拖欠工程款起诉状

时间：2022-11-02 23:31:03 起诉状我要投稿

拖欠工程款起诉状

拖欠工程款起诉状1

　　起诉单位：（全称）

　　法定代表人：

　　被告单位：（全称）______________市职工教育培训中心

　　地址：

　　诉讼请求：

　　责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：

　　（一）付清宿舍楼、教学楼拖欠款________元；

　　（二）结算零建工程款：_______元减去甲方垫付的材料款_______元，应付给乙方工程款_______元；

　　（三）赔偿乙方的经济损失：______年至______年度拖欠款的滞纳金______；______年______月至______月设备闲置费________元；

　　以上三项合计，共__________元

　　事实和理由：

　　______年______月______日，______________县建筑工程总公司______公司（原告，以下简称乙方）同______市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为______元。开工日期定为______年______月______日；竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达_______天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的_______余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达_______元。甲方虽然承担了_______元的误工费，但尚有_______元到今有承担赔偿损失的责任。

　　两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：于______年______月______日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书（附原印件）。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______________市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

　　工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款_______元。

　　从______年______月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值________元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。

　　为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

　　综上所述，甲方违反合同书的`约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。”《民法典》第三十九条第二项一至五款和（建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失；不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

此致

　　___________人民法院

　　起诉单位：_______________

　　公司（盖章）

　　_________年_________月________日

　　附：

　　1、状副本_____份

　　2、证据材料_____份

拖欠工程款起诉状2

　　原告：___________工程实际施工人

　　联系电话：

　　联系地址：

　　被告一：___________发包人

　　联系电话：

　　联系地址：

　　被告二：___________工程承包人

　　负责人：

　　联系电话：

　　联系地址：

　　被告三：___________工程项目经理

　　联系电话：

　　联系地址：

　　诉讼请求：

　　2、本案诉讼费由三被告承担。

　　事实与理由

　　原告方多次就支付工程款事宜与三被告协商未果，为维护自身合法权益，根据_____及相关规定，起诉至贵院，望判如所请！

此致

　　___________区人民法院

　　具状人：___________

　　______年___月___日

拖欠工程款起诉状3

　　原告：xxx，女，x族，19xx年x月x日生，住xx市xx区xx路xx号院x号楼x号。电话xxxxxxxxxxx

　　被告：xxxx有限公司

　　住址：xx市xx区xx路x号

　　法定代表人：xxx职务：xx电话:xxxxxxx

　　被告：xxx有限公司

　　住址：xx市x路x号

　　法定代表人：xxx职务：xx电话：xxxxxxx

　　被告：xxx，男，x族，19xx年x月x日生，住xx市xx区xx路xx号院x号楼x号。电话xxxxxxxxxxx

　　诉讼请求

　　请求被告支付拖欠原告的工程款x万元及利息x元，共计xx元；

　　本案的诉讼费用由被告承担。

　　事实与理由

　　20xx年x月x日，原告与被告xxx签订《做工协议》，由原告承建x楼的部分工程（该工程是被告xxx有限公司承建被告xxx有限公司xx城项目，而xxx有限公司又将该项目部分转包给被告xxx）。工程完工后，原告与xxx对原告承建的工程量进行了结算，但至今尚有x万元的.工程款未支付给原告。后原告一直催促被告支付工程款，被告以种种理由推脱。无奈为维护原告的合法权益，现依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条诉至贵院，恳请依法维护原告的合法权益。

此致

　　xx市xx区人民法院

具状人：

　　年月日

【拖欠工程款起诉状】相关文章：