样品买卖合同15篇
随着人们法律意识的建立，合同的法律效力与日俱增，签订合同也是最有效的法律依据之一。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编整理的样品买卖合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
样品买卖合同1
出卖人：__________________(以下简称甲方)
买受人：__________________(以下简称乙方)
兹为__________________货物买卖，经双方同意议定条件如下：
第一条：
乙方向甲方订购____________货物，如合同成立同日由甲方交付样品同品同种同类同质的货物______件，甲方应于______日内交付乙方。
第二条：
甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。
因此致乙方受有损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。
第三条：
如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。
第四条： 买卖货款议定每件人民币______仟______佰元共人民币______万______仟______佰元于甲方，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。因此所受的损害亦得请求赔偿。
第五条：
乙方预知届期不能付款的，可于______日前通知甲方展延日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应付赔偿之责。
第六条：
甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此乙方致受有损害者，更得请求赔偿。
第七条：
货价如有升降变动的，各不得主张增减，或借故解除合同等情况。
第八条：
合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第 ______种方式解决：
(一)提交____________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第九条：
其他约定事项：________________________
本合一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。
甲方：乙方：日期：
样品买卖合同2
甲方（卖方）：
合同编号：G-0502
乙方（买方）：
签订地点：上海
第一条 红木家具基本情况 （请逐项填写，勿写“同样品”；“验收说明”等内容请在验收后填写）签订时间：________年____月____日
第二条 质量标准：每件红木家具应符合B2385-20 新版《中国深色名贵硬木家具标准》规定的树木名称，产品标识和实际用材符合，且不低于样品同等质量。
第三条 付款方式：签订合同后，乙方于____日内付清全额货款，甲方将于收到货款3天内发货。
第四条 甲方送货，运费由甲方承担。乙方缴清货款，经乙方验货签收，甲方应在交货时督促乙方对家具的商标、数量及款式等外观特征及有无《产品质量承诺书》进行验收，乙方发现问题应当场提出，并由双方协商达成解决方案。
第五条 违约责任：若甲方未能按约定时间交货，每延误一天，按合同总额的 10 %向乙方支付违约金。
第六条 购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在 7 天内修理或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的，甲方应予以更换或退货。
第七条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事 人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第 二 种方式解决：
（一）提交当地仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
第八条 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。
甲方（签章）：乙方（签章）：
开户银行： 开户银行：
账号：账号：
联系方式： 联系方式
样品买卖合同3
卖方：________（下称甲方）
地址：________
邮编：________
电话：________
传真：________
电子邮箱：________
买方：________（下称乙方）
地址：________
邮编：________
电话：________
传真：________
电子邮箱：
兹为货物买卖，经双方同意议定条件如下：
第一条
乙方向甲方订购________货物，于合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物________件，甲方应于________日内交付乙方。
第二条
甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于________日前通知乙方延缓日期；但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方受有损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。
第三条
如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日期应经双方议定。
第四条
买卖货款议定每件人民币________元，共人民币________元，于甲方交货同时应悉数付清。如乙方不付清，甲方可将货停止交付，并催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。因此所受的损害亦得请求赔偿。
第五条
