(经典)委托合同
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同起到的作用越来越大，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编整理的委托合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
委托合同1
甲方：
乙方：
为了双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本项目具体情况，明确双方职责，经甲、乙双方协商一致，特签订本合同，条款如下：
一、工程地点
二、工程内容
三、工期
1.开工日期：
2.施工期内，若因停水、停电、暴雨天等不可控因素或客观条件导致不能推进项目进程的情况，经甲方书面确认工期可顺延。
3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
四、项目合同价款
经三轮议价和协商，本合同总价款为人民币： 元(大写：元)。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，由甲方书面确认后，按实结算。报价详见附件。
五、甲方权利和义务
(一)权利
1.甲方对本合同项目策划方案进行全面审核，在甲方同意策划内容和施工规划后，乙方才可以进场施工;
2.甲方在本项目实施过程中有监督乙方，确保项目按照既定方案实现的权利;
3.若甲方发现施工未按既定策划方案实施，或乙方存在不符合校园管理的行为，甲方有权要求乙方改进、提出批评、直至作出处罚;
4.甲方在本项目施工结束后负责项目验收。
5.若发现乙方有不符合施工要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
6.甲方依照双方约定，预留全项目报价的5%，合计人民币 元(大写： 元)作为质保金，工程质量质保期一年，一年内因施工质量造成的修复工作由乙方负责。
(二)义务
1.甲方为乙方校园施工提供水、电、通行等便利;
2.甲方在施工过程中若因既定方案有改动，因提前三天和乙方沟通;
3.甲方在项目验收合格后，三个工作日内向乙方出具书面验收证明。
4.项目验收合格后，甲方应在15个工作日内向乙方结清质保金外的`所有项目款，计 元(大写： 元整)。一年后(截止 年 月 日)经确认无重大工程不达标问题，应结清乙方预留的5%质保金。
六、乙方权利和义务
(一)权利
1.乙方依据既定策划方案自助实施本项目的准备、施工工作;
2.乙方在项目实施过程中遇到需要甲方协调处理的问题，及时向甲方反馈，由甲方负责协调解决。
3.甲方有增加或更改项目内容导致项目实施成本增加的，乙方视实际情况提高报价，并与甲方签订补充协议。项目按照最终费用结算。
(二)义务
1.乙方负责对本项目的内容策划、顾问延请、内容搜集和整理、工程包料;
2.乙方应确保项目质量、在施工期间保证安全、保证工期、保证文明施工、确保验收合格。
3.施工期间若有需要使用水电设施，乙方应提前与甲方协调。
4.在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理。
5. 乙方于竣工后三天内向甲方提请验收。
七、延期违约责任
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币1000元(大写：壹仟元整);若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
八、合同生效与终止
本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。
九、合同份数
本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执壹份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托合同2
甲方：xxx
乙方：xxx
受甲方委托，乙方为甲方的花园房地产项目进行市场调查。双方经充分协商，根据有关法律法规，本着公平、诚信和互利互惠的原则，就相关事宜达成以下协议：
一、委托调查项目
1、项目名称：花园房地产项目市场调查。
2、甲方委托乙方调查的内容等详见附件
二、《花园房地产项目调查纲要》
项目工作组针对甲方所委托项目，乙方专门成立由上海大学产业经济与区域经济学教授、市场营销学教授、旅游与酒店管理学博士等相关专家组成的项目工作组(项目工作组成员的简历和名单等详见附件二)，负责项目调查工作方案的制订、市场调查的组织协调、市场调查结果的分析、市场调查报告的编制以及提供相关建议。
三、调查期限
2、乙方应当按照《花园房地产项目调查纲要》所列的时间计划完成阶段性调查和报告工作。
四、甲方的协助义务
1、甲方向乙方提供相关资料。乙方应提前____日向甲方提交所需相关资料明细，经甲方确认同意后向乙方提供，如甲方拒绝提供，乙方不能以此为由拒绝或延期向甲方提供市场调查服务。
2、乙方独立调查有困难的，经甲方同意，可请甲方提供协助。
五、保密义务
1、乙方承诺对甲方的商业秘密负有保密义务。
2、保密内容包括但不限于：乙方需要对甲方提供给乙方的所有书面资料(但提供给乙方以前已经公开的除外)和乙方通过调查取得的全部资料及调查报告等(以下统称商业秘密)进行保密。
3、保密措施：乙方在甲方未公开披露的情况下，不得向
第三方泄露甲方的商业秘密；不得许可
第三方使用甲方的商业秘密；不得以任何形式私自利用上述商业秘密；对于一项完整的商业秘密，如果甲方仅公开披露部分内容，对未披露的部分乙方仍要承担保密义务。
4、涉密人员范围：包括但不限于乙方项目工作组成员及乙方其他全体员工。
5、保密期限：乙方承担保密义务的期限自甲、乙双方签订本合同时起至甲方向社会公众披露该信息时止，在此期间无论甲、乙双方合同关系是否存在，乙方都应无条件的保守甲方的商业秘密。
6、泄密责任：乙方承担因泄漏甲方商业秘密而给甲方造成的全部损失。经济损失难以计算的.，赔偿额应当相当于本合同总价款的十倍。
六、成果提交与验收
1、本次调查项目在本合同签订后个工作日内完成并将调查成果按合同约定交付甲方。
2、调查成果包括：社会经济环境背景资料调研报告、项目自身条件和特点实地调研报告、项目区位和附近交通状况调研报告、项目周边人口状况调查报告、项目周边地区商业环境调研报告、项目周边居民消费心理及需求调研报告、与本项目相关的经营者和业户调查报告、类似房地产项目调查报告和项目综合分析报告等。
3、乙方提交调查报告后，甲方应按照《花园房地产项目调查纲要》约定的项目和目的及本合同约定进行验收。
4、乙方所提交的调查报告经甲方验收后，其所有权利归甲方所有。
七、咨询费
1、甲、乙双方一致同意甲方支付给乙方项目咨询费人民币万元，分两次支付。
第一次在协议签订时支付万元，
第二次在调查报告完成并交付甲方，且经甲方验收合格之日起____日内支付剩余款项万元。
