委托合同

时间：2022-08-21 12:09:49 委托合同我要投稿

【精华】委托合同模板合集五篇

　　在不断进步的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的委托合同5篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

【精华】委托合同模板合集五篇

委托合同篇1

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程项目：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。

　　第一条：

　　工程概况

　　1.工程地址：

　　2.居室规格：

　　房型__单__层（式）__室___厅__厨__卫阳台

　　3.施工内容：

　　1）所有房间墙面和顶面乳胶漆；

　　2）所有的卫生间、玄关、走廊吊顶处理；

　　3）所有门（不含客卫内门）按要求包门套和刷漆以及门锁和门的安装；

　　4）安装踢脚线；

　　5）根据甲方图纸，制作壁柜和门厅柜各一个；

　　6）需要装修配合的灯具、电源安装；

　　7）需要装修配合的洁具安装；

　　4.委托方式：包清工，甲方供应全部主材、辅材、一次性消耗材料，所有施工工具乙方自备。

　　5.工程开工日期：

　　6.工程竣工日期：

　　工程总天数：天

　　第二条：工程价款

　　工程价款:（金额大写）_元整。

　　第三条：质量要求

　　1.工程验收标准，双方同意参照地方标准《住宅装饰装修验收标准》规定。

　　2.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　3.质量检查监督部门：行业协会家庭装潢专业委员会。

　　4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。

　　5.为保证质量，甲方有权选择乙方的施工人员。被甲方否决的乙方施工人员不得继续进行甲方的工程项目，乙方必须保证工程照常进行，不得以此为原因拖延工期。

　　第四条：材料供应

　　1.甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方；乙方如果故意浪费、抛弃、倾倒甲方的主辅材料，应按浪费材料的双倍价款补偿给甲方。

　　2.施工前，乙方需要提供完整和详细的所有主材、辅材清单，以便于甲方购买。如果在施工过程中需要临时购买相关材料，乙方需要提前一天通知甲方。如果经甲方同意乙方代为采购部分材料，则必须在北环新家园建材超市购买，并且凭电脑小票，经甲方验收后报销。若乙方没有经过甲方许可或没有在甲方制定的地点购买，甲方有权拒绝支付相关费用。

　　如果乙方在施工过程中乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　甲方提供的所有主材、辅材等，在验收时需要进行清点核对，超过正常损耗量的部分，要从乙方工程款中扣除。

　　第五条付款方式

　　1.合同一经签订，乙方进场后，甲方支付总工程款的20%；当完成全部木工工作、油漆的50%工作后，甲方第二次付总施工工费的20％；当油漆工作全完，甲方第三次支付总施工费用的30%。甲方对工程竣工验收后支付完剩余工款。甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。

　　2.工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同。

　　3.甲方未按本合同规定期限支付工程价款的.，每逾期一天按未付工程价款额的1％支付给乙方。

　　4.乙方每次收款时均须出具收款收据。

　　第六条：工程工期和质量要求

　　1.如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1％作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。

　　2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，由乙方承担其返工费用和由此带来的甲方材料损失，工期不变。

　　3.在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

　　5.如果因为乙方施工过程造成甲方原有的室内设备、装修、结构、防水、电路、水路等损坏，乙方负责赔偿全部损失。

　　第七条：工程验收

　　1.工程质量验收，详见本合同附件《家庭装潢工程质量验收要求》，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

　　2.隐蔽工程的分步验收：

　　1.乙方在完成隐蔽工程的4小时前，应通知甲方前来验收，甲方应在接到通知后8小时内到达现场进行验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。

　　2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。

　　3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。

　　4.在施工和验收过程中发现的问题，乙方必须在甲方要求的期限内解决，否则甲方有权扣除相应工程款项。

　　第八条：其他事项

　　1.甲方

　　1、必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。

　　2、二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。

　　3、如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。

　　2.乙方

　　1.负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。

　　2.严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。

　　3.在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。

　　第九条：违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5％作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第十条：争议解决

　　1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同向工商部门，请求解决。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第十一条：合同的变更和终止

　　1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10％交付违约金，并办理终止合同手续。

　　2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

　　第十二条：合同生效

　　1.本合同双方签字后生效。

　　2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。3.本合同（包括合同附件、补充合同）一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方（业主）：

　　乙方：

　　住所地址：

　　身份证号码：

　　电话：电签约地址：

　　签约日期：年月日

委托合同篇2

　　委托人(甲方)：

　　住所(地址)：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　受托人(乙方)：

　　住所(地址) ：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　甲方委托乙方担保，乙方经研究决定同意担保。甲、乙双方就委托担保事宜诚实协商，达成如下协议，双方共同遵守执行：