乙方预知届期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应页赔偿之责。
第六条
甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此乙方致受有损害者，更得请求赔偿。
第七条
货价如有升降变动的，各不得主张增减，或借故解除合同等情况。
第八条
合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：
（1）提________交仲裁委员会仲裁；
（2）依法向人民法院起诉。
第九条其他约定事项：________本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。出卖人（甲方）（签章）：________买受人（乙方）（签章）：________________年____月____日________年____月____日
签订地点：________签订地点：________
样品买卖合同4
上诉人(原审原告)xxxx空调工程有限公司,住所地枣强县富强北路167号。
法定代表人李xx，董事长兼总经理。
委托代理人汤x，xxxx空调工程有限公司职员。
被上诉人(原审被告)xxx房地产开发有限公司,住所地北京市大兴区榆垡镇今荣街69号。
法定代表人吴xx，董事长。
委托代理人安xx，xxx房地产开发有限公司职员。
上诉人xxxx空调工程有限公司(以下简称xx空调公司)因与被上诉人xxx房地产开发有限公司(以下简称xxx房地产公司)凭样品买卖合同纠纷一案，不服北京市丰台区人民法院(XX)丰民初字第20453号民事判决，向本院提起上诉。本院于XX年12月29日受理后，依法组成由法官周荆担任审判长，法官芦超、郑亚军参加的合议庭，于XX年1月12日召集双方当事人进行了询问。本案现已审理终结。
xx空调公司在一审中起诉称：XX年9月13日，xx空调公司同xxx房地产公司签订1份工矿产品购销合同，价款为： 21 000元。当时双方约定：xx空调公司送货到xxx房地产公司开发建设的位于北京市丰台区芳古园一区16号楼。xxx房地产公司预付定金30%、安装调试后付40%、运行3个月后付35%、余款1年付清。xx空调公司按约定及要求履行了全部的供货安装义务。但是xxx房地产公司却以各种理由拖欠未付。故诉至法院请求判令xxx房地产公司给付货款21 000元和债务利息9525.6元，并承担诉讼费。
xxx房地产公司在一审中答辩称：xxx房地产公司先后付给xx空调公司4200元和16 800元，已付清xx空调公司的货款，xx空调公司也给xxx房地产公司开具了发票。尽管xx空调公司对xxx房地产公司给付货款16 800元存有异议，xxx房地产公司提供的证据不足以证明16 800元货款是xx空调公司拿走的。但是，xx空调公司现在起诉要求xxx房地产公司给付货款 16 800元的诉讼请求已过诉讼时效，请求法院驳回xx空调公司的全部诉讼请求。
一审法院审理查明：XX年9月13日，xx空调公司与xxx房地产公司签订了《工矿产品购销合同》，约定：xxx房地产公司购买xx空调公司的排烟补风机和风机，合计价款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七条验收标准、方法及提出异议的期限：设备到现场后进行安装，后即试运行(1个月)达到使用要求后方认。第九条结算方式及期限：付定金20%，到现场通过合同第七条标准付40%，运行3月后付35%，余下满1年付清。合同签订后，xxx房地产公司给付xx空调公司4200元。XX年底，xx空调公司按照合同约定履行了供货及安装义务。
一审法院判决认定：xx空调公司、xxx房地产公司在XX年9月13日签订的《工业品买卖合同》是xx空调公司、xxx房地产公司自愿协商达成，不违反国家相关的法律规定，应认定为有效。依法成立的合同，对双方当事人即具有法律约束力，xx空调公司、xxx房地产公司均应依照合同，履行合同规定的义务。xxx房地产公司提出“先后付给xx空调公司4200元和16 800元，已付清xx空调公司的货款”的答辩意见，对于xxx房地产公司给付xx空调公司4200元，xx空调公司予以认可。对于xxx房地产公司给付xx空调公司16 800元，xx空调公司予以否认，且xxx房地产公司提供的证据不足以证明xxx房地产公司已给付xx空调公司16 800元货款，对此该院不予采信。关于诉讼时效问题，根据《中华人民共和国民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年。按照双方合同约定和xx空调公司供货时间，xxx房地产公司向xx空调公司付清余款的最迟时间是XX年4月底。此时，xx空调公司应该知道自己的权益遭到了侵害，而xx空调公司于XX年9月23日方提起诉讼。xx空调公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起诉讼未超过诉讼时效”的主张，该院不予采纳。理由是：合同有效期限实质约定的是xx空调公司供货的期限，也可以说是在合同有效期限内，双方可依据该合同维持买卖合同关系。实际上，双方在合同有效期限内，只存在XX年底xx空调公司向xxx房地产公司提供并安装价值21 000元风机这1笔买卖，此后双方就再没有过依据该合同的买卖关系。而xx空调公司向xxx房地产公司供应的价值21 000元风机在XX年底已安装完毕。故xxx房地产公司关于xx空调公司的主张已经超过诉讼时效的抗辩理由成立。xx空调公司未提供证据证明其主张存在诉讼时效中断或重新起算的事由，故其诉讼请求依据不足，该院不予支持。依据《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条的规定，判决：驳回xxxx空调工程有限公司的诉讼请求。
xx空调公司不服一审法院上述民事判决，向本院提起上诉。其主要上诉理由是：一、xx空调公司在合同有效期内要求xxx房地产公司给付货款合法合理。二、一审判决错误理解和适用了2年诉讼时效的规定。三、双方签订的合同是xxx房地产公司提供的，若有不同理解，应从不利于xxx房地产公司方面解释。xx空调公司请求二审法院撤销一审判决，依法改判或发回重审。