2、本合同咨询费包括咨询报酬和调查研究、分析论证、试验测定、人工费、利润、税金等因履行本合同所需的一切费用，除本合同另有约定外，甲方无须向乙方另行支付其他任何费用。
3、甲方向乙方支付咨询费时，乙方应向甲方提供等额合法有效的发票，否则，甲方有权拒绝付款，且并不因此向乙方承担任何责任。
1、除本合同另有约定外，非经本合同双方协商一致，任何一方不得无故违反合同。如有违约，违约的一方应承担另一方的全部损失。
2、乙方逾期向甲方提供合格的调查报告的，每逾期____日，乙方应当按照本合同咨询费
3、乙方违反本合同
第五条约定，应当向甲方支付违约金人民币万元。对因此给甲方造成的经济损失，乙方应承担赔偿责任。
八、合同的解除
1、乙方逾期提供合格的调查报告超过____日，甲方有权单方解除本合同。
2、乙方不得以与其他单位合作等任何方式将本合同约定的服务内容分包或转包给
第三方，否则，甲方有权解除合同。
3、乙方违反本合同任何一项其他约定义务，经甲方催告后仍未完全履行的，甲方有权解除本合同。
4、因乙方原因导致本合同解除的，乙方应返还甲方已经支付的全部咨询费，并按照本合同咨询费总额的20%向甲方支付违约金，对因此给甲方造成的损失，乙方应承担赔偿责任。
5、本合同履行期间，除因乙方原因合同解除的外，甲方有权随时通知乙方解除本合同，合同解除时，对于甲方已付的款项乙方不予退还，甲方也不再承担任何补偿、赔偿等违约责任。
九、其他
1、双方确定，甲方按照乙方符合本合同约定标准和方式完成的调查工作成果做出决策并予以实施所造成的损失，乙方承担全部责任。
2、双方确定：甲方利用乙方提交的调查工作成果所完成的新的成果，归甲方所有。乙方利用甲方提供的资料和工作条件所完成的新的成果，归甲方所有。
一、争议的解决本协议履行过程中如发生争议，双方应本着互相谅解和顾全大局的原则进行友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
二、附则
1、本协议经过双方代表人签字并加盖公章后生效。
2、本协议未尽事宜，由双方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
3、本协议正本一式肆份，双方各执贰份。
4、本协议附件如下：附件
一：花园房地产项目调查纲要；附件
二：项目工作组成员的简历和名单。
甲方： 代表人签字：
乙方： 代表人签字：
协议签订地：
协议签署日期：________年____月____日
委托合同3
委托人：_________
受托人：_________
第一条 委托人委托受托人处理______________事务。
第二条 受托人处理委托事务的权限与具体要求：____________________________
第三条 委托期限自____年____月____日至____年____月____日止。
第四条 委托人(是/否)允许受托人把委托处理的事务转委托给第三人处理。
第五条 受托人有将委托事务处理情况向委托方报告的`义务。
第六条 受托人将处理委托事务所取得的财产转交给委托人的时间、地点及方式：_______________________
第七条 委托人支付受托人处理委托事务所付费用的时间、方式：_________
第八条 报酬及支付方式：_______________________
第九条 本合同解除的条件：_______________________
第十条 违约责任：__________________________________________________
第十一条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第___种方式解决：
1、提交________仲裁委员会仲裁;
2、依法向人民法院起诉。
第十二条 其他约定事项：_______________________________________________
第十三条 本合同未作规定的，按《中华人民共和国合同法》的规定执行。
委托人(章)： 受托人(章)：
住所： 住所：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
电话： 电话：
开户银行： 开户银行：
邮政编码： 邮政编码：
签订日期： 签订日期：
委托合同4
本合同委托方(以下简称甲方)：
申请人：
地 址：
本合同受托(以下简称乙方)：
营业地址：
甲方拟就 委托乙方代理中国外观设计专利申请 项 ，乙方接受甲方委托，承办专利申请至专利局作出对申请最终结果期间内的有关代理事务。
经双方协商，确定以下条款，共同遵照执行。
一、甲方授权乙方办理专利申请程序中的有关事务。
二、乙方作为甲方专利代理人，在甲方授权范围内开展代理业务。
三、甲方项目的发明人应向代理人介绍有关情况及内容，并按代理人的要求提供技术资料、图纸、背景文件等，积极配合代理人开展工作，给予乙方工作便利。甲方发明人应对所提供的资料、图纸、背景文件的真实性负责，并对其承担法律责任。
四、合同生效后，乙方对收到的甲方的技术资料等文件中未公开的部分承担保密义务。 乙方应在收到甲方提供完整的技术资料后的一个月内向中国专利局递交专利申请文件，并向甲方提供所承办的文件副本一套。
五、甲方专利申请项目发明人为：
甲方指定： 为联系人负责沟通代理人与甲方的.联系。
其联系地址：
电话：
六、甲方如发生地址变更或更换联系人，应及时将变更后的地址及有关情况通知乙方，由此产生的变更费用由甲方承担。 由于甲方提供的地址有误或不详，或因变更后未及时通知乙方而引起的后果由甲方承担责任。由于乙方填写错误所造成的后果由乙方承担责任。
七、在本合同有效期内，乙方应按甲方提供的通讯处及时送达有关文件，送达可用信函邮寄，送达时间推定为贰周。
八、甲方应当及时按国家专利局的要求缴纳有关费用。否则所造成的后果由甲方自己承担。
九、甲方应向乙方支付的专利费用明细表如下：
本合同签订后三个工作日内，甲方应向乙方支付费用 元，总计人民币 元整。
十、乙方不担保所代理案件的最终结果，所代理事务的最终结果由甲方承担。
十一、在本合同有效期内，如有特殊情况，乙方可以自行更换代理人，并应在代理人更换后一个月内通知甲方，由此产生的著录变更费用由乙方承担。
十二、由于乙方的过失造成所代理的专利申请被视为撤回，乙方全额退还已收取的代理费。由于乙方不履行合同义务所造成的后果由乙方承担。如所造成的后果使代理工作无法继续或无必要继续时，本合同即告终止，乙方向甲方双倍返还所收取的代理费。由于乙方的代理人泄露秘密造成甲方损失的，乙方承担由此产生的直接经济责任。同时甲方有权向乙方上级主管部门直至司法机关提出申诉，依法追究有关人员的责任。
十三、由于甲方不履行合同义务所造成的后果由甲方承担。如所造成的后果使代理工作无法继续或无必要继续时，本合同即告终止。由于非乙方原因而使甲方失去专利申请权时本合同即告终止。上述两款中的任一事件发生后甲方所付的专利代理费等均不再返还。
十四、本合同未尽事宜，双方应另行协商，订立补充条款，所订立的补充条款视为本合同的补充部分。