　　第一条担保对象：

　　甲方向

　　申请业务(种类如下)，乙方为其提供担保。

　　【可选择的业务种类包括但不限于(1)人民币借款;(2)银行/商业承兑汇票贴现;(3)银行承兑汇票承兑;(4)银行保函;(5)其他】

　　第二条担保金额：拟定担保金额为人民币：万元(大写：)。实际担保金额以乙方与主合同债权人签订的《保证合同》约定为准。

　　第三条担保方式：以乙方与主合同债权人签订的《保证合同》约定为准。

　　第四条担保范围：以乙方与主合同债权人签订的《保证合同》约定为准。

　　第五条担保期间：以乙方与主合同债权人签订的《保证合同》约定为准。

　　第六条担保费用(保费)：

　　1、计费方法：按担保金额、期限、收费标准计费。

　　2、收费标准：%/年(大写：百分之 /年)。

　　3、保费总额：人民币元(大写： )。

　　4、支付方式：借款期限在一年以内(含一年)的，在乙方与主合同债权人签订《保证合同》之前一次性支付;一年以上的在乙方与主合同债权人签订《保证合同》之前，按年计算一次性支付。

　　第七条甲方承诺：

　　1、向乙方所提供的资料均真实、准确;所提交的复印件均与原件相符;所陈述的事实无虚假。

　　2、按照本合同的约定向乙方支付保费。

　　3、按申请用途使用资金，接受乙方对其生产经营、财务会计情况的监督，并按月向乙方提供财务报表。

　　4、按主合同约定及时偿还债务。

　　5、发生下列情形之一，应及时书面通知乙方：

　　(1)经营机制发生变化。包括但不仅限于承包、租赁、联营、合伙、转让、兼并、分立、股份制改造、与外商合资或合作等;

　　(2)修改公司章程，包括但不仅限于经营范围、注册资本金、股权、法定代表人和住所以及联系电话变化等;

　　(3)高层人事和财务负责人发生变化、对外重大投资、财务状况恶化、停业整顿、歇业、破产、解散或撤销;

　　(4)受到行政处罚或发生重大经济纠纷，包括但不仅限于吊销营业执照、仲裁、诉讼等;

　　(5)主合同债权人提前收回债权，主合同展期，主合同被解除、撤销、变更等;

　　(6)为除乙方之外的第三人提供担保;

　　(7)反担保财产价值可能严重贬损、或反担保财产可能灭失、或反担保财产将处理(转让);

　　(8)其他影响乙方利益的重大事项。

　　第八条乙方承诺：

　　1、按照本合同约定履行担保义务。

　　2、对甲方提供的资料和所了解的经营情况保密。

　　第九条甲方发生下列情况之一的，乙方可通知主合同债权人停止产生新的债权或提前收回已产生的债权，并有权以乙方名义直接对甲方提起诉讼：

　　1、改变资金用途;

　　2、未征得乙方书面同意，擅自为除乙方之外的第三人提供担保;

　　3、反担保财产未投保险、或反担保财产价值可能严重贬损、或反担保财产可能灭失、或擅自处理(转让)反担保财产，足以危及乙方利益的;

　　4、财务状况恶化，生产经营发生严重困难;

　　5、涉及重大经济纠纷或被行政处罚、发生重大安全责任事故造成重大财产损失和人员伤亡或涉及刑事诉讼等，足以严重影响生产经营和财务状况;

　　6、破产、歇业、解散、被停业整顿、被吊销营业执照;

　　7、乙方被债权人通过口头、信件或诉讼方式要求承担保证责任，在债权人口头、信件或人民法院传票到达乙方之日起，乙方可直接通过诉讼方式向甲方进行追偿，而不需在乙方承担保证责任后再向甲方提起诉讼。

　　8、出现其它严重危及乙方利益的情形。

　　第十条乙方有权要求甲方提供反担保，并签订相关《反担保合同》。甲方有义务按照乙方要求提供有效的反担保，并签订相关《反担保合同》。甲方同时应向乙方提供本次贷款总额5%的保证金，即(大写) 万元人民币，甲方在乙方与债权人签订《保证合同》之前将保证金存入乙方指定账户。

