委托合同

时间：2024-06-11 10:22:24 委托合同我要投稿

委托合同(通用15篇)

　　在不断进步的社会中，合同的类型越来越多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编帮大家整理的委托合同，希望能够帮助到大家。

委托合同(通用15篇)

委托合同1

　　甲方：______________

　　身份证号：______________

　　手机：______________

　　地址：______________

　　乙方：______________

　　身份证号：______________

　　手机：______________

　　地址：______________

　　本协议由以下双方共同签订：甲乙双方本着自愿、平等的原则，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国著作权法》及有关规定，就甲方委托乙方拍摄事宜，经双方协商一致，订立本合同(以下简称"本合同")以共同遵守，具体内容如下：

　　就甲方委托乙方长期为其产品提供三维图片及________面设计服务事宜,经协商，双方达成一致如下：

　　一、委托服务时间：________年____月____日至____年____月____日。

　　二、委托服务范围：产品三维效果图制作、____________面美工设计、电商描述________设计，不包含场地及模特费用，合同期内不限产品款式及数量，如甲方有多个店铺，只负责两个店铺的首____________及其他常规______面的设计和装修，产品描述________________，同一产品只负责设计一套。

　　三、服务费用支付标准：______________

　　本合同为期壹年，总费用为人民币____________元(____________元整)，甲方自合同签订之日需向乙方一次性支付半年合同款项：______________人民币1元(壹万元整)。剩余款项：______________元(________元整)于合同签订之日起半年后于当月结清。

　　甲方责任和义务：

　　1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方的作品更符合甲方企业产品特点及内涵。

　　2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

　　3、甲方有义务为乙方拍摄提供方便条件和相应场地、产品上新计划、拍摄要求、人员协助等必要条件。

　　乙方的.责任和义务

　　1、乙方自备专业数码相机及相应镜头设备，原则上甲方无特殊要求，乙方应根据甲方要求拍摄并提供电子数码相片。

　　2、乙方应配备稳定可靠的通信工具(手机)，保证甲方可以及时联系到乙方。

　　3、乙方在接到甲方委托后，应第一时间将图片处理完成并进行______面制作。如遇照片处理复杂程度较高以及______面制作难度大，乙方应及时与甲方取得沟通，协商处理，保证第一时间将图片处理并完成______面设计。

　　4、乙方按照本协议所设计的图片版权归甲方所有,未经甲方许可，乙方不得在其它媒介上发表和使用,如经甲方同意允许在媒介上发表或参加评比及展览活动,乙方需同时注明该照片版权归甲方所有。

　　5、乙方如有特殊情况而无法在甲方规定时间内抵达拍摄现场,乙方应提前通知甲方,并有责任委托其它摄影人员协助甲方完成当次拍摄任务。

　　6、乙方应按甲方要求进行________制作，并保证制作成果达到甲方的需求标准。

　　六、本合同壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。具有同等法律效力。

　　七、本合同经双方确认签字后生效。

　　甲方：________________乙方：_________________

　　________年____月_______日________年____月____日

委托合同2

　　委托方:__(以下简称甲方)

　　受托人:__(以下简称乙方)

　　根据市国土资源和房屋局、市物价局的有关规定，甲方委托乙方承担房地产法律文件的申请。甲乙双方经协商，达成如下协议:

　　一、委托事项概述

　　该房屋位于:__号楼；建筑面积:__平方米；_套。

　　二、乙方承担该工作

　　1.整理所有相关法律文件和甲方提交的文件。

　　2.填写各种申请表，提交相关部门审核。

　　3.代理协调和履行相关部门的各项审批手续。

　　4.代理甲方组织体系相关文件，并向相关部门汇报。

　　5.经有关部门审批后代理甲方取得产权证，抵押付款的产权证由乙方和学校按约定共同转让给开发商，一次性付款的产权证由乙方按约定交付给甲方。

　　三、甲方应提供以下辅助工作

　　1.提交完整信息:

　　(1)业主身份证复印件及户口本(复印件一份)盖章。

　　(2)采购发票复印件

　　(3)单项采购合同及结算

　　(4)北京市居民购买经济适用住房审核表及财产承诺书各一份。

　　2.所有费用都应该支付

　　(1)契税:购买价格的__%

　　(2)印花税:购买价格的`__%

　　(3)图纸和表格绘制费:__元/平方米

　　(4)印花税票:__元/套

　　(5)超标准购买经济适用住房的综合地价:超面积房价的__%

　　四、委托工作日期和工作时限

　　本授权委托书应于__在__如因不可抗力导致本合同不能按时履行，经双方协商，可延期履行。

　　五、委托服务费

　　乙方应收取人民币__元

　　六、违约责任

　　如因乙方原因在两个月内完成工作，将退还甲方百分之__的服务费。如因甲方原因导致本合同未能在约定期限内履行，双方应协调解决。

　　七、如有未尽事宜，双方需另行约定。

　　八、本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方:

