________;有效期从_________至_________;最后一次年检时间_________;车辆状况:_________。

  销售车辆3:销售车辆车牌号码______;出厂日期_________;已行驶公里数_________;车辆类型_________;厂牌型号_________;(初次)登记日期_________;颜色_________;发动机号_________;车架号_________;车辆购置附加费凭证编号_________;养路费缴付凭证编号_________;有效期从_________至_________;最后一次年检时间_________;车辆状况:_________。

  第三条 价款

  (新、旧)机动车价格(不含税费):_________;金额大写:_________。

  (新、旧)机动车交易中所发生的税由甲方负责( )、乙方负责( )、双方各负责一半( );所发生的费由甲方负责( )、乙方负责( )、双方各负责一半()。

  第四条 付款方式及付款时间

  1、付款方式(支票、现金):_________

  2、付款时间:_________

  第五条 验收时间、验收方式及交接时间、交接手续

  1、验收时间:_________

  2、验收方式:双方约定车辆由甲、乙双方当面验收,并办理相关手续。

  3、交接时间、交接手续:车辆验收合格后,双方办理车辆交接,乙方应在15个工作日内协助甲方办理完车辆过户、转籍手续,并向甲方移交与车辆相关的各种文件和证明(见附件三:《乙方向甲方移交的文件和证明清单》)。

  第六条 甲方的权利和义务

  1、按合同约定的'时间与乙方当面验收车辆,审验乙方提供的卖车相关文件和手续。

  2、持本人(或本单位)有效证件,按规定与乙方共同办理车辆交易过户或转籍手续。

  3、车辆交接后在办理过户期间,车辆使用中发生的任何问题,由使用者自行负责。

  4、不得采取胁迫、欺诈、提供虚假文件或虚假证明等手段进行交易。

  5、_________。

  第七条 乙方的权利和义务

  1、按合同约定负责向甲方提供有关的文件和证明(见附件三:《乙方向甲方移交的文件和证明清单》);

  2、如实向甲方陈述车辆的状况,并保证车辆状况陈述的真实性,对隐瞒车辆存在的重大质量问题承担赔偿责任。

  3、协助甲方办理车辆过户、转籍手续;

  4、因乙方原因致使成交车辆在约定期限内不能办理过户、转籍手续的,应接受甲方退车要求,解除合同、全数退还车款,赔偿因此给甲方造成的经济损失,并承担因此产生的法律责任;

  5、因出售车辆所发生的所有权或因乙方擅自转委托等问题,造成甲方与第三方发生争议,承担因此而产生的法律责任和经济损失。

  第八条 变更和解除

  双方协商一致可以变更或解除合同,但单方解除合同或者单方原因致使合同不能履行、给对方造成经济损失的,应当按实际损失向对方赔偿。

  第九条 违约责任

  任何一方违反本合同约定均属违约行为,应按照本合同标的物总价款的_________%承担违约金,造成损失的应赔偿对方的一切经济损失。

  第十条 解决合同争议的方式

  合同发生纠纷,可向有关部门申请调解,调解不成时约定采取下列种方式解决:

  1、向_________仲裁委员会申请仲裁;

  2、向人民法院起诉。

  第十一条 几项具体约定

  1、双方应遵循国家有关法律、法规、规章的规定和(新、旧)机动车交易市场的规定进行交易,因违反法律、法规或规章给对方造成经济损失的,应赔偿对方的一切损失;双方共同违法、违规造成损失的,其损失共同承担;

  2、乙方收取甲方全部购车款后,按规定向甲方开具收款凭证;

  3、本合同一式三份,甲、乙双方各持一份,工商行政管理部门留存一份;

  4、本合同经签字(或盖章)后生效。

  第十二条 其它约定条款:_________。

  甲方(签章):__________________

  法定代表人(或自然人):________

  ___________年________月_______日

  乙方(签章):__________________

  法定代表人(或自然人):________

  ___________年________月_______日

  签订地点:______________________

买卖合同 篇7

  甲方:_________

  乙方:_________

  就_________用户试用事宜,甲乙双方达成如下协议:

  一、甲方权责

  1.甲方为乙方提供_________,用于乙方试用_________天。

  2.甲方可在试用期(_________天)内向乙方收取试用押金RMB_________元,甲方开出收据,于试用期结束,全部退还给乙方。

  3.试用中,如有配件、包装、外壳的缺失或损坏,甲方应从乙方的押金中一律扣除相应钱款人民币_________元。

  4.乙方到期交还试用品时,甲方应予以当场测试完好后,方能全额退给押金。?

