补充协议书

时间：2024-05-19 01:34:23 协议书我要投稿

补充协议书范文（通用12篇）

　　在学习、工作生活中，各种协议频频出现，签订协议可以约束双方履行责任。想必许多人都在为如何写好协议而烦恼吧，以下是小编整理的补充协议书（通用12篇），希望能够帮助到大家。

补充协议书范文（通用12篇）

　　补充协议书篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　原座落在xxxxxxxx厂房的租赁尚未到期，但甲方对该厂房另有安排，根据有关法律法规，甲乙双方经友好协商一致达成如下补充条款。

　　一、原厂房租赁期限为20xx年11月12日到20xx年11月12日，现改为租赁期限为20xx年11月12日到20xx年11月12日止。租金及各项费用不变，具体履行方式不变。

　　二、因为乙方提前搬离而产生一定的损失，甲方给予乙方一次性补偿。具体补偿为：补偿金额为人民币。

　　三、乙方必须在20xx年11月12日前搬空厂房，恢复至原先状态，不得损坏厂房及相关的基础设施。逾期没有清空厂房，乙方每天补偿甲方违约金为厂房租金的1%，甲方有权收回租赁厂房，强行将租赁场地内的物品搬离租赁场地，且不负保管责任和相关的损失。

　　四、此协议作为原租赁合同的补充，此协议中未提及的`各项权力和义务，按照原协议执行。双方未尽事宜，可另行协商解决。协商不成，提交甲方所在地的仲裁机构依法进行仲裁。

　　五、本协议一式份，甲乙双方各执份，此协议双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　补充协议书篇2

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本施工合同补充协议。

　　一、定义

　　1、“ＢＴ”即“建设――移交”，在本合作意向中的意思，指乙方按本合作意向的约定参与项目招投标、负责项目投融资、工程建设全过程的组织和管理，并承担其期间的风险。在乙方按约定将本工程建成竣工验收合格备案后移交给甲方或甲方指定的受让人，乙方按约定收回投资。

　　2、本工程（或本项目）：指甲方允许乙方投资建设、并在建设期结束后甲方将以约定回购的全部。

　　3、建设期：指本项目的建设周期，从本合同约定的工程开工之日起至工程竣工验收合格并完成备案之日止。

　　4、回购期：指本工程承包范畴内的工作内容竣工验收合格完成备案之次日开始，按约定完成回购款支付之日止结束。

　　二、投资模式

　　1、采用“公开招标、整体招商、定向建设、按约回购”的BT模式进行，乙方按甲方规划内容、设计图纸和实施计划等进行投资建设，甲方按约定对建设工程进行回购。

　　2、乙方为本工程“BT”模式的投资建设方，本工程所发生的所有与工程建设有关的债权债务均由乙方承担。

　　三、项目投资建设计划及工程节点工期

　　由乙方根据甲方建设进度要求编制并报甲方审批。

　　节点工期安排：

　　1、xx年3月31日之前完成全部污水、雨水、给水管网工程。

　　2、xx年4月30日之前完成全部路基工程。

　　3、xx年6月30日之前完成全部路面工程，达到通车条件。

　　4、xx年10月31日之前完成全部路灯、交通设施等其他附属工程。

　　如因为拆迁或其他甲方原因造成乙方不能按照节点工期完成施工任务，乙方经甲方批准后可根据实际延误天数顺延节点工期。

　　四、履约保证金的缴纳和返还

　　乙方需在中标后七日内向甲方缴纳本工程项目属约保证金600万元人民币。

　　本工程工程量完成50％时甲方向乙方返还履约保证金的30％，本工程工程量完成70％时甲方向乙方返还履约保证金的30％，本工程工程量完成90％时甲方向乙方返还履约保证金的40％。履约保证金到乙方完成上述工程量时必须按约定返还，到期不能按约定返还的，按保证金款项每日0.05％标准支付滞纳金，并承担相关违约责任。