　　乙方:

　　日期:

委托合同3

　　法定代表人：

　　地址：

　　邮政编码：

　　电话：

　　传真：

　　乙方：

　　地址：

　　邮政编码：

　　电话：

　　传真：

　　开户行：

　　账号：

　　鉴于，甲方与XX公司因XXX事项现已出现法律纠纷，对此，甲乙双方经平等协商，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　甲方委托乙方对甲方与XX公司之间因XXX事项引起的纠纷进行法律分析，包括与此有关的`证据事实、法律关系、法律适用等。乙方接受此项委托。

　　二、乙方服务方式

　　1、就纠纷事项与甲方通过面谈、通讯等方式进行充分沟通、讨论；

　　2、就甲方提供的有关的法律文件进行审阅、分析；

　　3、提交一份法律分析报告。

　　三、律师费和办案经费

　　1、甲方就本协议规定的委托事项，向乙方支付律师费万元人民币，自本协议生效之日起三日内一次性支付。

　　2、乙方为办理甲方事项的差旅费及其它实际支出，由甲方预付或及时实报实销。

　　四、乙方义务

　　1、指定专门律师负责处理甲方委托事项。

　　2、忠诚于甲方利益，尽一切可能维护甲方合法权益。

　　3、严格保守甲方商业秘密。

　　五、甲方义务

　　1、向乙方提供真实、准确、完整的资料和信息。

　　2、向乙方提供为完成其法律服务所需的工作条件。

　　3、及时支付律师费和办案经费。

　　六、其他条款

　　1、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，由甲乙双方盖章或授权代表签字后生效；乙方提交法律分析报告后终止。

　　2、本合同履行过程中发生的任何争议，应由甲乙双方友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向北京市西城区人民法院起诉。

　　甲方：

　　乙方：

　　授权代表：

　　____年___月__日

委托合同4

　　立设计委托合同书单位：____________（以下简称甲方）

　　主任设计师：____________（以下简称乙方）

　　经招标甲方委托乙方担任装饰设计工作，双方同意遵守以下条款：

　　一、装饰工程地点：________

　　二、装饰工程设计项目：________

　　三、乙方应进行现场勘测，并根据甲方提供资料办理下列事宜：

　　1、提出设计方案图（平面、立面、透视效果图）。

　　2、编制初步设计文件。

　　3、在设计方案确定后，绘制施工图，并建议其所需购置的室内装饰用品、材料及色样等。

　　4、编制工程概算及施工说明书。

　　5、与施工单位负责人商讨工程中的问题。

　　6、供给工程需要的详图。

　　7、监督指导工程施工。

　　8、施工时，解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

　　乙方提出的设计方案必须经甲方审核，参照甲方意见进行修改，以不违反合同规定为原则，在协商基础上达到双方满意。

　　四、总设计费计人民币________万元

　　五、设计费付款方式：

　　1、签约时，付总设计费的%；

　　2、交施工图时，付总设计费的`%；

　　3、工程竣工验收后30日内付总设计费的100%。

　　以上每项款目都应一次付清。

　　若施工设计图已完成，而工程非因设计原因未能进行时，则甲方应继续按第2、3项付款。

　　六、甲方有特殊情况，必须终止设计的进行，应书面通知乙方，甲方应付乙方接到通知时已完成部分设计的费用。

　　七、乙方为本合同所设计的图纸保有版权，只供甲方作为本合同书指定地点施工或宣传专用，若乙方有本合同施工以外其它用途，应预先征得甲方同意。

　　八、除有第六条的情况发生外，甲方不得另行委托他人设计，否则乙方凭证明文件，通知甲方解除委托合同，没收已收的设计费用，甲方向乙方赔偿毁约的费用。

　　九、甲、乙双方根据工程实际进展确定图纸交接时间，乙方不得拖延，若因乙方拖延时间造成工程停工，应接受甲方处罚，因甲方更改变动设计时间顺延并应按国家有关规定补偿乙方费用。

　　十、本合同书系指委托设计，如需施工另行签订施工委托合同书。十一、甲方订立工程施工合同时，应约束承包方（施工方）服从乙方监督指导工程的进行，若承包方与乙方有争议，甲方应出面协调。若因施工发生困难，要求更改设计时，乙方应征得甲方同意，修改设计图纸。