  二、乙方权责

  1.乙方在试用前必须向甲方交付押金RMB_________元。

  2.乙方在试用期内必须为甲方保管好_________产品本身,所有配件及包装。

  3.在试用期间该产品因质量或人为原因造成的无法正常使用或因此引起的其它硬件的损坏,甲乙双方按普通用户_________服务协议及保修条列处理(详见附件)。

  4.乙方应在试用结束后的_________日内把试用品归还甲方,逾期试用品视同以_________元价格售出。?

  三、试用开始时间从签署用户试用协议的`第二天生效。如果_____的试用表现让乙方满意,需要购买该试用品:统一价格为____元。

  四、双方以互相理解的基础签订此合约,在发生争议或意外事件的情况下应本着互相尊重的原则协商解决。

  五、本协议一式二份,自双方签字盖章之日起立即生效,甲乙双方各执一份。不得单方面解除合约,否则应根据对方的损失情况协商赔偿。

  甲方(签章):

  法定代表人或授权代理人:

  _________年____月____日

  乙方(签章):

  _________年____月____日

买卖合同 篇8

  甲方(买方):

  法定代表人:

  乙方(供方):

  法定代表人:

  双方本着保护动物,爱惜、尊重生命的人道主义精神,以诚信、公平、合理之原则,经双方充分的平等协商,特订立本合同,双方共同遵守。

  一、宠物信息

  双方交易的宠物情况如下:

  宠物品种: 犬/猫

  出生: 年 月 日

  性别:

  毛色:

  首次驱虫: 月 日

  驱虫药物:

  首免疫苗: 月 日

  疫苗种类:

  保健诊所:

  转让价格:人民币(大写) (¥ 元)

  (以下简称"宠物")

  二、付款与交接

  1、甲方应于 年 月 日前向乙方按转让价格支付转让款;

  2、乙方应于 年 月 日前向甲方交付宠物。

  3、宠物交付地点:

  附带交付材料或设施(不再另行收费):

  4、乙方指定收款账号:

  开户行:

  户名:

  三、双方权利义务

  1、甲方本着为宠物提供合适之生存环境,爱护宠物之目的,与乙方订立该买卖协议。

  2、甲方承诺购买的宠物交接完毕后,尽饲养人之义务,对被买宠物的生命存续期间的防疫、疾病、生育负有照料之义务,并对被买宠物的非正常灭失、受伤、疾病、死亡负有严格的、完全的过错责任;

  3、乙方有义务向甲方告知宠物健康状况、性格、爱好、生活习惯等情况,为甲方饲养购买的`宠物提供必要的咨询和协助;

  4、甲方在交接宠物前,必须对此宠物的健康状态作初步检查。若发现健康方面的异常,立即告知乙方。

  5、宠物在出售后十五天内出现传染性疾病“犬瘟热”、“犬细小病毒”致命传染病问题(注:须在指定保健诊所使用“韩国RAPIGEN”传染性疾病检测试纸板进行测定),乙方承担犬只的全部治疗费用或为甲方更换同等价格的宠物。宠物售出十五天直至以后,乙方不再承担上述宠物的任何责任。

  6、若非宠物健康原因,甲方在购买该宠物后五天内请求退换,则应向乙方支付相当于该宠物转让价格的 %作为违约金。

  四、争议解决

  因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由合同各方协商解决,也可由有关部门调解。协商或调解不成的,应向本合同签订地( 市 区)所在地有管辖权的人民法院起诉。

  五、附则

  1、本协议一式二份,协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。

  2、本协议经各方签署后生效。

  签署时间: 年 月 日

  甲方(盖章):

  法定代表人或授权代表(签字):

  乙方(盖章):

  法定代表人或授权代表(签字):

买卖合同 篇9

  买卖合同的标的物应包括哪些?是仅限于实物还是包括未来之物和权利?对此,大陆法系许多国家都作出了明确的规定,我国合同法则没有明确规定。实体物作为买卖合同的标的物在各国立法上的规定是一致的。但对于买卖合同的“标的物”是否包括将来之物,以及是否包括权利的问题,国外立法也存在不同的立法例,国内法学理论界和司法实务界均存在不同认识。