　　第十一条甲方应对《反担保合同》设置的抵(质)押资产按惯常投保的'险种和保险金额向保险公司投保，并承担相关保险费用，确保反担保财产的安全。

　　第十二条甲方为除乙方之外的第三人提供担保，应提前15天书面通知乙方，并征得乙方书面同意。

　　第十三条特别约定：

　　1、甲方认可乙方向主合同债权人出具的《保函》和与主合同债权人签订的《保证合同》，并承担相关的全部法律责任。

　　2、《反担保合同》另行签订，包括甲方直接与乙方签订《反担保合同》，甲方委托第三方与乙方签订《反担保合同》。

　　3、甲方与债权人产生本合同第七条第五款第(5)项所约定的主合同展期情形，甲方应向乙方依照本合同第六条重新协商并支付担保费用。甲方与债权人主合同被解除、撤销、变更等，乙方不再为甲方承担保证责任，甲方所支付的担保费用不予退还。

　　第十四条违约责任：

　　1、甲方不按照本合同约定向乙方支付保费，每拖延一天，按未支付保费金额每日万分之五计算，向乙方支付违约金。

　　2、从甲方未按主合同约定偿还债务之日起，按照主合同约定的逾期贷款利率计算甲方应承担的违约金。

　　3、甲方未按照与主合同债权人的约定偿还债务，累及乙方承担担保责任和其他民事责任的，则甲方应当向乙方承担相应的赔偿责任，包括但不限于乙方已经向主合同债权人代偿的本金、利息、复息、罚息、违约金、赔偿金、主合同债权人实现债权的费用和乙方向主合同债权人承担的其他民事责任，以及乙方为实现追偿权而支出的全部费用(包括差旅费、诉讼费、仲裁费和律师费等)。

　　4、甲方未履行本合同第七条承诺，给乙方造成损失的，甲方应当全额赔偿乙方损失。

　　第十五条附则：

　　1、主合同指甲方与主合同债权人签订的合同(协议)等。

　　2、主合同债权人指借款合同中的贷款人、银行承兑汇票中的承兑银行、保函及其他业务中的受益人。

　　3、本合同若发生争议，双方友好协商解决，协商不成引起诉讼，由乙方住所地人民法院管辖。

　　4、甲、乙双方法定代表人或授权代理人在本合同上签字(押印)并加盖单位公章后生效。

　　5、本合同一式份，甲方持壹份、乙方持份，具有同等法律效力。

　　第十六条提示：乙方已提请甲方对本合同各条款作全面、准确的理解，并应甲方的要求作了相应的条款说明，签约各方对本合同含义认识一致。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

委托合同篇3

　　甲方(委托人)：身份证号：

　　乙方(受托人)：身份证号：

　　甲方委托乙方炒股，买卖中国境内的上海证券交易所及深圳证券交易所挂牌交易的A股、B股(含权证和基金)。经双方协商，在平等互利的基础上，双方自愿达成以下协议，以资共同遵照执行。

　　一、甲方以甲方的名义在证券公司同时开设上海证券交易所及深圳证券交易所股东帐户(并都申请权证交易及创业板交易功能,)。

　　二、甲方出资万元人民币(￥___万)用于炒股，并在银行办理银证三方托管业务。

　　三、甲方告知乙方炒股的股东帐号及操作密码。经甲方同意，乙方可更改操作密码，但任何一方不得向地第三人泄露股东帐号及密码等。

　　上述工作，甲方在本合同签订之日起两日内完成。

　　四、乙方具体负责操作买卖股票，进行炒股。

　　五、甲方正式授权乙方炒股的期限从公历年月起至年月日止。

　　六、乙方预计炒股的收益在20%-120%之间，但也有可能亏损，乙方预计亏损在10%-20%之间。乙方应认真负责、审慎操作。炒股亏损但帐上总资产在万元的，应马上向甲方汇报;亏损在12%或帐上总资产在万元的，应停止操作，亏损在12%或帐上总资产在万元的，甲方也有权在告知乙方的前提下提前解除合同或通知乙方停止操作并有权更改操作密码等。

　　七、合作期间的理财费用及合作期满时的利润分成(股票全部变现的，如续签合同，股票未全部变现的，按所持有股票的当日收盘价计算盈亏和资产)：

　　1、甲方每月支付元作为给乙方的理财费用。支付时间在每月15日之前，如甲方未按时支付乙方理财费用的，乙方有权单方面终止合同，由此造成的一切损失由甲方承担。

　　八、在合同期满后，乙方如能将甲方的资产收益升值在30%（含30%）以上的，按以下方法进行利润分成。

　　1、资产升值在30%（含30%）以上的且总资产在___万以内(含该数)，扣除___万本金，多出来的资产也即利润部分乙方10%，其余归甲方。甲方必须在核算出具体金额后10个工作日内将利润分成打到乙方指定账户上。

　　2、资产升值在50%（含50%）以上的且总资产在___万-___万之间(含该数)，扣除___万本金，多出来的资产也即利润部分乙方15%，其余归甲方。甲方必须在核算出具体金额后10个工作日内将利润分成打到乙方指定账户上。