　　十二、甲方在初步设计批准后，不得再以设计内容不满意为由，拒绝付设计费，双方应以合作的态度协商解决。

　　十三、本合同书为双方同意签订，双方不得以其它文件提出对本合同书作其他解释。本委托合同书中如某一项经双方协商同意无效时，不得影响其他条款的实施。

　　十四、双方就本合同书约定的条款有所争议时，经双方同意可请所在地主管部门调解，甲、乙双方均应服从所作的调解，切实执行，调节费用由双方分担。

　　十五、甲、乙双方同意以_____人民法院为仲裁法院。

　　十六、本合同一式陆份，由甲、乙双方各执叁份，均具有同等效力。本委托合同书自签订之日起生效。

　　甲方：____________乙方：____________

　　地址：____________地址：________________

　　代表人：________________代表人：________________

　　电话：____________电话：____________

　　签约地点：____________

　　签约时间：____年____月____日

委托合同5

　　甲方(委托方)：__________________________

　　乙方(受托方)：______________身份证号码：_________________

　　丙方(受托方)：______________身份证号码：__________________

　　甲方为开拓业务，同时鉴于乙方及丙方在药品批发、零售方面具有十年以上的从业经验，三方在平等互利的基础上，就委托管理产品销售事宜经协商一致，达成如下条款：

　　第一条甲方、乙方、丙方三方地位平等

　　不存在任何人身依附关系，不存在劳动合同关系、雇佣关系，甲方无须国乙方、丙方缴纳社会保险。

　　第二条委托事项：

　　甲方系依法成立、以从事药品批发、零售为主营业务的企业，为拓展销售市场，同时发挥乙方及丙方的优势，特委托乙方及丙方就甲方产品的销售事宜进行管理并进行市场开发。

　　第三条委托内容

　　1、就甲方日常经营管理活动中的药品销售进行市场调查、提供营销策划方案及营销实施方案;

　　2、协助甲方充分了解第三方(客户)的市场信誉及履行合同的能力;

　　3、代表甲方与第三方(客户)进行业务商谈、谈判等;

　　4、协助甲方与第三方(客户)签订药品销售合同;

　　5、协助甲方催收货款;

　　第四条委托期限：

　　委托期限为____年，自____年___月___日起，至____年___月___日止。

　　委托期限届满，经双方协商一致可续签合同。

　　第五条委托的费用

　　乙方、丙方为完成委托事项所产生的成本(包括但不限于房租、生活、公关等)已经包含在甲方应付给乙方、丙方的报酬内，甲方不再另行给付。

　　第六条销售价格：

　　乙方、丙方销售甲方药品的价格不得低于甲方规定的价格。

　　第七条各方权利、义务

　　(一)甲方的权利、义务：

　　1、提供有效的营业执照(仅做销售用)复印件、授权委托书、药品说明书、药品合同证明;

　　2、对受托方的正常活动予以支持和配合，并对有助于朔方公司发展的相关活动予以协助;

　　3、当受托方的经营管理活动严重影响公司形象及经营活动时，甲方有权制止;

　　4、按销售收入的约定比例向受托方收取经营管理收益;

　　5、本合同履行期间，不得发生以朔方公司资产进行抵押、担保、出售等对受托方经营管理造成重大影响的`行为

　　6、朔方公司控制权发生变更时，甲方应立即通知受托方。

　　(二)乙方：

　　1、在受托范围内依法管理企业，遇受托不明事项及时与甲方沟通，以便妥善处理;

　　2、在受托范围内自主从事管理活动，不受甲方干涉;

　　3、每月将经营管理情况向甲方、丙方通报，以便甲方、丙方及时掌握公司经营状况;

　　4、筹集公司营运资金;

　　5、按销售收入的约定比例向委托方支付经营管理收益;

　　6、与丙方按商定比例分享经营成果;

　　7、朔方公司控制权发生变更时，乙方具有继续履行合同或终止履行合同的选择权。

　　(三)丙方：

　　1、在受托范围内协助乙方工作，参与朔方公司的日常经营管理;

　　2、与乙方按商定比例分享经营成果;

　　3、朔方公司控制权发生变更时，丙方具有继续履行合同或终止履行合同的选择权。

　　第八条违约责任

　　因任何一方不适当行为给公司经营造成损失的，责任方应依法按实际损失承担赔偿责任。

　　第九条争议的解决

　　因履行本协议发生纠纷，双方应协商解决，协商不成的，依法向人民法院提起诉讼处理。

　　第十条签署及生效

　　1、本协议一式三份，各方各执一份;

　　2、本协议在各方代表签字及盖章后生效。

　　甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________地址：___________________________

　　电话：_______________________电话：___________________________

　　传真：_______________________传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

　　丙方（盖章）：_______________

　　丙方代表签名：_______________

　　地址：_______________________

　　电话：_______________________

　　传真：_______________________

　　日期：______年______月_____日

委托合同6

　　范例一

　　甲方：

　　乙方：设计公司(设计人)