xxx房地产公司服从一审法院判决。其未向本院提交书面答辩意见，但其在本院庭审中口头答辩称：一审判决对合同有效期的认定是合理的，认定诉讼时效已过是合理合法的。合同文本是xx空调公司提供的。依据最高人民法院有关诉讼时效制度的解释，也超过了诉讼时效。
本院经审理查明的事实与一审法院查明的事实一致。
上述事实，有xx空调公司提供的《工业品买卖合同》及双方当事人陈述在案佐证。
本院认为，xx空调公司与xxx房地产公司签订的《工业品买卖合同》是双方当事人的真实意思表示，其内容未违反有关法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依约履行。xxx房地产公司提出其已付清21 000元货款，但xx空调公司只认可收到4200元，否认收到16 800元，xxx房地产公司未能提供确实充分的证据证明其已付清货款，故对此主张本院不予采信。依据该合同约定的付款比例及时间，xxx房地产公司最迟的付款时间应在XX年4月，xx空调公司XX年提起要求xxx房地产公司支付货款的诉讼已超过法律规定的诉讼时效期间。xx空调公司关于其在合同有效期内主张权利，并未超过诉讼时效期间的上诉主张，因合同约定的有效期限实质是xx空调公司供货的期限，即在合同有效期限内，双方可依据该合同维持买卖合同关系。该合同约定的有效期限内，双方只在XX年底发生了1笔xx空调公司向xxx房地产公司提供价值21 000元设备的买卖，且已安装完毕。故xx空调公司关于其主张未超过诉讼时效的上诉意见不成立，应予驳回。综上，一审法院判决认定事实清楚，适用法律正确，处理并无不当，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。
一审案件受理费二百八十一元，由xxxx空调工程有限公司负担(已交纳)。
二审案件受理费五百六十三元，由xxxx空调工程有限公司负担(已交纳)。
本判决为终审判决。
样品买卖合同5
出卖人（以下简称甲方）：
买受人（以下简称乙方）：
兹为货物买卖，经双方同意议定条件如下：
第一条乙方向甲方订购货物，合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物件，甲方应于____日内交付乙方。
第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于____日前通知乙方延缓日期；但乙方不同意时可解除合同。
因此致乙方受到损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。
第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。
第四条买卖货款议定每件人民币_____元，共人民币_____元，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并约定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。甲方因此所受的损害亦得请求赔偿。
第五条乙方预知届期不能付款的，可于_____日前通知甲方延展日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应负赔偿之责。
第六条甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此致乙方受到损害者，更得请求赔偿。
第七条货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。
第八条合同一式___份，甲、乙双方各执____份为凭。
出卖人（甲方）：
______年_____月____日
买受人（乙方）：
______年_____月____日
样品买卖合同6
出卖人（以下简称甲方）：
联系方式：
地址：
买受人（以下简称乙方）：
联系方式：
地址：
兹为货物买卖，经双方同意议定条件如下：
第一条 乙方向甲方订购货物，合同成立后由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物，甲方应于____日内交付乙方。双方确认已于年 月___日共同封存样品（双方各持一份）
第二条 甲方如不能按期交付或仅能交付一部分，应于____日前通知乙方延期交付；但乙方不同意时可解除合同。
因此致乙方受到损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。
第三条 如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能按期交货或不能全数的交付，可延缓交付。其延缓日数应经双方议定。
第四条 买卖货款每件_____元，共_____元，交货时应全部付清。如乙方不能付清的，甲方可停止交付货物，并约定一定期间催其付款，逾期仍不交付的，甲方可解除合同。甲方因此所受的损害可以请求赔偿。
第五条 乙方预知届期不能付款的，可于_____日前通知甲方延展交货日期，若甲方不同意时，乙方可以解除合同，若给对方造成损害的，应承担赔偿责任。
第六条 甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此致乙方受到损害的，可以请求赔偿。
第七条 货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。
第八条 合同一式___份，甲、乙双方各执____份。
（以下无正文）
出卖人（甲方）：
______年_____月____日
买受人（乙方）：
______年_____月____日
样品买卖合同7
合同编号：____________________
出卖人：（以下简称甲方）___________________
买受人：（以下简称乙方）___________________
经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 甲方应封存样品，并对样品质量予以说明。乙方向甲方订购产品，合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的产品。
