起诉状

工程欠款纠纷起诉状

时间:2023-10-09 11:33:59 起诉状 我要投稿
  • 相关推荐

工程欠款纠纷起诉状【必备4篇】

工程欠款纠纷起诉状1

  原告:崔xxx,男,汉族,1xxx年12月8日出生,住xx省日照市莒县店子集镇姜庄村。

  被告:山东xxx信息工程有限公司,住所地:xx市市中区--路--号,联系电话:--。

  法定代表人:张xx职务:董事长

  被告:山东xx技术工程有限公司,住所地:xx市--路--号,联系电话:

  法定代表人:职务:

  诉讼请求

  1、依法判决第一被告支付工程款25.8928万元及利息2.31083万元,被告在欠付工程价款范围内承担给负责任;

  2、本案诉讼费用由被告承担。

  事实和理由

  20xx年11月1日和20xx年3月1日原告与被告--信息工程有限公司分别签定《20xx年基建室外设备施工合作合同》与《合作协议》,由原告负责临沂、青岛地区的基建室外系统硬件工程施工及系统维护。该工程发包方为被告山东--技术工程有限公司。20xx年9月3日原告山东--信息工程有限公司确认临沂工程款为22.1128万元,20xx年8月17日确认青岛工程款为6.78万元,合计总价款为28.8928万元。原告在合同约定期限内完成工程,现已投产使用。被告山东--信息工程有限公司曾于20xx年4月19日给付临沂合同部分工程款2万元,20xx年5月31日给付青岛合同部分工程款1万元,剩余工程款25.8928万元至今未付。原告多次催要,被告无故拒绝支付。为维护原告合法权益,特向人民法院提起诉讼,请贵院依法判决。

此致

  xx市--区人民法院

具状人:

  20xx年3月5日

工程欠款纠纷起诉状2

  起诉单位:(全称):______市______县______建筑公司

  企业性质:集体

  经营范围:工业与民用建筑。

  流动资金:169. 5万元

  何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准

  地址:______县______乡______电话:______________________

  开户银行:______工区历下办理处。帐号:__________________

  法定代表人姓名:_________职务:_________

  被告单位(全称):______市职工教育培训中心地址:________市_______ -______路________号

  事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

  事实和理由:

  ______年______月______日,______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为495125. 74元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费,但尚有57979. 30元到今有承担赔偿损失的责任。

  两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

  工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

  从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。

  为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的'工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

  综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定:“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定:未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

  诉讼请求:

  责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:

  (一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元;

  (二)结算零建工程款:174551. 87元减去甲方垫付的材料款66913.30元,应付给乙方工程款10768.57元;

  (三)赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金54595. 88 iG;______年______月至______月设备闲置费57979. 30元

  以上三项合计,共2420xx.83元。

此致

  ______市______区人民法院

  起诉单位:______县建筑工程总公司

  __________公司(盖章)

  _________年_________月________日

  附:1.本状副本1份;

  2.书证28件。

工程欠款纠纷起诉状3

  原告:XX市XX混凝土有限公司,地址:XXXX区XXX工业园区。

  法定代表人:XXX,男,职务执行董事,联系方式:XXXXXXX。

  委托代理人:XXX,XX律师事务所律师(实习律师),XXXXXXXX。

  被告:XX市XX建集团有限公司,住址:XX省XXX市XX街XX号。

  法定代表人:XXX,男,职务董事长,联系方式:XXXXXXX。

  被告:XX市XX建集团XX煤业有限公司工程项目部,住址:XX省XXX市XX街XX号。

  负责人:XXX项目经理,联系方式:XXXXXXX。

  诉讼请求

  1、判决被告支付混凝土工程欠款XXXXXXX元;

  2、判决被告支付所欠款项从欠款之日至XXXX年XX月XX日的违约金XXXX元;

  3、判决被告支付从XXXX年XX月XXX日至付清所有欠款时的违约金;