　　一、甲、乙双方通过协商，由甲方委托乙方对____________________项目进行设计工作。

　　二、设计工作内容：

　　1、 __________________产品的外观设计

　　2、___________________产品的结构设计

　　3、根据已审定的设计方案制造可供展览使用的仿真样机

　　三、乙方在委托合同生效后：

　　1、在____天内完成设计草案，提交叁款不同风格的设计效果图(彩色、电脑打印)供甲方评审选择;

　　2、在评审意见基础上，乙方在____天内完成正式设计方案，提交正式设计的效果图(彩色、电脑打印)、所有的外观装饰设计效果图(彩色、电脑打印);

　　3、在正式方案完成后，乙方在____天内制作可供展览使用的仿真样机壹台;

　　4、每阶段设计成果均由甲方验收，并履行验收手续。

　　四、设计要求。

　　乙方保证设计达到甲方提供的国家现行规定的各项安全与技术标准，及有关设计目标的要求。乙方保证在甲方模具制造或试产过程中，对有关设计方面需要修改时，及时提供各项有关修改意见;在设计过程中，设计目标需调整时，双方应友好协商，取得一致意见。

　　五、设计费

　　经商定，甲方支付人民币_____元作为乙方设计工作之劳务费用，并于合同签字后即将该款___%支付给乙方，合同自款项收到之日起生效。当乙方完成样机制作并经甲方认可，甲方即将余款支付给乙方。

　　六、甲方在设计过程中，应按双方商定的时间进度积极配合做好方案选定工作，提供有关技术资料及设计规定所使用的部件，因甲方原因影响乙方工作进度时，乙方项目完成时间顺延。

　　七、双方商定，该项目在设计、备产阶段，双方均承担保密责任，因泄密造成的一切经济损失由泄密方负责。

　　八、双方商定，该项目专利申请权归甲方，乙方保留署名权。设计完成后，有关专利事项按国家专利法规定。

　　九、产品投产后，甲、乙双方对设计均有宣传权。

　　十、甲方提供设计费用可用现款、支票、转帐等方式提交乙方，乙方帐号：_____________

　　十一、委托设计商定之指标见附件，附件共___页，附件与本委托书共同生效。

　　十二、合同一经生效，双方必须严格遵守，如有违反，违约方应承担对方由此引起的一切经济损失。

　　十三、未尽事宜，双方应通过友好协商解决。

　　甲方：乙方：设计公司(设计人)

　　代表：代表：

　　签字日期：签字日期：

　　范例二

　　甲方(委托方)：

　　乙方(受托方)：

　　甲方双方秉承相互信赖的原则，就甲方委托乙方设计手袋款式事项，经友好协商，签订本合同，信守执行：

　　一、委托事项：

　　甲方委托乙方为其进行手袋款式设计

　　二、设计要求及数量：

　　1、甲方委托乙方设计的手袋款式一年分为春夏和秋冬两个系列，

　　每一系列各分15组不同风格，每种风格包含4款设计，共120款设计;

　　2、春夏系列款式乙方须在每年的月完成，秋冬系列款式乙方

　　须在每年的月完成。

　　三、委托设计费用：

　　1、每款手袋的设计费用为人民币元，(大写：整)，自本合同签订之日起两年内甲乙双方不得对该设计费用的金额作任何调整。

　　2、乙方设计每款的手袋如投入市场获取相应的订单后，甲方可根据市场的需求量另行支付乙方提成费用，提成费用为该款手袋销售额的 %。

　　四、付款方式：

　　1.甲方需在委托乙方进行设计时支付设计费的50%作为订金，计每款人民币元，(大写：元正)，乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间;

　　2.手袋款式制版完成后，双方签名或盖章确认版样，确认后甲方立即付清设计费用的全部余款。

　　五、乙方设计作品的时间、交付方式：

　　1、乙方应在收到甲方支付的订金后工作日内，按照甲方对委托设计所提出的意向和理念设计出初稿并交于甲方审定，在甲方审定意见基础上，乙方应在____工作日内完成终稿设计;

　　2、乙方以乙方以彩色打印稿和光盘电子稿的方式交付设计的作品。

　　六、知识产权约定：

　　1、甲方对乙方设计完成的'作品拥有作品的所有权、使用权、出版权、著作权和修改权，乙方保留作品的署名权。

　　2、设计作品的著作权包括作品本身的设计图案、线条及色彩的搭配等，甲方有权对设计作品中的图案进行任意拆分及适用于其他手袋版型的组和或搭配，乙方对此不持任何异议，甲方无须另行支付费用。

　　七、双方的权利义务：

　　甲方权利：

　　1、在乙方设计初稿之前，甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵及国内外市场的需求;