第二条 乙方不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的产品与样品相同，甲方交付的'产品质量仍然应当符合种物的通常标准。
第三条 产品的数量和计量单位、计量方法
１．产品的数量： 。
２．计量单位、计量方法：。
第四条 产品的价格，按下列第（ ）项执行：
１.按甲乙双方的商定价格；
２.按照订立合同时履行地的市场价格；
３.按照国家定价履行。
第五条 产品的交货单位、交货方法、交货期限、运输方式、到货地点（包括专用线、码头）
１．产品的交货单位：。
２．交货方法，按下列第（ ）项执行：
（１）乙方送货；
（２）乙方代运；
（３）甲方自提自运。
3. 产品的交（提）货期限：。
4．运输方式： 。
5．到货地点和接货单位（或接货人）。
第六条 买卖货款议定每件人民币元，共人民币
交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并约定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。甲方因此所受的损害亦得请求赔偿。
第七条 乙方预知届期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应负赔偿责任。
第八条 甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于___________日前通知乙方延缓日期；但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方受到损害时，乙方可请求赔偿。
第九条 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十条 验收方法 第十一条 对产品提出异议的时间和办法
１．乙方在验收中，如果发现产品与样品不相同时，应一面妥为保管，一面在天内向甲方提出书面异议；在托收承付期内，乙方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过两年内未通知乙方的，视为产品合乎样品。２．乙方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
３．是否是甲方在接到需方书面异议后，应在天内负责处理，否则，即视为默认乙方提出的异议和处理意见。
第十二条 甲方所交付产品，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同。因此致乙方受到损害者，可以请求赔偿。货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。
第十三条 双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决；协商不能解决的由鞍山仲裁委员会仲裁。
第十四条 其它 第十五条 本合同自年合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
卖 方： ___________________ （签章）
法定代表人 ：_______________（签章）
地 址： ________________________________________
电 话 ： _______________________________________
开户银行： _____________________________________
账 号 ：________________________________________
买 方： ___________________ （签章）
法定代表人 ：_______________（签章）
地 址： ________________________________________
电 话 ： _______________________________________
开户银行： _____________________________________
账 号 ：_________________________________________
样品买卖合同8
出卖人：（以下简称甲方）
买受人：（以下简称乙方）
兹为货物买卖，经双方同意议定条件如下：
第一条 乙方向甲方订购 货物，合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物 件，甲方应于 日内交付乙方。
第二条 甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于 日前通知乙方延缓日期；但乙方不同意时可解除合同。
因此致乙方受到损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。
第三条 如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。
第四条 买卖货款议定每件人民币 仟 佰元，共人民币 万 仟 佰元，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并约定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。甲方因此所受的损害亦得请求赔偿。
第五条 乙方预知届期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应负赔偿之责。
第六条 甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此致乙方受到损害者，更得请求赔偿。
第七条 货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。
合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。
甲方：__________________ 乙方：_________________