　　五、项目费用核定及承担

　　（一）税费承担：施工企业应缴纳的税费由乙方承担。

　　（二）施工现场的三通一平中，由甲方解决用电事项，拌合站的临时用地由甲方负责租用，乙方按1200-1500元/亩，年的标准支付租金。

　　（三）工程分阶段审计。工程竣工验收合格后，甲方在收到该项目完整齐备、真实准确的竣工资料、结算书之日起30日内完成审计（双方认可的特殊情况除外）。

　　六、项目成本确定原则（预决算原则）

　　1、建筑安装工程费计算依据：依据法律法规，按河南省市政工程预算定额20xx版取费，价格调整方法按照主要材料和地方材料价差调整的文件予以确定。（材料价格以施工期间商丘市定期公布的《商丘市工程造价信息》为准）。

　　2、项目建设期间，如发生设计变更、增减工程量、增减工程审批，须经甲方同意，工程签证变更实行联合会签制度。乙方按规定程序报批，甲方按有关规定在7个工作日内组织相关部门研究并予以书面答复，逾期不答复视为认可。甲方保证联合会签效率不影响工程建设进度，如因甲方原因影响工程量进度，除工期顺延外，甲方应承担违约责任。

　　3、建设项目结算价款文件由乙方编制，由甲方组织评审。但须以本条第2款原则作为依据，确定工程款最终价款。

　　七、回购款支付及融资费用

　　1、回购总价。

　　甲方支付的回购总价＝工程决算双方认可价+项目回购期利息。本协议约定的因工程项目移交产生的税费由双方协商解决。（该税费如在决算审定价内，不再计取；如不发生，则不记取。）

　　2、回购时间。

　　工程竣工验收合格完成备案之次日该工程进入回购期，回购期限两年整。

　　3、每期回购时间和比例

　　第一次回购时间：工程竣工验收合格完成备案之日起30日内；回购比例：占工程决算双方认可价的40％。

　　第二次回购时间：工程竣工验收合格完成备案之日起1年内；回购比例：占工程决算双方认可价的30％。支付金额＝工程决算双方认可价×55％+工程决算双方认可价×7、995％（中国人民银行1-3年期同期贷款基准利率上浮30％）×1年。

　　第三次回购时间：工程竣工验收合格完成备案之日起2年内；回购比例：占工程决算双方认可价的25％。支付金额＝工程决算双方认可价×25％+工程决算双方认可价×25％×7.995％（中国人民银行1-3年期同期贷款基准利率上浮30％）×2年。

　　质保金为工程决算双方认可价的`5％，从工程竣工验收合作之日起三年内无息支付。

　　4、回购期利息

　　回购期利息按中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮30％计取。

　　5、甲方可提前付款，按实际回购期限支付利息。

　　八、甲方权利与义务

　　（一）甲方成立专门机构或指派专人联系本项目，根据项目建设要求，向乙方提供本项目有关正式批文、许可、设计要求和必要的技术文件和资料（以清单为准）；基建设批手续由甲方协助办理，并对项目实行全程跟踪服务，为项目建设开辟绿色通道。

　　（二）工程竣工验收合格完成备案并审计结束之次日作为工程移交日，从完成移交之日起，该工程的相关风险（除质量责任外）由甲方承担。同时，该工程进入使用期，质保期内出现质量问题，乙方负责修复。

　　（三）甲方负责做好项目施工区域或相邻单位及居民等外部环境的协调工作。组织协调工程建设期间乙方与有关职能部门的关系，督促职能部门对乙方合理请求及时办理。并对乙方在投资建设活动中的民事纠纷，依法予以协调处理，确保良好投资环境，如因上述原因影响乙方工程进度，除工期顺延外，甲方承担违约责任。若规划调整、设计变更等造成工程进度延误，建设期相应顺延。