  1.买卖合同的标的物是否包括将来之物

  将来物,是相对于现在物而言的,在德国民法中,它被称为“将来财产”。它是指“现时不存在,将来才能存在的物,有时也指事实上已存在,不过订约时还不属于当事人所有的物。”就大陆法系国家而言,立法明确规定买卖标的物的,当以日本和俄罗斯为代表。如日本民法典第506条就规定:“以他人权利为买卖标的时,出卖人负有取得该权利并转移于买受人的义务。”日本的学者和判例也都认为,以他人权利为标的之买卖有效。俄罗斯联邦民法典第455条则明确规定:“买卖合同可对卖方现有的商品签订,也可以对卖方将来制造或将来取得的商品签订。”就英美法国家而言,在立法和判例中也大都承认将来物可以成为买卖标的物。如1979年颁布的英国货物买卖法中就将“货物”的定义扩展到正在制造中和卖方在买卖合同订立后将占有的物之上。而美国统一商法典第2—05条也将货物分为现货和期货两种,规定:“不是现实存在并已特定化的货物称为期货。对期货或期货中任何权益作出的现售,效力上相当于销售合同”。不仅如此,

  将来物为买卖标的的观点已为有关的国际公约所接受。如(联合国国际货物销售合同公约)第3条第1款规定:“供应尚待制造或生产的货物的合同应视为销售合同。”

  在我国,买卖合同标的物是否包括将来之物呢?依合同法第130条的规定,买卖合同实质是买卖双方进行所有权交换的合同;第132条规定,出卖的标的物应当属于出卖人所有或有权处分。据此,从理论上,法律并不承认正在制造中和合同订立后将有的物能够成为买卖合同的标的物。但是,在经济活动和社会生活实践中,存在着大量以将来之物为标的物的买卖合同。农副产品预购合同,都是以合同订立时并不存在、需要过一段时间才会生产出来的农副产品为标的物的;许多工业制品定购合同,也是要在合同订立后再组织进行生产加工的;许多技术开发合同,也是要在合同订立后才进行研制开发的。对于这些合同,不论是原经济合同法、涉外经济合同法、技术合同法,还是合同法,都是予以确认和保护的。因此,虽然法律没有明文规定,但我国实际上是承认未来之物可以成为买卖合同标的物的。

  基于上述分析,在司法实践中,对于出卖人在订立时并不拥有所有权或处分权,但在合同履行过程中可以拥有所有权或处分权的合同,不能以标的物不合法为由否认合同的法律效力,而要依法予以确认并保护。如关于“期货”买卖的合同,只要不违背其他有关法律的特别规定,就要予以确认、保护。否则,就违反了市场经济运行规律,制约着市场经济的发展。

  2.买卖合同的标的物是否包括权利

  对于买卖合同标的物是否应当包括权利,历来有不同的理解。一种观点认为,作为买卖合同的标的物是指具有特定物或种类物特征,并允许进入民事流转的有体物;其他类型的财产流转(如有价证券、智力创作成果、请求权和使用权的转让等),则归入其他合同类型研究。另一种观点认为,买卖的标的包括物和权利两种,物指有体物,物附着所有权,物的买卖即是所有权买卖;权利指所有权以外的其他财产权利,包括其他物权、债权、知识产权中的财产权利,不含人身权和继承权。上述两种观点均有其各自的道理,世界各国立法对此也有不同的规定,大体上有两种观点。英美法系国家大都认为,买卖合同是关于有体物移转财产所有权的活动,权利不能成为一般买卖合同的标的`,而需接受其他法律的调整。大陆法系国家,大都承认权利作为买卖合同标的物。如德国民法典第433条规定:“因契约买卖,物的出卖人负有向买受人交付其物,并使其取得该物所有权的义务。权利的出卖人负有使买受人取得权利的义务。”法国民法典第1598条在对有体物买卖标的物的范围作了明确界定后,在第1607条也对无形财产的买卖作了明确的规定。俄罗斯联邦民法典第1编第54条规定:“本节(指批发买卖合同一节)规定的原则适用于财产权利买卖。但如果该权利的内容和性质有其他不同的除外。”日本民法典则完全抛弃了将有体物买卖与其他财产权利分别定义的繁琐做法,将买卖标的统一于“财产权”这一概念里。

  我国合同法基本上沿用了英美法上的规定,其所规定的买卖合同制度基本上只调整以有体物为标的的买卖合同活动,而不调整以权

  利为标的的买卖合同活动。而有关权利的转让、买卖分别由特别法予以调整和规范,如专利法调整有关专利转让合同、证券法调整股票和债券的买卖活动、商标法调整商标的转让活动、技术转让合同则在合同法中列出专章作出专门的规定。这就形成了将实物买卖与权利买卖区分开来的,实物买卖由合同法调整,权利买卖则由其他特别法来调整的立法格局。对于没有特别法或其他法律没有规定的,则参照适用买卖合同制度的有关规定处理。合同法第174条对此也作了明确的规定:法律对其他有偿合同有规定的,依照其规定;没有规定的,参照买卖合同的有关规定。