十五、本合同有效期限，除本合同第十二条、第十三条情况外，自本合同双方签字之日生效至委托事务完成之日终止。本合同约定的代理事务完成、合同终止后，本条即为代理关系终止、解除委托关系的条款。
十六、专利代理委托书为本合同的附件，乙方以专利代理委托书为工作凭证。
十七、本合同一式两份，具有等同效力，由甲方持一份，乙方持一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托合同5
甲方：___________
乙方：___________
根据有关法律法规，甲方在自愿、平等、协商一致的基础上，委托乙方实施物业管理，并订立本合同。
一、物业基本情况
建筑面积：约3万平方米（包括住宅和非住宅）。
二、委托管理事项
1、建筑物公共部分的维护和管理，包括走廊、屋顶、外墙、承重结构、楼梯间、走廊和门厅。
2、共用设施设备的维护、运行和管理，包括：建筑物内的共用水管、落水管、烟道、共用照明、消防设施设备。
3、室外给排水管道、化粪池、沟渠、停车场。
4、公共绿地、花草树木等的维护和管理。
5、附属建筑物和设施的维护和管理。
6、公共环境卫生、公共场所和房屋共用部位清洁、垃圾收集和清运等。
7、交通及车辆停放秩序管理。
8、维护公共秩序，包括安全监控、巡逻执勤。
9、协助社区开展社会文化活动。
10、负责向业主和物业使用人收取物业管理费。
三、委托管理期限和物业管理费
1、委托管理期限为三年。从20xx年9月1日到20xx年8月31日。
2、物业管理服务费：乙方按建筑面积每月每平方米0、25元向物业业主或使用人收取；非住宅房屋由乙方按建筑面积从5元至50元向业主或物业使用人收取。
四、双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务：
（1）代表和维护业主和物业使用人的合法权益。
（2）监督业主和物业使用人遵守相关物业管理法律法规，以及业主确认的业主公约和管理措施。
（3）审批乙方制定的物业管理制度和费用收支、、
（4）检查和监督乙方管理和制度的执行情况。
（5）了解业主的意见和建议，督促和协助物业管理履行物业服务合同。
（6）甲方支付乙方16000元作为开办费。付款方式：20xx年9月1日前，甲方应向乙方支付人民币8000元；如果乙方被小区业主大会正式选定管理，甲方应向乙方支付人民币8000元、、
（7）甲方为乙方提供一间管理房和一间门卫房（产权归甲方），由乙方免费使用。
（8）甲方应向乙方提供停车位，租金由乙方收取、、
（9）非居住建筑最终出售前每月向乙方支付200元管理服务费，出售后由业主向乙方支付正常物业管理费（甲方支付该费用最长不超过五个月）。
2、乙方的权利和义务：
（1）根据相关法律法规和本合同的约定，制定物业管理制度，并履行委托验收管理项目内容。
（2）负责告知物业业主或全体业主并监督其对物业使用的规定，对违反法律法规和业主公约的行为依法进行说服、批评、警告、制止或要求有关部门处理。
（3）负责编制房屋及配套设施设备的维修计划，以及大、中型维修计划，经双方同意后由乙方组织实施。
（4）每半年向全体业主和物业使用人报告管理服务费收支账目。
（五）受托财产及共用设施设备不得擅自占用、处置、抵押或改变用途。
五、物业管理服务质量
乙方应根据以下协议实施目标管理：
1、维修和保养房屋、设施和设备，维修人员昼夜值班，确保正常有效使用。及时处理任何故障。
2、公共环境：走廊、场地、通道的日常清洁，生活垃圾的.日常清运。
3、绿化：定期病虫害防治、施肥、除草、修剪、浇水。
4、保安：24小时值班。
5、确保管理区域秩序稳定，禁止机动车辆或非机动车辆乱停乱放。
6、业主和物业使用人对乙方的满意度达到80%。
六、违约责任
1、如甲方违反本合同，导致乙方无法实现经营目标，给乙方造成经济损失的，甲方或相关方应向乙方支付经济赔偿、、
2、如乙方违反本合同，未达到管理标准而无法正常使用物业，甲方业主有权提出限期整改。逾期未整改的，业主和物业使用人有权拒绝支付管理服务费或要求双方解除合同，乙方应给予经济损失赔偿。
3、业主或物业使用人拒不缴纳物业管理服务费的，乙方或业主委员会应督促其限期缴纳；乙方逾期不缴纳的，可以向人民法院提起诉讼。
4、任何一方无正当理由提前终止本合同的，应向对方支付违约金。给对方造成损失的，违约方应当赔偿对方。
七、其他协议
1、本合同执行过程中如发生争议和问题，双方应依法协商解决；协商不成的，提交自贡仲裁委员会仲裁。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方盖章后生效。
甲方：___________乙方：___________
日期：___________日期：___________
委托合同6
甲方(委托方)：
乙方(受托方)：
经甲、乙双方协商一致就甲方委托乙方向清收欠款的相关事宜达成如下协议：
1.甲方委托乙方向 追收欠款总额为 大写： 元;￥： 元的欠款。甲方同意按实际收回欠款20%的比例提成给乙方作为报酬。
2.在本协议有效期内，乙方自主安排追收欠款的具体工作，包括追款时间。人员等。甲方负责提供债务人名称(或姓名)。详细地址。联系人及联系电话。债权凭证复印件等相关资料和信息，签署授权委托书，协助寻找确认债务人，必要时负责沟通情况联系工作，债权凭证原件由甲方自行保管，待债款还清后销毁。
3.除本协议第1条所示的费用负担外，乙方追收款过程中的`其它所有支出费用(如交通工具费用。人员差旅费用等等)，如果属实，均由甲方承担。
4.在整项追款过程中，甲方不对乙方任何行为负责。乙方必须遵守国家的法令。法规，以法律为准绳，采取合法的途径和方式开展追款工作。否则，因乙方的行为而引起的民事。刑事法律责任，均由乙方自己承担，与甲方无关。甲方只作合法协助。
5.追收回的款项，应由债务人直接交给甲方。若债务人将款交付乙方，不视为甲方已经收款。在催收过程中，甲方不得单方面与债务人私自达成任何协议，乙方也不能私自与债务人， 串通损害甲方利益。凡甲方债款经乙方催要，债务人直接向甲方或通过乙方向甲方交款，作为乙方代甲方追回的债款进行结算。
6.若债务人以银行票据(支票。汇票等)或电汇方式付款，则自款到甲方银行帐户之日起两个工作日内，甲方应将当次实际收款金额提成的报酬支付给乙方(按本协议第1条所示比例);若债务人以现金付款，则甲方应及时抵达乙方办公地点，按本条协议所示第1条比例，将实际收款金额提成的报酬支付给乙方。甲方收取债务人支付的欠款或乙方收取甲方支付的报酬，都应开具收款凭证给付款一方。
7.若因乙方能力局限或其它不可抗拒的因素造成收款工作失败，甲方无须向乙方支付任何费用。在本协议有效期内，若甲方单方终止本协议，则视乙方已经圆满完成本项委托追款工作，甲方应该按本协议第1条约定比例支付报酬给乙方。
8.本协议有效期内，甲方不得再将本协议的收款事宜第三方办理，否则视甲方单方终止本协议，甲方应按本协议的第1条约定向乙方支付报酬。
9.甲。乙双方都负有严格保守协议内容的义务，不得将本协议内容泄漏给任何第三方。