　　2、在乙方设计初稿之后，甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见，直至设计的款式制版完成。

　　3、鉴于甲方生产的手袋主要用于外销，甲方如在国外进行产品参展时，可要求乙方予以陪同，以听取客户的需求风格进行产品设计。

　　甲方义务：

　　1、甲方有义务支付合同约定的相关费用;

　　乙方权利：

　　1、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

　　2、乙方在陪同甲方出国参展时，有权要求甲方支付相应差旅费用。

　　乙方义务：

　　1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计，及根据甲方意见进行修改直至设计款式制版完成;

　　2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品;

　　3、乙方在按要求向甲方交付设计作品及在取得甲方相应的报酬后，应遵守诚信原则，不得将其设计的作品交付第三方生产或销售，并不得与甲方的客户进行手袋业务方面的商业往来。

　　八、委托期限：自20xx年月日至20xx年月日止;本合同到期如需续签由双方另行协商。

　　九、保密条款：

　　甲方双方对本协议内容均有义务予以保密，任一方未经一方书面同意不得对外向第三方泄露，否则对守约方造成的损失由违约方承担。

　　九、违约责任：

　　1、甲方逾期支付乙方设计费用的，甲方应按未付的设计费用每日的千分之二支付乙方滞纳金;

　　2、乙方未按期交付甲方委托设计的作品时，乙方应赔偿甲方元，赔偿的金额不足以弥补甲方的实际损失的，乙方应按实际损失赔付。

　　十、纠纷处理：

　　甲乙双方因履行本合同发生的纠纷，由双方友好协商解决，如协商不成，任一方均有权向本合同签订地所在地法院提起诉讼，本合同发生的争议适用中华人民共和国法律。

　　十一、合同生效：

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。

　　十二、本合同附件为本合同重要组成部分，与本合同具有同等法律效力;未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　甲方：乙方：

　　日期：日期：

　　合同签订地：市区

委托合同7

　　甲方（委托人）：四川星星建设集团有限公司大唐丘北赶马路

　　风电场道路工程项目部

　　乙方（检测机构）：丘北县建设工程质量检测中心

　　检测机构编号：20xx250098R

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云

　　南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　1、1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程

　　1、2工程地点：丘北县舍得乡

　　1、3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面

　　1、4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶

　　马路风电工程监理部

　　1、5开工日期：20xx—4—1

　　1、6其它：

　　第二条：检测项目

　　甲方委托乙方的检测项目：

　　□原材料检测 □压实度检测 □弯沉检测

　　□砼、砂浆强度检测 □砂浆配比试验 □砼配比试验

　　□其它：

　　第九条争议的`解决方式

　　双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可向

　　当地法院进行起诉。

　　第十条附则

　　本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人：法定代表人：联系人：联系人：

　　联系人手机：联系人手机：合同订立时间：年月日

　　合同订立地点：丘北县城常青路71号丘北县建设工程质量检测中心

委托合同8

　　工程名称：_______

　　地点：_______

　　签订日期：_______

　　发包人：_______设计人：_______

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件以及幕墙、门窗行业的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条工程概况

　　1、项目名称：

　　2、项目地点：

　　3、设计范围：外立面石材幕墙工程。

　　4、设计要求：各阶段的设计应符合国家和行业的相关规范、标准。

　　第二条发包人应向设计人提交的有关资料、文件。

　　第三条工程时间：_____年_____月_____日

　　第四条本工程设计收费标准

　　1、设计费单价30元/m2。

　　2、设计工程量3400平方米。

　　3、本合同暂定总价壹拾万贰仟元整(￥102000.00元)。

　　4、本合同设计单价包干(包干单价包括：设计图纸所需的材料费、人工费、利润、税金及其他费用等)，工程量按实计算。单价不包括审图费用，图纸审核费用由发包人负责。

　　5、施工图晒图超过8份时，发包人应按实支付超出部分的晒图费用。

　　6、效果图费用另行结算。

　　第五条设计费支付方式幕墙施工招标结束后，在定标之日起15个工作日内发包人一次性付清。

　　5.1如发包人交付设计文件、确认时间和设计费超过规定期限，设计人交付设计文件时间顺延。

　　5.2此图纸在未来施工中标单位确定后，对设计人未中标的部分，则设计人免费参加设计交底、竣工验收等其他现场服务共3人次，超过部分，差旅费、服务费(1000元/天.人)等其他所有费用由发包人承担。

　　第六条双方责任

　　6.1发包人责任

　　6.1.1发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

　　6.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，若设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；若设计人已开始进行工作，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付设计费。工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；工作量超过一半时，按该阶段设计费的'全部支付。

　　6.1.4发包人必须按合同规定支付定金，设计人收到定金的时间作为设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