　　3、资产升值在100%（含100%）以上的且总资产在___万-___万之间(含该数)，扣除___万本金，多出来的资产也即利润部分乙方20%，其余归甲方。甲方必须在核算出具体金额后10个工作日内将利润分成打到乙方指定账户上。

　　九、合作期满时的亏损处理(股票全部变现的.)：

　　亏损金额在___万元以内的，乙方负责赔偿10%，其余由甲方自己承担;亏损金额在10-___万元之间的，乙方负责赔偿20%，其余由甲方自己承担;亏损金额在___万元以上且乙方有过错的，则对超过___万元的部分，全部由乙方负责赔偿。但对乙方按约定停止操作或甲方单方终止合同后的亏损，乙方无需再承担任何损失责任。

　　十、甲方提前解除合同，乙方除了可以就解除时的利润进行分成外，甲方还必须将合同内未支付的理财费用一次性支付给乙方。甲方中途要转走部分资金的，应与乙方协商征得同意。乙方提前解除合同，甲方有权对解除时产生的利润不予分成，同时有权向乙方追讨已经支付给乙方的理财费用。乙方应注意对甲方的资金等进行保密，如有证据证明是乙方泄露的，乙方应按甲方出资额的0.5%支付违约金。

　　十一、在合作期间，甲方有监督乙方炒股的权利，但为了明确责任，甲方不得进行股票买卖操作，除非乙方同意。乙方须随时注意股票买卖是否自己所为，如发现有他人操作等异常情况，应马上向甲方反映汇报，否则推断为是乙方行为。由此所造成的亏损或盈利减少部分由甲方负责。结算时所有炒股的交割单由甲方负责去证券营业部打印或由乙方通过操作软件打印出来的交割明细为准。

　　十二、双方如有争议，应协商解决，解决不成的，任何一方有权向甲方开户的证券营业部所在地法院起诉。胜诉方的合理的律师费、交通费等由败诉方承担。

　　本协议一式两份，双方各执1份。自双方签字或盖章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　时间：时间：

委托合同篇4

　　委托方（甲方）：加工方（乙方）：

　　委托方（以下简称甲方）和加工方（以下简称乙方）合称为“双方”。甲乙双方在平等、自愿基础上，经友好协商签订此协议。

　　一、委托加工项目

　　1、委托加工产品：_______________

　　2、加工产品数量：_______________

　　3、产品交货期限：按乙方接单起_____个工作日内交货。

　　二、委托加工方式

　　1、乙方包工包料，乙方须按照甲方要求选用原材料。

　　2、乙方对原材料的质量保修期为一年。

　　三、质量要求及技术标准

　　1、乙方严格按照甲方提出的质量要求进行加工。

　　2、技术标准参照国家标准执行。

　　四、包装要求及交货地点

　　1、乙方按甲方要求进行包装；对于甲方无特殊要求之零件由乙方自行选择包装方式。

　　2、甲方指定地点交货，地点限_____之内。

　　五、费用结算

　　1、此次加工费用总额为人民币（大写）_____，（小写）_____元整，此价不含税。具体明细见附件二。

　　2、甲方首先支付乙方30%总额货款作为押金。乙方交货经甲方验收确定后，由乙方开具发票交与甲方，开票交税额由甲方返回乙方。甲方收到发票后5个工作日内支付50%总额货款，交货当日起20个工作日内支付余下20%总额货款。

　　3、甲方以银行汇款或国库直付方式与乙方结算。

　　六、违约责任

　　1、乙方必须严格按照双方规定时间交货，如逾期交货，乙方应向甲方支付货款5 %的违约金。

　　2、乙方隐瞒原材料的缺陷或使用不符合规定的`原材料而影响产品质量时。甲方有权要求乙方重做，减少价款或赔偿损失等违约责任。

　　3、乙方不得擅自生产甲方的专利产品或侵犯甲方专利权的产品，不得传播甲方提供的图纸给任何第三方，否则由此引起的侵权行为由乙方承担，甲方保留追究乙方法律责任权利。

　　七、解决合同纠纷的方式

　　1、本协议双方签字盖章即生效，执行过程中出现异议，双方应友好协商解决，协商不成则按《合同法》有关规定执行。

　　八、其他约定事项

　　1、本协议如有未尽事宜，双方可另行协商，在意见达成一致的基础上进行补充修改。

　　2、本协议一式四份，双方各持二份，具有同等法律效力。

　　委托方（甲方）：（盖章）代表人签字（或印章）：

　　年月日

　　加工方（乙方）：代表人签字（或印章）：

　　年月日

　　附：乙方开户银行名称、账户名称、账号及行号如下：

　　开户银行：账户名称：账号：行号：

委托合同篇5

　　_______________(以下简称委托人)与_______________(以下简称咨询人)经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条本合同是根据《中华人民共和国合同法》和国家建设部、国家工商行政管理总局印发的《建设工程造价咨询合同》示范文本(gj-20xx-0212)制定的。