10.甲方应为乙方工作的便利，向乙方出具受权委托书。追款完成后，乙方应将相关手续文件的原件归还给甲方。双方通过本协议建立了委托代理关系。乙方有责任维护甲方一切合法权益，甲方也有责任维护乙方的一切合法权益。
11.本协议一式两份，甲。乙双方各执一份，自签字之日起有效。本协议复印无效，未尽事宜，可由双方另行签定补充协议。
12.乙方劳务佣金必须由甲方亲自交到乙方，并由乙方开具收款证明，否则视为无效付款，乙方有权利继续向甲方追讨。
13.双方协商以诉讼方式解决，乙方按照第一条减半收取代理费。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托合同7
甲方：
乙方：
为了发展医疗卫生事业，据__的精神，经双方充分协商，乙方决定将医院交给甲方实行整体托管。为了使托管工作合作、健康、有效地开展，特订立本协议：
第一条托管原则
1、医院托管后坚持5不变：资产归属不变;独立法人不变;医院功能不变;财政拨款渠道和标准不变;职工身份及待遇不变
2、按照谁投资谁受益的原则，托管期间除原有资产保值外，甲方新投资形成的财产(含土地、房屋、设备、设施等)一律归甲方所有。
第二条托管目标
在托管经营期间，双方预期达到的经济指标是：
第三条托管期限
托管期限为50年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
第四条托管内容
甲方全面拥有乙方医院的经营管理权，包括：
1、乙方医院的的全部资产(含土地房屋、设施设备、药品、低值易耗品、流动资金、债权债务等);
2、乙方医院至本合同签订之日在册的工作人员;
3、乙方医院在村、街道设立的诊所、卫生室的各种资产;
4、乙方医院的绿化与院内道路设施建设;
5、乙方医院所在地居民的公共卫生工作(含计划免疫、住院分娩、流行病学调查、职业病防治等);
6、乙方医院所在地区妇幼保健工作(含妇科病普查、住院分娩、新生儿接种、儿童保健、计划生育技术指导等);
7、乙方医院所在地区的爱国卫生运动的技术指导;
8、乙方医院所在地区的居民的`基本医疗(含门诊、留观、康复、保健等社区卫生服务工作)
第五条医院移交
1、乙方的全部财产移交给甲方经营管理。移交前的债权债务由乙方负责处理。乙方应积极收回债权并偿还债务，对确属无法收回的债权(如病人欠费)，乙方同意核减移交的资产。
2、在移交时，乙方的医疗机构执业许可证、事业法人登记证、预防保健许可证、药品调剂许可证、卫生技术人员的各种资质证明等也相应移交给甲方。
第六条补偿
为体现非营利性医院的性质以及维护乙方现有职工的合法权益，甲方同意对下述项目按现行标准给予补偿：
1、属于公共卫生管理人员的工资福利和活动经费;
2、抗洪救灾、卫生防病的专项补助;
3、医院建设中应由主管部门扶持的专项建设资金(如重点学科建设、科研补助等)。
第七条甲方权利
1、及时接受乙方托管的各项财产。
2、对乙方医院享有经营管理权。
3、对新投资形成的资产享有所有权。
4、积极开展经经营活动，促进卫生事业的发展。
5、有权对医院人事制度、分配制度、内部运行机制等进行利于医院发展的改革。有权对医院人事制度、分配制度、内部运行机制等进行利于医院发展的改革。
6、有权引进资金、技术、人才，扩大医院规模，快速发展专科特色。
7、有权根据业务发展需要在乙方名称前加挂或征得乙方同意后变更。
8、有权确定引进人才或调入人员的工资福利待遇。
第八条甲方义务
1、必须遵守国家法律法规及相关政策,严格按照规定开展各项医疗活动。
2、把医疗服务质量放在首位,不断改进服务方式,杜绝医疗事故发生。
3、应当引进资金、技术、人才，扩大医院规模，快速发展专科特色。
4、接受乙方监督，确保乙方资产保值增值。
5、负责安置乙方在编职工，承担职工的工资福利待遇，办理职工晋职晋级等档案管理手续，但停薪留职人员自理，退休职工按国家规定办理。
6、有义务搞好所在地社区卫生服务。
7、承担医务人员的培训工作。
8、需要使用乙方移交时的资产做资本动作时，应征得乙方及资产管理部门书面同意。
9、保证医院非盈利性质十五年不变(15年后是否改变，另行书面商定)，各项税收仍按现行政策办理。
10、接受相关部门检查监督，及时为乙方各种证件办理年检、换证手续。
11、承担托管期间经营产生的一切风险和责任。
第九条乙方权利
1、有权对移交给甲方的资产保值进行监督,每年听取一次甲方对清产核资的报告，确保资产不受损失。
2、有权维护在编职工的利益，督促甲方按照法律政策落实各项待遇，搞好安定团结。
3、有权对甲方的工作进行检查监督，定期不定期地对甲方应做好的公共卫生、防疫保健、社区服务、基本医疗服务等各项工作予以考核评估，并与将奖惩挂钩。
4、有权督促甲方引进资金、技术、人才、项目，快速发展医疗卫生事业。
5、有权对医院的综合治理、计划生育、精神文明建设等予以领导、指导、检查。
6、有权加强党、团、工会、妇委会等群团组织建设，并随时督促、检查、指导和规范。
第十条乙方义务
1、及时与甲方办理资产、证件、文件、印章等移交手续。
2、在甲方没有违反托管协议的前提下，不得干涉甲方的经营管理。
3、支持甲方开展医疗活动、公共卫生、防疫保健、社区服务、基本医疗服务等各项工作。
4、积极协调各部门的关系，协助甲方办理各种手续。
5、甲方需要引进人才时，乙方应积极协助办理各种手续。
6、不干涉甲方开展符合本合同约定和法律法规规定的各项工作。
第十一条托管目标考核办法
第十二条赢利分配
第十三条甲方投资返还
甲方投入的固定资产按法律规定的折旧方法折旧后由乙方按方法返还。
第十四条违约责任
1、任何一方违约,应向对方支付违约金元。因违约造成损失，违约金不能弥补损失的，应对不足部分承担赔偿责任。构成重大违约的，对方有权解除本合同。
2、甲方在合同期间造成新的债务或亏损(低于移交时资产价值)时，由甲方负责承担亏损或偿还债务。
第十五条不可抗力
因发生了法律规定的不可抗力时，应立即通知对方，并应在30日内提供由公证机关公证证明的不可抗力详情及协议不能履行或部分不能履行，需要延期履行情况，按照不可抗力对合同的影响程度，由双方协商处理。第十六条协议解除
因国家法律法规和相关政策的改变或国家建设影响本合同时，双方可协商解除本合同。
第十七条协议期满
本合同期满后，移交财产、证件等按本合同附件——双方签署的移交表由甲方移交给乙方。财产价值减少的，由甲方补足达到保值。财产增值的，不计算增值。财产价值减少幅度发生争议的，由具有资格的评估机构进行评估。
第十八条争议解决
因履行本协议发生的争议应由双方协商解决，协商不成由所在地仲裁委员会仲裁。
第十九条未尽事宜
本合同在履行过程中发生的未尽事宜另行协商达成补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第二十条协议生效
本协议经双方签字盖章，并经公证处公证后生效。
第二十一条文本份数
本协议一式七份，双方各执三份，公证处一份。
第二十二条协议附件
双方签署的移交表、具体经济目标、财务制度为本协议附件。
甲方(盖章)乙方(盖章)
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