  4、诉讼费、律师费用由被告承担。

  事实及理由

  被告XX建集团有限公司承建XX煤业有限公司XXXX招待所工程并成立项目部具体负责工,XXXX年XXX月XXX日XX建集团XX煤业有限公司工程项目部与原告签订《商品混凝土供应合同书》,约定由原告在该工程中供应预拌商品混凝土。之后原告按合同约定按质按量完成了供应。截止XXXX年XX月XX日被告XX建集团有限公司尚欠原告工程款XXXX元,但至今被告未支付该款项。

  合同约定:“甲方在乙方供货X日前应先付总额XX%的备料款,批量供应后办理结算付款,并付款到总额的XX%,留X%尾款在乙方将本批量R28d砼强度报告提供给甲方进付清。”原告施工结束达到付款条件后,被告与原告对帐并与原告签订《对帐单》明确欠款情况,但至今仍拖欠巨款不付。此为本案事实,原告唯有诉讼解决。

  最高人民法院关于审理建设工程施工程合同纠纷案件适用法律问题的解释(法释[20xx]14号)第二十四条规定:“建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。”第十七条规定:“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理;没有约定的',按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”第十八条规定:“利息从应付工程价款之日计付。”由于所约定的每日1%的计息数字偏高,故原告请求按照不高于中国人民银行一年期贷款利率的四倍计算违约金,以示公平。

  由于被告拖欠巨额工程款不付导致原告经营极大困难,濒临绝境,靠借高利贷周转,据此原告依据《民事诉讼法》第119条规定提起诉讼,请秉公办理。

  此致

  XX市人民法院

  原告:XX市XX混凝土有限公司

  XXXX年XX月XX日

工程欠款纠纷起诉状4

  原告:xx市xxxx空调设备有限公司

  法定代表人:谢xx

  住所地:

  送达地址:xxxx市会展路128号xx国际会展中心十号6C06-08室(周俊奇)收

  被告:xx市xxxx建筑装饰有限公司

  法定代表人:王xx,联系方式:xxxxxxxxxxx

  住所地:

  经营地:

  诉讼请求:

  1、判令被告支付合同剩余价款xxxxxxx元

  2、判令被告支付违约金xxxx元(计算方式详见清单)

  3、判令被告承担本案诉讼费

  事实与理由:

  20xx年4月7日,原告xx市xxxx空调设备有限公司与被告xx市xxxx建筑装饰有限公司签订合同,由原告承包被告发包的xxxxxx项目,被告按照约定进度向原告支付总价款xxxxxxxx元,并应于一年内付清,即应于20xx年4月7日之前付清。原告已于20xx年7月4日安装完毕,7月11日与被告共同进行调试,运行正常,验收合格,全面履行了合同义务。现被告截止20xx年6月27日,尚有xxxxxxx元迟迟不支付,原告多次催讨均无果。另合同约定,被告未能按照合同规定时间付款,每延迟一天,应向原告支付合同价款总额的'1‰的违约金,但违约金总额不得超过价款总额的20%.从20xx年4月7日至20xx年6月27日,被告共计迟延447天,应当支付违约金为合同价款总额的20%,即xxxx元。

  合同约定原被告双方发生纠纷,协商不能解决的可向原告所在地人民法院提起诉讼。原告催讨无望,维权在即,故根据合同约定及合同法、民事诉讼法相关规定向贵院提起诉讼,请法院依法判决。

此致

  江北区人民法院

  具状人:

  二0一xx年xx月xx日

【工程欠款纠纷起诉状】相关文章:

工程欠款纠纷起诉状09-08

工程欠款纠纷起诉状09-07

工程欠款纠纷起诉状范文02-16

工程欠款纠纷起诉状范文06-23

工程欠款纠纷起诉状[优秀]09-08

工程欠款纠纷起诉状(6篇)06-24

工程欠款纠纷起诉状(通用11篇)07-10

工程欠款纠纷起诉状合集6篇06-24

工程欠款纠纷起诉状汇总(5篇)09-08

工程欠款纠纷起诉状汇编4篇10-09