  根据上述分析,在司法实践中,对于以权利为标的的转让、买卖合同,应当首先适用有关专门法律或其他法律、行政法规的规定处理。在其他法律或行政法规没有具体规定和处理原则时,才参照适用合同法中买卖合同的规定处理。

买卖合同 篇10

  甲方:_______________________________________汽车销售服务有限公司

  地址:___________________________________________________________

  电话:____________________传真:______________________

  乙方:_____________________

  地址:___________________________________________________________

  电话:_____________________

  甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就买卖汽车事宜,订立本合同。

  1、订购车型与相关费用

  订购品牌:_____________________ 型号:__________________________

  车身颜色:_____________________数量:__________________________

  裸车单价:____________________元(大写_____________________________)

  增值税费:____________________元(大写_____________________________)

  实际申报发票裸车单价:_______________元(大写_______________________)

  购置税费:_______元(大写_________) 减免金额:_______元(大写________)

  甲方代理上牌服务费_________元,大写_______________(包括车管理所费用)

  甲方代理购买商业保险(是/否 )_____________元(大写__________________)

  乙方需另行交付有关费用和支付劳务报酬(是/否 )______元(大写_________)

  2、交车时间与地点、交付及验收方式

  a、交车时间:_________年_________月_________日前。

  b、提车方式:乙方自提__________ 甲方送车上门_________。

  c、交车地点:_________________________________________

  d、车辆交接时当场验收,乙方应对所购车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。如对外观有异议,应当场向甲方提出。

  e、甲方向乙方交付订购全新汽车及所有随车文件,双方签署车辆交接书,即为该车辆正式交付。

  f、车辆正式交付之时起,该车辆的所有权和风险责任由甲方转移至乙方。

  3、定金与付款方式

  a、本合同签订时,乙方应向甲方支付定金___________元(大写___________),乙方不能按约支付车款的,无权要求返还定金。甲方不能按约交付约定车辆的,应当双倍返还定金。

  b、验收车辆后, 乙方应向甲方支付全部车价款的_________%,计人民币_________万元,大写_________________________。

  c、车辆抵押贷款方式, 验收车辆后, 乙方应向甲方支付全部车价款的_____%,计人民币____________万元,大写___________________,甲方代理乙方办理车辆抵押贷款(是/否 )_____________元(大写__________________),佣金_____________元(大写__________________)。

  d、车辆交付时,定金可以抵作车价款。

  4、 质量

  甲方向乙方出售的车辆,其质量必须符合国家有关规定,必须能通过落籍地公安交通管理部门的检测,可以上牌行驶的全新合格出厂汽车。

  5、 违约责任

  a、乙方未按合同约定的时间付款,逾期在_________天之内,乙方向甲方支付逾期应付款的万分之_________违约金。

  b、逾期超过_________天后,甲方有权通知乙方终止本合同,定金不予退还、 c、甲方未按本合同约定的期限交付约定的车辆,逾期在_________天之内,甲方向乙方支付逾期应付款的万分之_________违约金。

  d、逾期超过_________天后,乙方有权通知甲方终止本合同,甲方双倍返还乙方定金。

  e、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的'理由,并应在10日内提供证明,允许延期履

  行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 f、乙方所购汽车的整车质量保证期限为_________年_________万公里,两者以

  先到者为限,除非不属于保证范围内。在保修期内出现质量问题,应当到甲方或生产厂指定的特约维修站进行维修、保养。

  6、 其他

  a、双方地址、电话若有改变,必须及时书面通知对方。

  b、本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜,双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。

  c、本合同及其补充条款、补充协议及附件中的手写文字与打印文字有矛盾时,以手写文字为准。

  7、 生效

  本合同自双方签字或盖章之日起生效,本合同壹式贰份,具有同等效力。其中甲、乙双方各执壹份。

  甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

  代理人(签字):_________ 代理人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

【买卖合同】相关文章:

买卖合同买卖合同集合04-03

买卖合同 买卖合同内容06-09

关于买卖合同 买卖合同05-30

实用的买卖合同买卖合同03-07

车库买卖合同-买卖合同07-25

买卖合同模板买卖合同签订模板03-15

学校买卖合同校服买卖合同12-06

有关买卖合同模板 买卖合同的写法模板04-07

机械买卖合同_机械买卖合同格式01-16

房屋买卖合同个人房屋买卖合同11-18