签订时间：_________年_________月_________日
签订地点：
委托合同8
项目贷款委托合同
安排放款方：
（以下简称：甲方）：
贷款方：
（以下简称：乙方）：
乙方因建设____项目需要，委托甲方策划引进人民币项目贷款。甲方接受乙方委托。经协商，双方就下列问题取得一致，协议如下：
1.贷款用途：此款只能用于建设____项目需要，不得挪作它用。
2.贷款金额：人民币____万元（大写：____）
3.贷款期限：以操作银行规定的文件为准。
4.贷款年息：按国家银行规定的年利息率支付。
5.乙方以____给银行作为贷款抵押。
6.乙方保证遵守关于银行贴息和咨询服务非的承诺。
7.乙方保证如实提供企业有关文件及企业资产负债情况，积极配合甲方对项目的调查，考察和核实工作。
8.乙方保证向甲方支付信誉保证金____万元/项。此款将在贷款成功后，从甲方所得的咨询服务费中扣除。（此款由____代管）
9.自本协议签字之日起，乙方保证____天内不得通过其它渠道进行本项目；不得退出与甲方的合作。否则，甲方有权没收乙方所交的信誉保证金，并保留进一步向乙方追讨损失的`权利。
10.如____天内，甲方无法安排放款方进行实质性操作（除非乙方同意继续运作），甲方应将信誉保证金全数退还乙方。
11.乙方同意支付甲方人员的往返交通及操作期间的膳宿费用。
12.未尽事宜，双方友好协商解决。
13.本协议一式四份，甲方贰份，乙方三份。本协议签字即生效。
委托合同9
甲方：___________
乙方：___________
甲方委托乙方在乙方店铺开展推广贷投乐网站活动，经双方友好协商达成如下协议，以资双方共同遵守：
第1条推广模式
1、乙方在店铺展示由甲方提供的招牌和展架。
2、乙方按照甲方的培训要求，指导客户在贷投乐网站完成注册后，赠送由甲方提供的礼品。
3、乙方可将借款需求介绍至甲方，乙方获得甲方该业务利润的5%的介绍费。
4、甲方核对注册用户。
5、甲方按成功注册的真实有效数据结算提成给乙方。
第2条协议期限
自20____年3月___日至20____年6月____日止。
第3条下载注册提成标准
1、成功下载注册一名新用户，计提成3元/个（无底薪）；
2、非当日工作时间段内注册不计提成；
第4条结算方式
1、注册提成每月结算计发；
2、介绍费；
3、乙方账户信息：
开户名：___________
开户行：___________
账号：___________
第5条双方权利与义务
1、甲方有义务给乙方的兼职人员提供相关推广所需的业务要求培训；
2、甲方为乙方提供需更换的店铺招牌和展架、向新注册会员赠送的礼品。
3、甲方需按约定及时向乙方提供注册数据核对及相关提成的支付；
4、乙方为合法存在的独立法人企业，拥有开展相关业务所需的各项证照、资质、许可和审批的`相关文件，并向甲方提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证等信息；
5、乙方需给出甲方第三方真实推广数据，作为计费依据。数据展示需真实有效，甲方有权追究其真实性。
第6条违约责任
双方中任何一方违反本合同的约定，均应承担相应的法律责任，赔偿对方因此而造成的损失。
第七条。其他
1、本协议一式二份，自双方签字盖章后生效，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。
2、本合同执行过程中，所有附件和补充协议等一经甲乙双方签字即成为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
3、有关本合同的一切争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。
甲方：___________
乙方：___________
授权代表：___________
授权代表：___________
__年__月___日
__年__月___日
委托合同10
甲方：_________（委托人）乙方：_________（期货经纪商）丙方：_________（全权委托期货交易受任人）兹以甲方依「期货经理事业管理规则」（以下简称管理规则）之规定，与丙方签订期货交易全权委任契约，赋予丙方就全权委托期货交易资金得全权代理甲方执行期货交易行为；并与保管机构签订委任契约，赋予保管机构就上开交易所需帐户开立、契约签订、保证金与权利金收付及结算交割之全权代理权。为此爰由保管机构代理甲方并会同丙方，与乙方共同依台湾期货交易所股份有限公司（以下简称期货交易所）期货经纪商受托契约准则及相关法令章则规定，签订本契约，各方同意遵守下列条款：
第一条乙方之说明义务乙方应依期货商管理规则之规定，指派专人针对期货交易契约内容、相关之风险预告书及交易程序等为甲丙方暨保管机构进行解说，甲丙方暨保管机构听取解说后，应在双方同意之「期货交易风险预告书」、「期货选择权风险预告书」、「选择权风险预告书」、「当日冲销交易风险预告书」签章。
第二条完全契约期货交易所章程、业务规则、期货经纪商受托契约准则、台北市期货商业同业公会期货经理事业经营全权委托期货交易业务操作办法（以下简称业务操作办法）之规定；财政部证券暨期货管理委员会、期货交易所随时公告事项及修订章则暨期货经理事业管理规则等均为本契约之一部分，本约签定后上开法令章则或相关公告函释有修正者，亦同。
第三条开户名称立约人依本约开立之帐户（以下称期货交易帐户）专供丙方代理甲方全权委托期货交易之用，应以甲方之名义为之，载明甲方及丙方名称，并编定户名及识别码。
第四条委托交易之方式及联系方法甲方授权丙方全权代理甲方执行期货交易及下单，甲方就前条之期货交易帐户不得自行委托交易或另行授权第三人委托交易。丙方就前项全权代理权得指定其负责人、经理人或受雇人代为行使之。
丙方代理甲方委托交易应以面告、电话、电报、传真、图文电视或其它经主管机关核准之传输工具等具体明确之口头或书面方式对乙方下达委托，委托内容应包括完成该次交易所需之交易条件。丙方同时代理其它全权委托期货交易客户进行期货交易者，丙方之交易指示，应按各别期货交易帐户之代号分别为之，不得将不同帐户之交易合并于同一指示单处理。
丙方得通知乙方撤销或变更委托事项，但以原委托之交易尚未成交者为限。丙方之代理委托交易，因可归责于乙方或其相关人员而致生错误者，或乙方之受托买卖违反第一项规定者，由乙方依「期货商错帐申报处理作业要点」及其相关规定办理。
乙方对丙方之下单内容是否符合全权委托期货交易授权范围，得随时要求保管机构确认，保管机构不得拒绝，且丙方不得以之作为免责之抗辩。甲乙双方之联系，除另有约定外，应以本契约所载通讯处所及通讯工具以口头或书面方式为之。
本契约所载通讯处所及通讯方式，任一方有变更时，应以书面通知他方。
第五条执行委托之方式乙方接受丙方之代理委托交易后，应根据中华民国法令之规定，将委托交易内容转达至该期货交易所进行期货交易及办理后续结算交割事宜。
乙方应于每日完成期货交易帐户之交易时，向丙方回报成交资料。乙方依前项方式执行期货交易之委托时应尽善良管理人之注意义务。