　　6.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费。

　　6.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

　　6.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供住宿和办公场地的便利条件及必要的劳动保护装备。

　　6.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

　　6.2设计人责任

　　6.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第三条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现6.1.1、6.1.2、6.1.4、6.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

　　6.2.2结构设计合理使用年限为二十五年。

　　6.2.3负责该合同项目的设计联络工作。

　　6.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改和补充。

　　6.2.5设计人交付设计文件后，按规定参加有关部门的设计审查工作，并根据审查结论负责不超出本合同有关条款的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，并按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　6.2.6在上述工作完成后，合同履行完毕。

　　第七条保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第八条争议

　　本建设工程设计合同执行过程中如双方发生争执，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向设计人住所地人民法院起诉。

　　第九条合同生效及其他

　　9.1由于不可抗力或其他因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　9.2本合同双方签字盖章即生效，一式肆份，双方各执贰份。

　　9.3本合同生效后，双方认为必要时,按规定应到项目所在地县级以上建设行政主管部门规定的审查部门备案,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　9.4双方的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　9.5未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　发包人名称：_______法定代表人：_______委托代理人：_______开户行：_______账号：_______电话：_______传真：_______日期：_______

　　设计人名称：_______

　　法定代表人：_______委托代理人：_______开户行：_______账号：_______电话：_______传真：_______日期：_______

委托合同9

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　甲、乙双方本着平等合作、互惠互利的原则，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》等有关法律法规的规定，就甲方委托乙方作为甲方“______华庭”的广告服务代理(包括平面创意、撰文、设计、策划)事宜，达成如下一致协议：

　　一、合作范围

　　甲方委托乙方作“_______华庭”项目的广告服务代理，全权负责本项目的.广告创意、撰文、设计、策划等代理事宜。

　　二、合作期限

　　委托期为______年______月______日至______年______月_____日。本协议所拟合作期限届满前一个月，经双方协商同意，双方可续签协议。

　　三、乙方工作内容

　　广告的创意、文案、软文撰写、设计、策划、影视创意等事宜

委托合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因与XXX责任纠纷一案，委托乙方办理，经双方协商，订立下列条款，共同遵照履行：

　　一、乙方接受甲方委托，指派律师为甲方的代理人，参与上述案件的一审诉讼。乙方可根据案件进展及需要变更指派律师，但应当通知甲方。

　　二、乙方律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本着以事实为根据，以法律为准绳的原则，依法维护甲方的合法利益。

　　三、甲方委托乙方的代理权限：

　　1、代为收集、调取证据材料，代为整理证据资料、并向法庭提交。

　　2、代为参与庭前证据交换、对证据发表意见。

　　3、代为出庭应诉，参与法庭调查、法庭辩论、发表代理意见。

　　4、代为签发法律文书，代为签收司法文书。

　　特别授权：代为调解，签署调解文书，代缴代领诉讼费

　　四、根据广西壮族自治区司法厅、物价局制定的《广西壮族自治区律师收费标准》，甲方应向乙方缴纳律师费人民币元整(￥元)，甲方缴交给法院的诉讼费及鉴定费用自行承担。

　　五、甲方应当真实、完整、全面地向乙方陈述案情和提供有关证据材料，乙方严格保守案情秘密，但为办案所需运用披露和政府有权机关要求除外。

　　六、乙方接受委托进行必要的调查后：

　　1、乙方发现事实的情况与甲方的陈述和提供的材料不符，而甲方又无过错的，乙方有权通知甲方解除合同。

　　2、乙方发现甲方有意隐瞒事实真相，提供虚假证明材料，乙方有权通知甲方解除合同，乙方已收取的费用不予退还。

　　七、乙方指派律师开展工作后，甲方不得随意解除合同，不得要求退费或拒交律师费用,否则乙方可以终止工作。

　　八、若由于一方的原因给另一方造成损失，过错方应赔偿另一方的损失，但乙方的'赔偿额最高不超过其实际已收取的律师费。

　　九、本合同有效期自签订之日起至本案一审判决时止。

　　十、甲方因调解、和解、撤诉等原因造成本合同无需或不能继续履行的，均视为乙方已全面履行本合同约定的义务，甲方应依据本合同的约定支付律师服务费、差旅费。

　　附注：

　　1、除有特别约定外，甲方不得将任何其认为是原始证据的材料交给乙方保管，任何交给乙方保管的材料都将被认为是复印(制)材料。

　　2、甲、乙双方遵循平等、自愿原则签订本合同，对合同条款理解无异议，本合同一式三份，甲、乙及经办律师各执一份，效力均等。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