负责人：________________ 委托人：_______________
代表：__________________ 代表：_________________
签约时间：____________年____________月___________日
出卖人（甲方）：
买受人（乙方）：
样品买卖合同9
甲方（卖方）：乙方（买方）： 经平等友好协商，甲乙双方就甲方所有的装载机让给乙方一事达成一致协议如下：
一、装载机工程机械概况 品牌：柳工装载机 型号：50C 车辆识别代号：50CXXX
二、转让价格：20元
三、付款方式：由甲方欠乙方的借款中扣出。
四、甲方承诺对上述装载机转让合同范本享有合法的完全的所有权，乙方基于该承诺购买上述装载机。如因第三人向乙方主张装载机的所有权或他物权导致乙方经济损失的，乙方有权向甲方追偿。
五、装载机现状已由双方确认。因该装载机系二手旧机，甲方对于装载机的运行状况及工作状况均向乙方作了充分的说明，乙方对于该装载机的现状以及日后运行可能出现的问题均已了解。
六、装载机由甲方于________年____月____日，在广汉顺兴XX交付给乙方，乙方采取现场验收的方式进行验收，乙方对装载机的运行状况及设备数量、质量有任何不符合双方在本合同中的说明及约定的，应当场以书面形式交由甲方确认并由双方协商解决，交付后即视为验收合格。
七、装载机交付后，因该装载机的运输、运行所产生的任何责任均由乙方承担，包括装载机本身的故障、质量问题产生的损失以及对第三人的侵权所产生的损失，交付后所造成的一切事故和违法事故责任均全部由乙方承担，甲方不承担相应的法律责任。
八、如甲方在装载机交付后承担了上述责任，甲方有权向乙方追偿。
九、因履行装载机转让合同范本协议所产生的任何争议，由甲方住所地法院管辖。
十、本装载机转让合同范本协议自签订之日起，双方签字生效，一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方： 乙方： ________年____月____日
样品买卖合同10
甲方（买卖人）： 乙方（受让人）：
根据《中华人民共和国____市房地产管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商的基础上就房屋买卖达成如下协议，以兹共同信守执行。
一、概况及买卖内容 由乙方受让甲方房屋及该房屋占用范围内的土地使用权（以下简称房地产），房地产具体状况如下：
（一）甲方依法取得的房地产为工程顶账房地产（甲方顶账合同复印件见附件），有房屋所属权未取得房屋产权证，现出售给乙方，房屋办理产权证时以乙方名义办理，在乙方结清购房款之前房屋仍属甲方所有，乙方有居住使用权。
（二）房地产座落：小区， 楼 户。
（三）房屋建筑面积：平方米，实际测量时房款由乙方多退少补。
（四）交房时间：________年____月____日。
（五）该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并买卖。
（六）该房屋的附属物（设施）包括但不限于煤气、电力、供水、电话、供暖、有线电视、网络线路等管线、计量表等一并买卖；为使该房屋达到合理、正常使用之目的的必要设施一并买卖；该房屋上的建筑物区分所有权等权益一并买卖。
二、合同价款 双方商定房地产成交价格为人民币（大写）元（小写元）元，成交价格已经包括本合同第一条所列全部内容买卖之价格。自合同订立之日起，房屋市场价格的涨跌与甲方无关，由乙方全部承担。 办理产权登记所需的税费及房屋修缮基金等按照国家规定执行，不包含在合同价款中，由乙方承担。
三、合同价款的支付 乙方在本合同签订之日起内向甲方支付合同价款的%；乙方在甲方交钥匙并协助乙方办理完房屋所有权登记后，按甲方约定日期向甲方支付合同价款的%。余款在乙方办完产权登记之日起两年内付清。
四、甲方义务
1、甲方保证该房屋不存在产权纠纷；未设定抵押、未出租、未一房多售、未被查封或存有其他权利瑕疵；甲方保证其对该房屋享有独立处分权；保证该房屋不被他人合法追索。
2、甲方应如实向乙方说明该房屋交接过程中的重大事项，协助乙方办理产权登记、公共修缮基金缴纳等提供必要的文件、资料和手续便利；结清乙方房屋所有权登记前的与开发商、建筑公司之间的有关费用，出示有关交费证明。
3、甲方保证该房屋不存在安全隐患，能够达到正常、安全使用之状态。
4、甲方应当及时交房并协助乙方办理物业移交手续。
五、乙方义务
1、按照本合同约定，及时支付房款。
2、乙方应于甲方共同办理房屋所有权及土地使用权交接、物业移交手续。
六、产权登记及入住 甲乙双方应当在地产公司交钥匙及办理房产证时共同前往房屋所在地房屋行政管理部门办理房屋所有权登记手续，并由乙方按约支付相应税费。土地使用权证的屋所有权证后的两日内由双方共同前往土地行政管理部门办理，并按国家规定支付相应税费。 甲方应当在房屋所有权登记在乙方名下完毕之日起交予房屋房屋钥匙，办理完物业登记手续，结算所有有关费用，以便乙方入住，需要乙方予以协助的，乙方应当协助。 甲乙双方在房屋登记后____日内共同办理公共维修基金移转手续。
七、违约责任
1、甲方违约
（1）由于甲方原因甲方未履行义务，致使乙方在履行本合同约定时超过三个月未按约交接房屋产权，不能取得房屋所有权或不能正常使用该房屋的，乙方有权解除合同，并有权要求甲方在违约之日起5个工作日内双倍返还乙方已经支付的合同价款。乙方不解除合同的，乙方有权按照合同总价日仟分之伍的比例向甲方收取违约金，乙方同时享有随时解除合同的权利。
（2）甲方不如实告知乙方有关情况或与开发商和建筑公司签订不合法合同的，存在一房多售情况的，致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同，并有权要求甲方在违约之日起5个工作日内双倍返还乙方已经支付的合同价款。
（3）甲方由于开发商和建筑公司拖延未按约交接房屋产权超过三个月，影响乙方正常使用该房屋的，应向乙方支付地产公司赔付的违约金，甲方超过约定________年仍未交付乙方房屋的，乙方有权解除合同，并按照合同签订之日至合同解除期间以合同总价日仟分之伍的比例向甲方收取违约金。
（4）甲方应在乙方或者委托他人办理买卖过户时，积极给予协助。由于甲方故意拖延或者不及时提供相关材料的，乙方按本合同违约责任的第一条追究甲方的违约责任。