乙方及其代表人、代理人、受雇人对于受托事务，有严守秘密之义务，除依有关法令之规定外，不得泄漏于任何第三人。
第六条期货交易帐户之移转乙方遇有破产、解散、停业或依法令应停止收受订单时，依期货商管理规则第五十六条第一项规定，得依主管机关命令将甲方之期货交易帐户移转于与乙方订有承受契约之其它期货经纪商，甲方应依乙方之指示配合办理帐户移转之事宜。
因前项帐户移转所生之一切费用由乙方负责。但因甲方怠于依乙方之指示配合办理或其它不可归责于乙方之事由，致甲方所生之损害，乙方不负赔偿之责。
第七条保证金、权利金或其它款项收付甲方指定保管机构为保证金与权利金收付及结算交割代理人，由保管机构全权代理甲方负责处理期货交易帐户一切保证金与权利金收付及结算交割事宜。丙方应于交易前或交易后制作相关款项收付指示函，通知保管机构办理保证金与权利金收付及结算交割。
乙方确认甲方缴存交易所需款项后始接受丙方代理委托交易。乙方应于主管机关指定之金融机构开设专户存放甲方缴存之交易保证金及权利金。
丙方执行期货交易如有越权交易之情事，除经甲方出具同意交易之书面，并经保管机构审核符合相关法令外，丙方应依管理规则、业务操作办法及相关法令规定负越权交易之履行责任。丙方承诺除前项除外规定者外，对越权交易之结算交割及违约责任悉由丙方负责，与甲方无涉。
第八条保证金专户存款之利息归属甲方存放在乙方指定金融机构之保证金专户内款项所生之利息原则归属于乙方。但双方另有约定者，从其约定。
第九条保证金之维持丙方应代理甲方自行计算维持保证金之额度与比例，并负有随时维持足额保证金之义务，无待乙方之通知。
第十条乙方径行冲销之条件与相关事项遇有下列各款情事之一者，乙方得经通知甲、丙方后，依其裁量径代甲方冲销全部或一部甲方所持未结清之期货交易契约：
一、甲方之权益总值，已低于维持保证金时，丙方代理甲方执行期货交易，未于乙方所定或相关规定之期限内缴交追加保证金。
二、乙方依市场及其它情况认为有必要为之者。
三、甲方死亡或依法宣告无行为能力或受禁置产宣告、受破产宣告或有丧失信用之虞或其它影响交易进行等重大情事发生者。
四、丙方代理甲方执行期货交易，未于相关期货交易契约第一通知日或最后交易日的前一交易日收盘前，将所有未平仓的期货交易契约平仓了结者。甲、丙方认知乙方依前项规定代甲方进行冲销系属乙方之权利而非义务，乙方不须对其未代甲方进行冲销之结果负责。
第十一条通知缴交追加保证金之方式及时间丙方受乙方通知缴交追加保证金时，若为盘中通知，丙方应立即指示保管机构补足；若为盘后通知，丙方最迟应于次一交易日开盘前，依乙方通知内容指示保管机构缴交全额追加款项。第十二条违约保管机构未能代理甲方办理与乙方间受托契约所约定之保证金与权利金追缴及结算交割事项，或甲方部位经乙方依约冲销后，其帐户权益总值为负数，经乙方通知，保管机构未于三个营业日内为适当处理者，乙方应视是否系丙方不履行其因越权交易所应负履行责任所致者，依期货交易所业务规则、期货商申报委托人违约案件处理作业要点及相关法令之规定处理之。
第十三条交易佣金及其它相关费用甲方应支付乙方执行期货交易所需之佣金、手续费、取消改单费、结算款项及费用、各类依法征收之税捐、规费等必要费用。乙方应向甲方收取之前述费用及款项，得自乙方持有甲方保证金中径行扣抵。
应退还之手续费，归甲方所有，并由乙方径行拨入甲方于保管机构所设之期货交易保管专户。乙方受托交易应收之手续费、应行结算及退还费用之计算方式，由甲方会同丙方与乙方另行议定之。
第十四条财务状况之征信及征信范围甲方兹授权乙方或其代理人得对甲方之财务信用状况及甲方所提供之基本资料进行必要之调查或查证。乙方对于依本条规定所取得之甲方资料，除依法令所为之查询外，应予保密。
第十五条基本资料之提供及异动申报甲、丙方及保管机构同意于开户时应向乙方具实提供姓名、年龄、职业、住所及通讯处所、电话号码、身份证字号（法人应提供名称、代表人、住所及营利事业统一编号）、资产之状况、投资经验、开户原因及其它必要事项之资料，乙方对于甲方提供之资料，除依法令所为之查询外，应予保密。甲、丙方及保管机构所提供之基本资料有所变动时，应尽速通知乙方变更，并应由甲、丙方及保管机构或其代理人亲赴乙方处，凭相关证明、文件或印鉴办理。
第十六条应行通知及公告事项乙方应于每日将甲方前一交易日之买卖报告书，送达丙方及保管机构，于每月五日前将甲方上月份之交易对帐单送达丙方及保管机构。前项买卖报告书及月对帐单之送达应以邮递或当面交付之方式为之。
买卖报告书并应以传真或其它约定方式于当日先传送予丙方及保管机构。如有下列情事，甲方或保管机构应立即通知乙方：
一、甲方提供乙方资料有所改变。
二、依证券暨期货管理委员会规定可能影响甲方从事期货契约交易或其它应尽义务等应申报情事。
三、其它依期货交易相关法规甲丙方应通知乙方的`事项。乙方遇期货交易所有紧急情事而暂停交易时，乙方除应于公告栏内公告，并应立即通知丙方及保管机构。
第十七条乙方提供信息及服务之范围乙方应于营业场所提供甲、丙方各类期货交易契约市场行情、实时信息、主管机关公告及其它信息。前项信息之提供，仅作为丙方代理甲方进行期货交易之参考，并不代表乙方劝诱丙方代理甲方进行期货交易。
乙方所提供之信息系得自于一般认为可资信赖之来源，惟乙方并不保证此等信息之正确与完整。
第十八条损害赔偿责任归属关于本契约之履行，乙方之代理人或受雇人有故意过失者，乙方应与自己之故意、过失负同一之责任。
如因可归责于一方当事人之事由致他方当事人受有损害者，该可归责之一方当事人应对他方当事人负损害赔偿之责任。任何一方不得将本契约之权利义务转让予他人。
乙方对于因法令或交易规则之变更、通讯或传送设备之故障、或因重大情事变更、天灾、不可抗力等乙方无法控制之事由或无法归责于乙方者，致委托传达迟延、错误、时差或汇率变动所造成之损害不负责任。
第十九条代理权限制之对抗效力甲方不得以其与保管机构、丙方所签订之委任契约、期货交易全权委任契约所定代理权之限制，对抗乙方。
甲方与保管机构之委任契约，经撤销、解除或终止者，乙方于接获书面通知时，受托买卖已成交及已输入未及撤销而已成交之交易，就该交易待结算交割之款项部分，该委任契约视为存续，保管机构应就该待结算交割款项之部分予以留置并代为办理结算交割。
第二十条委托交易之停止本约存续期间内乙方接获甲方、丙方或保管机构有关本约所定开户、交易、保证金与权利金收付及结算交割之代理权有终止、撤销、解除或其它争议之书面通知时，乙方应停止接受丙方之委托交易。
第二十一条契约变更本契约内容之变更，应由保管机构代理甲方会同丙方与乙方以书面为之。
第二十二条契约之终止当事人之一方得随时以书面通知他方当事人终止本合约；甲方欲终止本合约时，应由保管机构代理甲方并会同丙方，通知乙方终止。
本契约终止时，乙方为丙方执行期货交易已完成之交易委托，或进行中未及撤回或未及冲销原有契约部位之交易委托效力仍及于甲方，甲方对其交易过程及结果仍应负责。本契约终止时，丙方应代理甲方，立即与乙方结清所有既存之交易部位，惟在终止前既存之债务或义务并不因此终止而受影响。