委托合同11

　　甲方：______________

　　乙方：______________

乙方事务所为甲方安排罪一案的第壹审辩护人。经双方协商达成如下协议：

　　一、乙方安排律师出庭辩护。

　　二、甲方必须真实地向律师叙述案情。乙方安排律师接受委托后，如发现委托人或被告人捏造事实，弄虚作假，没有如实陈述案情，受托律师有权拒绝为之辩护，所收费用不予退还。

　　三、按照有关规定，经双方协商同意，甲方应在签约时向乙方缴纳费用人民币_______元。

　　四、本合同有效期限，由双方签定之日起生效，至本案本审终结止。

　　五、其它：甲方委托乙方的期限为：______________。

　　甲方：_______乙方：_______

　　_______年_______月_______日

委托合同12

　　甲方(委托方)：

　　乙方(受托方)：

　　甲方委托采购项目名称：

　　项目中拟采购的货物、工程、服务：就上述项目的采购，甲方委托乙方采取方式进行采购，乙方同意接受委托，双方达成协议如下：

　　一、乙方按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国合同法》等法律、法规，依法进行组织采购，为甲方做好服务工作。

　　二、本协议签订后，即开始进行本项目的采购工作，甲方主要负责以下工作：

　　(一)协助乙方作好采购(招标)工作，提供项目相关资料，提出采购(招标)文件中供货范围、技术规格和特别商务要求;

　　(二)参加评审(评标)委员会的工作，与其他评委一起共同完成评、定(标)工作;

　　(三)按成交(中标)通知规定的时间和地点，与成交(中标)供应商签订供货合同;

　　(四)验收合格后，采购人按合同约定和政府采购资金管理的有关规定，向同级财政部门申请拨付应当支付给供应商的价款或报酬。

　　三、乙方主要负责以下工作：

　　(一)组成专项工作小组，指定一位项目负责人，代表乙方联系和处理采购(招标)过程中的`有关事项，接受和签收甲方提供的技术、服务、商务等材料和要求。编制采购文件，请专家审查、采购人确认，并报送临沂市财政局政府采购办公室(以下简称采购办)备案;

　　(二)采购文件报送采购办项目负责人备案后，按照规定程序，在政府采购信息指定发布媒体和网站(《中国财经报》、《齐鲁晚报》、采购网站、山东省政府采购网站、临沂政府采购网站)上发布政府采购公告并发售采购文件;

　　(三)按国家有关法律规定组成项目专家评审(评标)委员会;

　　甲方：乙方：日期：

委托合同13

　　委托人(甲方)：_________________置业有限公司

　　受委托人(乙方)：_________________

　　项目建设指挥部

　　根据________人民政府关于征收公告，经甲、乙双方共同协商，甲方同意将该区域的征收工作委托给乙方，并达成如下协议：

　　一、房屋征收范围与征收费用

　　本协议只是用于________人民政府关于征收公告内的范围，具体是________________，面积________平方米。

　　二、征收时间

　　按照________人民政府关于征收公告执行。

　　三、乙方负责成立征收组，依法开展对被征收人的征收动员、政策法规宣传等工作。甲、乙双方共同组成丈量和审核组开展工作。

　　四、因征收引起的诉讼费和规定的.对被征收人的补偿，由甲方承担。

　　五、甲方需按每平方陆拾元的费用付与乙方，征收面积初步按摸底面积计算，最后以实际征收面积为准，多退少补。

　　六、甲、乙双方签订协议后，甲方应于三个工作日内，按摸底面积应付劳务费总额的50%预付给乙方作为启动资金。余额部分每月甲方按动迁进度给乙方结算一次，进展到征收任务60%时，甲方付劳务费总额的65%，进展到征收任务70%时，甲方付劳务费总额的75%，进展到征收任务80%时，甲方付劳务费总额的85%，进展到征收任务90%时，甲方将剩余的劳务费一次性付给乙方。

　　七、在征收过程中，如被征收人出现特殊情况的，甲、乙双方采用一事一议另行协商解决。

　　八、未尽事宜，双方协商解决。

　　九、本协议一式六份，甲、乙双方各两份。

　　甲方盖章：_________________

　　乙方盖章：_________________

　　________年________月________日

委托合同14

　　广告发布单位名称(以下简称乙方)：《生活晨报》晋中工作站

　　甲乙双方根据国务院《广告管理条例》有关规定，签定本协议，并共同遵守。

　　一、甲方委托乙方于____年____月____日至____年____月____日期间发布_______________________________________广告

　　二、广告发布媒体为____________________________

　　三、单位广告规格为____________________________

　　四、广告采用________________样稿(样带)，未经甲方同意，乙方不得改动广告样稿(样带)