（5）由于甲方原因造成房地产不能正常登记在乙方名下，乙方因入住对于室内装修的费用由甲方承担。
2、乙方违约 乙方未按约支付合同价款的，自支付期满____月之后按照约定支付未付金额的日仟分之伍支付违约金；乙方拒绝履行合同或未按合同支付剩余价款逾期超过________年的，甲方有权解除合同，并扣除乙方15%的总合同价款。 由于乙方原因造成该协议未能达成的，由乙方自行承担因入住对于室内装修的费用。
八、房屋风险 房屋风险的转移房屋毁损、灭失的风险在乙方自取得房屋所有权证书之日前由甲方承担，自乙方自取得房屋所有权证书之日起移转至乙方。
九、争议解决 争议解决在执行本协议的过程中，如甲、乙双方发生争议，先协商解决。协商不成时，任何一方均可向房屋所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、合同生效 甲方保证已如实陈述房地产权属状况、设备、装饰情况和相关关系，乙方对甲方上述买卖的房地产具体状况充分了解，自愿买受该房地产。合同自签订之日起生效。
甲方（签章）：
身份证号：
联系电话：
________年____月____日
乙方（签章）：
身份证号：
联系电话：
________年____月____日
样品买卖合同11
出卖人：（以下简称甲方）
买受人：（以下简称乙方）
兹为货物买卖，经双方同意议定条件如下：
第一条、乙方向甲方订购______货物，合同成立后由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物____件，甲方应于____日内交付乙方。双方确认已于年___月___日共同封存样品（双方各持一份）
第二条、质量标准
乙方所购甲方产品属于：定制产品。定制产品质量标准按照双方约定封样的产品质量指标执行。
第三条、交货时间、地点
甲方应在________年______月______日前将产品送至乙方指定的交货地________。
第四条、收货与验货
乙方指定的收货人1：姓名________，身份证号____________，联系电话____________；收货人2：姓名________，身份证号____________，联系电话____________。
乙方指定收货人代表乙方收货验货并签发《收货单》给甲方，作为双方交货和双方结算货款的依据。乙方在收货后____日内自行对产品进行质量检验，并向甲方提出书面质量异议，逾期无书面质量异议，视为质量合格。如乙方在质量异议期内提出书面质量异议，乙方应对货物进行封存，甲乙双方派员按约定的样品质量标准委托乙方所在地质监部门进行质检，按质检提供报告结论解决。如检验质量不合格，乙方有权无条件退货。
第五条、付款时间、方式
乙方应在收货后____天内通过甲方提供的银行帐号用电汇或转账的方式付清货款。
第六条、违约责任与合同解除
1、甲方如未按约定的交货期限和质量交付货物，每逾期一日，按应交付货物价款的千分之____向乙方支付违约金；逾期超过____天未交付货物，乙方有权解除本合同，并有权按合同约定追究甲方违约责任。
2、乙方如未按约定的付款期限支付货款，每逾期一日，按应交付货款金额的千分之____向甲方支付违约金；逾期超过____天未支付货款，甲方有权解除本合同，并有权按合同约定追究乙方违约责任。
第七条、争议解决
甲、乙方如发生争议纠纷，均应友好协商。如协商不成，可向原告住所地的人民法院诉讼解决。
第八条、乙方预知届期不能付款的，可于____日前通知甲方延长日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应负赔偿之责。
第九条、甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此致乙方受到损害者，更得请求赔偿。
第十条、货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。
第十一条、合同生效
本合同一式____份，双方各执____份，双方签名盖章后生效。双方在本合同以及相关凭证上的签名和代表人，均为法人代表或法人委托人，传真件与正本一致，同具法律效力。
（以下无正文）
出卖人（甲方）：
法定代表人：
签订日期：______年____月____日
买受人（乙方）：
法定代表人：
签订日期：______年____月____日
样品买卖合同12
供方(甲方)：
通信地址： 电话： 传真：
需方(乙方)：
通信地址：电话传真：
甲、乙双方经平等协商，就乙方购买甲方 产品，签订本合同，内容如下：
一、质量标准：乙方所购甲方产品属于：定制产品。定制产品质量标准按照双方约定封样的产品质量指标执行。
二、交货时间、地点：甲方应在 年 月日前将产品送至乙方指定的送货地 。
三、收货与验货：乙方指定的收货人1姓名 身份证号 ，联系电话 ；收货人2姓名 身份证号 ，联系电话 。乙方指定收货人代表乙方收货验货并签发《收货单》给甲方，作为双方甲方交货和双方结算货款的依据。乙方在收货后 日内自行对产品进行质量检验，并向甲方提出书面质量异议，逾期无书面质量异议，视为质量合格。如乙方在质量异议期内提出书面质量异议，乙方应对货物进行封存，甲乙双方派员按约定的样品质量标准委托乙方住所在地质监部门进行质检，按质检提供报告结论解决。如检验质量不合格，乙方有权无条件退货。
四、付款时间、方式：乙方应在收货后天内通过甲方提供的银行帐号用电汇或转帐的方式付清货款。
五、违约责任与合同解除：甲方如未按约定的交货期限和质量交付货物，每逾期一日，按应交付货物价款的千分之一向乙方支付违约金；逾期超过 天未交付货物，乙方有权解除本合同，并有权按合同约定追究甲方违约责任。乙方如未按约定的付款期限支付货款，每逾期一日，按应交付货款金额的千分之一向甲方支付违约金；逾期超过 天未支付货款，甲方有权解除本合同，并有权按合同约定追究乙方违约责任。
六、争议解决：甲、乙方如发生争议纠纷，均应友好协商。如协商不成，可向原告住所地的人民法院诉讼解决。
七、合同生效：本合同一式两份，双方签名盖章后生效。双方在本合同以及相关凭证上的签名和代表人，均为法人代表或法人委托人，传真件与正本一致，同具法律效力。
甲 方：（公章） 乙 方：（公章）