第二十三条通知对象立约人就有关本约之一切意思表示及观念通知，应依第四条第七项所定方式向其它各方当事人为之。
第二十四条纷争处理及仲裁约定因本契约所生之争执，各方同意应先依台北市期货商业同业公会有关纷争调解处理之规定办理。
调处不成立时，各方同意先依仲裁法交付仲裁。本契约一式四份，甲方、保管机构（甲方代理人）、乙方及丙方各执一份为凭。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________代表人（签字）：_________代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日丙方（盖章）：_________代表人（签字）：__________________年____月____日附件
1、甲方授权保管机构（代理人）为期货交易帐户开立、契约签订及保证金与权利金收付及结算交割之全权代理之授权书。
2、甲方授权丙方全权代理甲方执行期货交易行为之授权书。
委托合同11
( ) 刑字第 号
甲方：
委托代理人： 与犯罪嫌疑人(被告人)系 关系
地址： 工作单位：
邮政编码：
电话： 传真：
E-mail:
乙方： 律师事务所
地址：
邮政编码：
电话： 传真：
E-mail:
甲方 因被 (□公安机关□检察院)指控有犯罪嫌疑，现案件已或将移送(□人民检察院审查起诉□人民法院进行审理。甲方愿意聘请乙方律师为 担任(□侦查□审查起诉□一审□二审□再审)辩护人。
为此，甲、乙双方经充分协商，就甲方委托乙方为提供(□侦查□审查起诉□一审□二审□再审)刑事辩护事宜达成以下协议：
第一条 委托
乙方接受甲方委托，指派 律师担任(□犯罪嫌疑人□被告人) 的(□侦查□审查起诉□一审□二审□再审)的辩护人。甲方同意乙方律师指派其他律师助理配合完成辅助工作。
第二条 双方的义务
(一)甲方的义务
1、真实、客观、全面地向乙方律师介绍案情，为乙方律师办理件提供力所能及的帮助。
2、按期、足额向乙方支付律师服务费和工作费用。
3、不得利用乙方提供的法律服务从事非法活动。
4、甲方委托乙方办理的法律事务结束或终止时，应如实完整地填写《律师法律服务质量监督卡》，交还给乙方，由乙方归档，本合同涉及的《律师法律服务质量监督卡》编号为： 。
(二)乙方的义务
1、乙方律师接受委托后，在公安机关侦查阶段应当完成以下工作：
①向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名;
②根据法律规定会见犯罪嫌疑人;依法为犯罪嫌疑人提供法律咨询或者其他法律帮助。
③可以为犯罪嫌疑人申请取保候审。
2、乙方律师接受委托后，在人民检察院审查起诉阶段应当完成以下工作：
①查阅、摘抄、复制与案件有关的诉讼文书、技术性鉴定材料;
②根据法律规定会见犯罪嫌疑人;依法为犯罪嫌疑人提供法律咨询或者其他法律帮助;
③如果认为犯罪嫌疑人有《刑事诉讼法》第十五条规定的情形之一的，向人民检察院反映意见;
④根据犯罪嫌疑人提供的线索，调查或申请人民检察院调查可能证明其无罪、罪轻等各方面的证据。
3、乙方律师接受委托后，在法院第一审阶段应当完成以下工作：
①查阅、摘抄、复制检察机关向人民法院移送的主要证据复印件和相关材料;
②会见被告人，了解其本人对起诉的意见及对案情的叙述;
③按时出庭，依法为被告人进行辩护，维护被告人的合法权益;
④根据犯罪嫌疑人提供的线索，尽可能调查或申请法院调查可能
证明其无罪、罪轻等方面的证据。
4、乙方律师接受委托后，在法院第二审阶段应当完成以下工作：
①查阅、摘抄、复制与案件相关的卷宗材料;
②会见上诉人，了解其本人对一审判决的意见及对案情的`叙述;
③按时出庭，依法为上诉人进行辩护并提交书面辩护词;亦可能按照二审法庭书面审理的安排，向二审法院提交书面辩护意见。
5、乙方律师接受委托后，在法院再审阶段应当完成以下工作：
①查阅、了解本案的相关卷宗材料;
②会见申诉人，了解其本人对生效判决的意见及对案情的叙述;
③依法为申诉人提交书面辩护词。
6、无正当理由的，不得拒绝辩护。
7、依法尽职、尽责为甲方进行辩护。依据事实和法律，提出证明甲方无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护甲方的合法权益。
8、乙方应对因履行本合同所知悉的甲方商业秘密或甲方的个人隐私承担保密义务。
9、乙方接受甲方委托后，非经甲方书面同意不得接受与本案有利害关系的其他当事人的委托并为其辩护。
10、乙方律师应告知甲方委托法律事务的办理情况(公、检、法机关确定密级的案件材料或不宜告知的事项除外)。
11、非经甲方书面同意，乙方不得更换已指派的律师。
12、乙方同意，一旦出现甲方认为乙方指派律师不能胜任委托事务或服务不尽责的投诉时，乙方将在收到甲方正式投诉及核实后3个工作日内向甲方另行推荐候选律师，经甲方确认后，立即另行指派律师予以接替，以完成本合同约定的法律事务。
第三条 律师费及工作费用(由双方约定)
乙方律师办理甲方委托辩护事项所发生的下列工作费用，应当由
甲方承担：
1、相关行政、司法、鉴定、公证及其他专业顾问等部门收取的费用;
2、差旅费(包括交通费、食宿费及资料费、通讯费、翻译费等);
3、征得甲方同意后支付的其它费用。
第四条 支付期限、方式(由双方约定)
乙方户名：
开户行：
账号：
以上收费以到达上述账号或取得发票为收讫。任何私人间的支付，乙方均不予承认。甲方逾期支付律师费或工作费用，乙方有权解除合同或暂停工作直至甲方自行纠正时止。
第五条 违约责任
如果乙方违约或不履行本协议，律师费、工作费用全额退还甲方;如果甲方擅自终止本协议，律师费、工作费用不退还。
第六条 合同的解除
乙方接受委托后，如发现委托事项违法，委托人利用律师提供的服务从事违法活动或者隐瞒事实，或者委托人提出其他不合理要求，致使律师无法正常履行职务的，律师有权拒绝辩护，提前解除合同，已收取律师费、工作费用不予退还。
第七条 协议有效期
本协议有效期限，自生效之日起至本案终结止(审查起诉阶段担任犯罪嫌疑人辩护人的，委托事项于检察机关作出起诉或不起诉决定之日止;审判阶段担任被告人辩护人的，委托事项于审判 机关作出判决或驳回起诉的裁定生效之日或检察机关撤回起诉之日止;委托三个阶段的，案件在任中一个阶段被取保后候审之日止)。
第八条 争议的解决
甲乙双方如果发生争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院起诉。
第九条 本协议一式叁份，壹份存卷，壹份交甲方，壹份由乙方保存。
第十条 本合同以上条款未注明之事项可在以下特别约定：
第十一条 甲方承诺：已认真审阅本合同所有条款，完全了解其详尽内容。
甲 方： 乙 方： 律师事务所
代表人： 代表人：
___年___月___ 日
委托合同12
委托方：xxx有限公司 (以下简称甲方)
受托方：xxx有限公司 (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国合同法》、《城市房地产抵押管理办法》、《房地产估价规范》和《房地产抵押估价指导意见》等有关法律、法规及地方人民政府的规定，经甲乙双方充分协商，就委托评估事项订立本合同。