　　五、乙方有权审查广告内容和表现形式，对不符合法律法规的广告内容和表现形式，乙方应要求甲方作出修改，甲方作出修改前，乙方有权拒绝发布。

　　六、广告样稿(样带)为协议附件，与本协议一并保存。

　　七、广告单价为________元，扣除优惠________元，扣除代理费________元，播(刊)出次数____总计________元。

　　八、甲方应在____年____月____日前将广告发布费付给乙方。付款方式________。

　　九、违约责任____________________________________

　　十、协议纠纷解决方式____________________________________(经济合同仲裁或法院起诉)。

　　十一、其他________________________________________________ _________________________________________________________

　　十二、广告的编排方式与时间______________________________ _________________________________________________________

　　十三、本协议签字、盖章生效，一式2份，甲乙双方各持一份。甲方：乙方：

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

委托合同15

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　甲、乙双方在平等、互利、自愿原则上，经协商签订本合同，共同信守。

　　第一条甲方负责技术交流和谈判，签订有关技术协议和技术附件。

　　第二条乙方义务。

　　乙方负责对外联络和商务谈判以及签订合同协议，必要时组织出国验货或培训。

　　第三条甲方义务。

　　甲方负责在对外合同正式生效前办妥下列批准文件：

　　1、项目可行性报告的批复；

　　2、订货卡片或设备分交表；

　　3、国家列入技改项目计划的批件及海关批准的减免税表；

　　凡需办理统一归口审批项目的归口部门批件；

　　5、凡需办理许可证项目的进口许可证。

　　因上述批件不能及时办妥而延误合同生效或履行的责任由甲方承担。

　　第四条履行地及结算。

　　1、乙方受甲方委托办理进口货物的境外运输、保险及报关、国内联运等手续，其费用由甲方承担。乙方或乙方委托的.外运公司凭结算单与甲方结算。

　　2、甲方应按乙方或乙方委托的机构的通知按时提取货物，避免延误提货而造成经济损失，联运到货地点为___________________。

　　第五条合同所需外汇额度。

　　1、合同所需外汇额度总额的________%由乙方解决。

　　2、合同所需外汇额度总额的________%由甲方自筹，并于对外合同签订前划拨至乙方账户。

　　第六条合同所需配套人民币。

　　1、合同所需配套人民币的________%由乙方协助甲方向工商银行贷款解决，贷款协议由甲方直接与工商银行签订，甲方自行负担利息和还款义务。

　　2、合同所需配套人民币的________%由甲方自筹。

　　第七条甲方应在对外商务合同签订前30天经甲方银行向乙方出具合同用汇所需配套人民币保函（包括进口税款）。

　　第八条在对外商务合同签订后，甲方需在合同规定的开证日期前5天内，将与合同货物到岸总价额等值的配套人民币（暂按一美元________元人民币计算）划入乙方银行账户做为开证保证金，待实际付款发生后，乙方须将该笔款项目自存入时起到付款时止所得利息拨还甲方。

　　第九条乙方在对外承付款后，即按合同到岸价格向甲方托收________%的手续费及4%的银行费用。

　　第十条到岸纳税

　　有关购买对外合同货物应缴纳的海关关税、工商统一税及其他税款，均由甲方承担。根据国家有关规定，货物到岸后需及时报关，并在报关后7日内纳税。逾期将处以罚款直至没收货物。乙方须及时通知甲方合同货物预计到岸日期以及应纳税款总额。甲方须按乙方通知在货物到岸前5天内将应纳税款汇入乙方账户，或由甲方按港口外运催交税款数额及期限，直接汇入外运公司账户，否则甲方将承担由于不能及时纳税造成的滞纳金罚款及不能及时提货造成的其他一切责任和损失。

　　第十一条垫款处理

　　1、由于甲方预付货、税款不足，而甲方又正式书面请求乙方代垫款时，甲方须对乙方支付月息________%的垫款利息，乙方对超过垫付款规定期2个月而尚未还清的垫款金额，加收日息1‰的罚金。

　　2、乙方也可考虑以项目合作经营方式代垫资金，具体条件另议。

　　第十二条结算

　　本委托合同第8条规定的合同货物配套人民币及第十条规定的人民币税款按照多退少补原则由乙方在对外支付货款和代甲方纳税后按实际数与甲方结算。

　　第十三条价格变更

　　在对外签约后，如发生下述情况，乙方应及时预测并通知甲方，如果甲方未能按乙方通知及时补办有关手续，则乙方对产生的后果不承担责任。

　　1、合同采用非美元货币时，因美元贬值而使外汇额度不足。

　　2、因合同进度变化，年度用汇指标不能在本年内使用而必须退回原批准部门，并结转至下一年度。

　　3、由于人民币值下降，而使货物到岸价及税款相应增加。

　　第十四条合同的修改或终止

　　本合同签订后，如一方要求修改或终止合同，必须以书面提出，经甲乙双方同意后另行商签有关文件或合同，未经双方协商一致，终止合同方应承担对方的经济损失。