甲方（代表）： 乙方（代表）：
年月日 年月日
样品买卖合同13
卖方（甲方）： 买方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国种子法》及相关法律法规规定，为明确双方权利义务，经双方协商一致，达成如下协议：
第一条：数量、价格 数量：自行车总数（含双人车）总数为 辆。 价格：合计总额为元（大写： 万仟佰拾元整）。
第二条： 交货方式及期限 选择下列方式执行： 合同签订后，甲方于XXX____月____日在某某地点交车（包括现车、车锁、维修工具） 乙方于_XXX____月____日某地。
第三条 ：付款方式及期限 选择下列方式执行： 合同签订后，乙方支付甲方定金____元；甲方交货后，乙方于XXX____月____日支付价款，定金抵作价款。乙方付款后，甲方应当开具收款凭证。
第四条 ：违约责任 1.一方迟延交（提）货或迟延支付价款的，应当每日按照迟延部分价款的__2__%向对方支付违约金。
第五条： 争议解决 发生的争议，由双方协商解决；也可以请求调解；或选择以下几种方式解决：
1．提交仲裁委员会仲裁。
2．依法向人民法院提起诉讼。
第六条： 本合同自双方签字之日起生效。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式___两__份，甲方___一___份，乙方___一___份，具有同等法律效力。
卖方（甲方）__________ __________ 地 址（住址）_______ 联系电话________________
买方（乙方）______ _____ 地址（住址） ： ______________ 联系电话____________ 签订地点_________________ 签订时间________年____月____日
样品买卖合同14
卖方：________(下称甲方)
地址：____________________
邮编：____________________
电话：____________________
传真：____________________
电子邮箱：________________
买方：________(下称乙方)
地址：____________________
邮编：____________________
电话：____________________
传真：____________________
电子邮箱：________________
兹为设备买卖，经双方同意议定条件如下：
第一条乙方向甲方订购________设备，于合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的设备________件，甲方应于________日内交付乙方。
第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于XXX通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方有损害时，乙方可请求赔偿。
第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日期应经双方议定。
第四条买卖货款议定每件人民币________元，共人民币________元，于甲方交货同时应悉数付清。如乙方不付清，甲方可将货停止交付，并催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。因此所受的损害亦得请求赔偿。
第五条乙方预知届期不能付款的，可于XXX通知甲方展延日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应尽赔偿之责。
第六条甲方所交付设备，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，乙方有损害者，得请求赔偿。
第七条货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。
第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成的，提交哈尔滨仲裁委员会仲裁。
第九条其他约定事项：
_____________________________。
第十条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。
出卖人(甲方)(签章)：_______买受人(乙方)(签章)：_______
___________年_________月_____日___________年_________月_____日
签订地点：_____________________签订地点：_____________________
样品买卖合同15
出卖人(基地)：__________(以下简称甲方)签订地点：___________
买受人(企业)：__________(以下简称乙方)签订时间：________年____月____日
甲、乙双方本着平等自愿，互惠互利的原则，按照常山XX“三联三增”产销协作机制建立产销协作关系，以降低XX生产成本，提高XX品质，有利于企业组织生产，促进XX销售，经双方协商，特订合作协议，具体条款如下：
一、挂联基地基本情况：
挂联基地名称：_______________________________;
座落位置：___________________________________;
总面积：______亩;总株数______株;树龄________年;
二、挂联基地应达到的要求：
1、栽培技术标准：甲方严格按照农业部门制定的《常山XX“三联三增”挂联生产技术规程》组织实施，并接受企业等技术人员的指导，出口基地的则外按照出口基地标准执行。
2、甲方在管理形式上，要逐步达到“五个统一”即：统一质量标准、统一技术指导、统一生产管理、统一供应农资、统一销售产品，以确保产量和质量规格。
3、如无自然灾害等不可抗力原因，________年挂联基地产量应达到____公斤;二级果以上优质果率达_______%;其中特级果率达_______%.