一、估价对象
纳溪区东升街道蓝天路14号道房屋及分摊的国有土地使用权。
二、估价目的：为确定委估价对象的市场价值提供参考依据。
三、价值时点：20xx年6月12日。
四、估价依据
1、甲方提供的房屋所有权证和国有土地使用权证。
2、甲方提供的其它资料。
五、乙方对甲方提供的资料应妥善保管并尽保密之责，非经甲方同意不得擅自公开或泄露给他人。
六、估价收费标准及支付方式：
1、估价收费标准：按国家计委、建设部(1995)971号文件规定执行。
2、支付方式：甲方领取估价报告书时一次付清。
(1)、为保证评估工作的顺利进行，甲方预付评估费0元
(2)、余款待领评估报告时一次性付清。
七、估价报告交付日期：甲方通知出具正式估价报告之日起15日内。
八、甲方应对其提供的.资料的真实性、合法性、有效性负责并承担由此产生的一切法律责任
九、乙方如无特殊原因和正当理由，不得迟于本合同规定的时间交付估价报告书，每逾期一日按总评估费的0.2%向甲方支付违约金。甲方不能向估价机构如实提供估价所必需的资料，乙方可顺延估价报告书的交付时间。
十、甲方中断委托估价请求，乙方工作已经过半，甲方应支付乙方全部预计评估费用，乙方工作尚未过半，甲方应支付乙方预计评估费的50%。乙方无故中断合同，应双倍返还甲方已预付的评估费并赔偿甲方的损失。
十一、委托人对估价结果有异议的，自收到估价报告书之日起5日内，向本公司书面申请复核估价;估价机构应当自收到书面复核估价申请之日起5日内给予答复。委托人对原估价机构的复核结果有异议且协商达不成一致意见的，自收到复核结果之日起5日内，向房屋所在地的房地产价格评估专家委员会申请技术鉴定。
十二、本合同甲乙双方签字生效，其中任何一方未经对方同意不得随意更改。未尽事宜，经双方协商，另订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
十三、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，另一份用于估价报告。
甲 方：xxx有限公司
乙 方：xxx有限公司
委托代表人： 委托代表人：
委托合同13
委托方季建平（以下简称甲方）
受托方 （以下简称乙方）
甲方就委托乙方代为采购 奥康品牌男皮鞋 事宜，在双方友好协商，平等互利的基础上达成如下协议：
第一条：货物名称.规格型号.数量单价等；
第二条：合同金额：本合同项下奥康男皮鞋的总价款为人民币
第三条：付款方式：甲方支付订金人民币5000元。乙方负责开具第三方需要发票（税费由乙方支付）。发票开具总额为 95576 元人民币，以上款项由第三方支付到达乙方账户后5日内乙方退还甲方订金及利润26521元。
第四条：交货地点：丽水市商贸物流城14幢10号，之后由乙方负责包装寄送到甲方指定地点内，有关运输费用由 甲方 支付。
第五条：交货日期：收取订金后25日内。
第六条：甲乙双方的责任与义务：
1、乙方负责采购合同项下货品，并保证合同的相关货品符合国家标准，负责尺码调换。
2、货物叫甲方验收后，及时与甲方办理相关财务结算手续
第七条：合同争议的解决方式：
本合同在执行过程中发生的`争议，有甲乙双方协商解决，协商不成的由被告所在地法院解决。
第八条：其他;
一、 本合同自签字盖章后生效；
二、 本合同的所有附件具有与合同相同的法律效力；
三、 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方;
经办人;
经办人：
开户行及账号
：开户行及账号：
年 月 日
年 月 日
委托合同14
甲方:______
乙方:______
甲乙双方经友好协商，就甲方对乙方_________产品的质量检验达成如下协议:
一、检查情况
1、取样/送样方法，选择以下__________:
(1)采样；
(2)送样品。
2、检验类别:
(1)委托检验；
(2)委托型式检验；
(3)底部测试；
(4)证书检验；
(5)网络接入检查；
(6)生产许可证检验；
(7)动力模型试验。
二、检验项目和方法
根据“检查委托书”。甲方同意乙方选择的检测方法，甲方必须在检测前向乙方提交委托书。
三、检查时间和地点
检验时间由双方另行确定，检验地点在乙方所在地。
四、检验成本
检验费用合计:________(大写:________)甲方在检验前将检验费用汇入乙方账户。因工作需要，乙方人员前往甲方所在地的差旅费由甲方承担、、
五、其他事项
1、在检验过程中，如果甲方检验的设备有不符合指标，导致检验时间延误，乙方可考虑酌情收取额外费用。
2、在检验过程中，甲方应派专业技术人员配合乙方完成试验项目。
3、在检查过程中，如甲方对乙方的.检查员或工作程序有任何意见，可向乙方提出投诉、、
4、作为本合同参考文件的附件《检验委托书》(附件略)未尽事宜，由双方协商解决。
5、本合同经双方代表签字盖章后立即生效。本合同一式两份，双方各执一份。
甲方(盖章)_________乙方(盖章)______
代表(签名)________________
签字人:____________
日期：__________
委托合同15
甲方:
乙方:
一、甲方委托乙方办理以下商标注册申请事务:________________________
共计申请 1个。（每1个商标10个商品类别为1个注册）
申请人地址:
联系人:联系电话：0313-7015155
二、甲方对指定注册的每件商标申请(1个商标为1个类别)应当提供以下资料:
(1)商标图样6份（大于5×5cm、小于10×10cm）；
(2)指定商标需要注册的'商品或服务范围；
(3)营业执照副本的复印件/身份证复印件3份；
(4)盖章/签字的商标代理委托书3份(由乙方提供样板).
三、甲方支付给乙方的费用:
项目单项收费数量合计
商标注册费
总计(大写)人民币:鷂_____
四、友情链接：
甲方资料齐备并交纳费用之后,乙方负责商标查询,递交申请书件、转达受理号、转审查意见、通知商标公告时间和通知领取商标注册证等工作，甲方应当及时配合乙方尽职完成委托的商标申请事务，在成功注册商标后，乙方为甲方提供在商标有效期内（十年）的商标检测服务。
五、在本合同生效期间,如有本合同条款1中所列的“申请人地址” 、“联系人” 、“联系电话”等项目中任何一项发生变化时,甲方务必及时以书面形式通知乙方,乙方不承担因变动未及时通知而造成的后果.
六、本合同一式两份,具有同等效力,自双方签字盖章之日起生效.
甲方: 乙方:
乙方帐号：
开户银行:
代表:(签章)
代表:(签章)
年 月 日
年 月 日
【委托合同】相关文章：
物业委托合同-委托合同07-25
死刑辩护委托合同 -委托合同10-01
委托合同委托合同书范本04-14
物业委托合同范本-委托合同10-01
委托合同 委托合同书怎么写03-25
有关公司委托合同 委托合同模板11-15
委托合同10-07
经典委托合同12-02
委托合同11-23
委托合同05-16