　　第二条委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务

　　(一)项目名称(全称)：__________________________________

　　(二)建设地址(全称)：__________________________________

　　(三)项目咨询所涵盖的业务范围：

　　(a类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;

　　(b类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;

　　(c类)建设工程进度申报的编制、审核;

　　(d类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;

　　(e类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价资料等。(f类)所有与该工程项目相关，包含计量计价等的所有子项。

　　第三条咨询人、委托人的义务

　　(一)咨询人的义务

　　1.向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同中约定的范围实施咨询业务。

　　2.咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

　　(1)正常服务是指双方约定的工程造价咨询工作;

　　(2)附加服务是指在正常服务以外，经双方书面协议确定的附加服务;

　　(3)额外服务是指不属于正常服务和附加服务。双方在咨询合同有效期内进一步约定的服务。根据本合同第四条第(一)款第4项、第五条第(二)款第3项规定，应增加的额外工作量。

　　3.合同签订后，咨询人应组织人员收集有关资料，主动征询委托人的有关要求，按照委托人的建设施工计划安排和要求形成书面文字资料约束双方，严格执行，以保证咨询工作顺利进行。

　　4.咨询人必须按照国家和本省的工程造价管理法规及规定，遵循公平、公正、合法的原则高质量地完成咨询工作，维护各方合法权益。

　　5.在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

　　(二)委托人的义务

　　1.委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。

　　2.委托人应当在约定的时间内，向咨询人提供与本项目咨询业务有关情况及资料。

　　3.委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

　　4.委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

　　第四条咨询人、委托人的`权利

　　(一)咨询人的权利

　　1.咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。2.咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

　　3.咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

　　(二)委托人的权利

　　1.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

　　3.当委托人以事实认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通或者因重大过失造成工程造价咨询成果文件错误给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

　　第五条咨询人、委托人的责任

　　(一)咨询人的责任

　　1.咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

　　2.咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失或失职造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。赔偿金=直接经济损失或按合同的酬金的一定比率计算，累计赔偿总额最高不应超过建设工程造价咨询酬金总额。

　　3.咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担赔偿责任，按照完成工作量比例扣除咨询费用。

　　4.咨询人应按合同规定及时提供咨询成果文件(含工程量计算书及底稿、编审的概(预)算书、结(决)算书、工程量清单、招标标底、投标报价等及相关书面及其电子文件)的真实性、准确性、合理性、合法性负责，且做到文本资料条理清晰。

　　(二)委托人的责任

　　1.委托人应当履行合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的所有损失。

　　2.由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。

　　3.委托人对所提供的工程造价咨询项目的有关资料、图纸等的完整性和真实性负责。

　　第六条合同生效，变更与终止

　　(一)本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　(二)当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

　　(三)变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

　　第七条合同争议的解决

　　因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致，可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：

　　(一)提交________________仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向________________人民法院起诉。

　　第八条咨询业务的酬金及其支付办法

　　(一)双方同意用________支付酬金。

　　(二)双方同意：该项目整体咨询费(该费用包含所有为该项目造价咨询服务所产生的一切开支)用为整体工程造价的千分之二计算。项目预算整体完成并抽查无误后，一周内，委托人支付咨询人三万元，按照工程进度，发包方每支付一次工程款，按照实际资金到达项目部财务部门日期计算，一周内，委托人支付咨询人一万元，余款在工程整体结(决)算结束后一次性给付。

　　第九条其他约定

　　(一)因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

　　(二)咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担。

　　(三)未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

　　(四)除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

　　咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

　　(五)下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

　　1.委托人是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。

　　2.咨询人是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。

　　3.第三人是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

　　4.日是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

　　(六)建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及有关部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

　　(七)建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

　　第十条附加协议条款：____________________________________________________________。第十一条本合同自_________年_________月_________日开始实施，至_________年_________月_________日终止。

　　第十二条本合同一式二份，具有同等法律效力，双方各执一份。

　　委托人：__________________(盖章)咨询人：_______________(盖章)_

　　开户银行：________________________开户银行：_____________________

　　帐号：____________________________帐号：_________________________

　　___________年________月_________日_________年________月_______

【委托合同】相关文章：

委托合同11-23

经典委托合同12-02