三、挂联双方生产方面的权利与义务：
1、乙方帮助甲方制定全年生产管理与桔园改造计划，为达到优质丰产示范的目标，根据基地实际情况双方共同做好如下事项：
①对基地进行行基础设施等方面建设主要有：____________________________________________________________________________________________.
②对基地进行技术改造方面主要有：_____________________________________________________________________________________________.
⑨对基地配置生产工具方面主要有：___________________________________________________________________________________________________.
④其它有关措施：_________________________________________________________________________________________________________________.
2、乙方有权制定自己的企业生产与收购标准，但标准不能低于农业部门所制定的生产技术标准与国家、地方标准，并要求甲方予以实施。
3、乙方指派专人对甲方每年不少于4次的实地技术指导和培训。
4、乙方积极为甲方提供物质、生产设备、基础设施建设等方面的各项服务。
5、甲方要严格按照乙方所提出的要求进行生产，如有变化需提前向乙方提出。
6、甲、乙双方有同等享受上级部门各种优惠政策的补助权利，其补助要求按照县有关文件执行。
四、挂联双方的产品收购：
1、按照常山XX“三联三增”协作机制，乙方对甲方挂联基地范围内达到要求的XXX实行优质优价收购。挂联基地XX收购数量最少为：______公斤。
2、乙方收购XX的标准及价格：要求果形扁圆或高扁圆，具有本品种固有特征，包泽黄色或浅橙黄色，可溶性固形枷≥10.0.果面光洁，无溃疡病，基本无影响果面美观的未愈合的机械伤，特一级果的各种病虫、机械等危害斑累计不超过果皮总面积的%(建议5%～10%)，二级果危害斑累计不超过果皮总面积的________%.
其中：特级果(φ85∽;95的收购价：_______元公斤;一级果(φ75∽;85的收购价：__________元公斤;二级果(φ65∽;75;φ95∽;1059的收购价：_______元公斤。
甲乙双方协定的标准、价格：______________________________________________________________________________________________.
3、收购时间：___________________________________________________
交货地点：___________________________________________________
付款方式：___________________________________________________
4、协议争议的解决方式：本协议在履行过程中，如在收购质量标准上发生纠纷，由双方当事人协商解决或向常山XX“三联三增”质量协调小组提出协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第——种方式解决：
(一)提交_______仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
5、其它事项_______________________________________________________________________________________________________________.
五、违约责任：
1、由于甲方未按照乙方生产要求或农业部门提出的生产要求实施，无其它合理原因，造成果品质量达不到要求的，乙方有权拒收不合格产品并将回收多投入的成本及上级的有关补助。
2、乙方如未能按照合同价收购XXX，则需赔偿甲方市场收购价与合同价差价的两倍，反之亦然。
3、其它_____________________________________________.
六、以上条款必须共同遵守，协议未尽事项，由双方协商解决。如有一方违约，由违约方赔偿损失，本协议壹式六份，甲、乙双方各执壹份，监证单位、工商局、农业局、所在乡镇农办各执壹份，双方签字后生效。
出卖人
出卖人(章)：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：
XX编码：
买受人
买受人(章)：
住所：
法定代表人：
癸托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：
XX编码：
监证单位意见
【样品买卖合同15篇】相关文章：
样品买卖合同范本05-17
凭样品买卖合同模板09-24
凭样品买卖合同的范本08-09
凭样品买卖合同精选模板09-21
凭样品买卖合同范本09-02
样品采购合同范本07-16
英文样品索取回复信函范文10-23
医学样品检验管理软件的开发与应用论文08-21