　　（四）甲方有权全面了解，监督项目投资资金、工程进度等实际情况，要求乙方按建设项目所规定的期限，按期、保质、保量完成并获得投资建设成果。

　　（五）乙方上报给甲方的各类合同、文件资料及书面提交的重大问题（不含设计、预决算）送审稿，甲方应在7个工作日内（双方认可的特殊情况除外）出具书面回复意见，逾期不答复视为认可。

　　九、乙方权利与义务

　　（一）乙方在甲方所在地组建项目部，该部的负责人必须由投资人的副总经理或以上职务人员担任并常驻项目部，受乙方委托管理本项目。

　　（二）乙方须在甲方指定期限内（须有书面通知）完成项目建设前期准备工作。结合项目管理实际，制定管理大纲，建立健全各项规章制度。制定确保质量、安全、工期、投资控制的有关措施。

　　补充协议书篇3

　　男方：

　　女方：

　　经双方协商，就双方签定的离婚协议合同内容，做如下补充条款，双方共同遵守执行。

　　一、因管英合多年经商，各种关系及社会背景复杂，双方离婚后，为防止管英合单方引发的各种债务、欠款纠纷、尤其电站解决时，可能引发意想不到的事件发生，造成徐玉杰、管国富财产流失，发生相关连带赔偿责任。为保全徐玉杰、管国富所得财产不受损失、不受牵连，双方协商同意对外一致按离婚协议中不真实的.财产分割条款执行有效，具有法律效力。

　　二、如徐玉杰不能协议离婚或离婚后，徐玉杰及亲属与管英合再次发生财产纠纷诉讼法律时，双方离婚协议中的财产分割条款无效，均按20xx年2月26日双方实际财产分配协议执行有效，具有法律效力。

　　三、管英合及亲属在双方离婚后，如再次与徐术杰发生财产纠纷诉讼法律时，双方均按离婚协议执行有效，2月26日协议无效。

　　四、如因管英合电站项目或欠款发生的债务纠纷诉讼法律时，一切后果责任由管英合承担，与徐玉杰无关，双方均按离婚协议执行有效。

　　五、次于管国富，因患周期性麻痹，不定时发病，在没有工作前，发生的医疗费在3万元以内由管英合负责承担，超过时双方各承担50%。如山庄、电站无结果，管英合无生活来源时，发生的的医疗费双方各承担50%。

　　本补充协议一式二份，双方各执一份，签字后生效，补充协议与离婚协议具有同等法律效力、

　　男方：女方：

　　年月日年月日

　　补充协议书篇4

　　甲方（出让方）：

　　乙方（受让方）：

　　甲方与乙方于?年月日就xxxxx有限公司（以下简称“目标公司”）股权签订了股权转让协议，并于年月日已在工商部门进行了相应变更登记，为了保障双方利益，经友好协商，甲方与乙方自愿达成如下补充协议：

　　一、甲方保证已转让给乙方的目标公司的股权不存在任何权利瑕疵，如因甲方股权瑕疵导致给乙方及目标公司造成损失的，由甲方承担赔偿责任。

　　二、甲方保证在乙方受让股权之前：

　　1、目标公司存在的全部债务、诉讼、罚款、索赔、责任等由甲方承担；

　　2、甲方没有未向乙方披露目标公司现存或潜在的重大债务、诉讼、索赔和责任，也不存在可能发生的诉讼或仲裁的法律事实和威胁；

　　3、目标公司债权、债务及业务合同等已全部结算清楚；

　　4、目标公司没有为任何第三方提供过任何形式的'担保；

　　5、目标公司的税费等国家相关部门应收的费用已全部结清；

　　6、目标公司与员工工资、社会保险福利待遇等已全部结清，不存在任何纠纷；

　　7、目标公司不存在任何包括但不限于以上的任何纠纷。若以上甲方保证之项目出现问题导致目标公司或乙方需要承担责任的，由甲方直接承担上述项目的责任；若责任已由乙方或目标公司承担，则乙方或目标公司有权向甲方追偿，并要求甲方赔偿全部损失。

　　三、甲方保证在乙方受让股权之前目标公司营运期间，目标公司各项证件、手续、印章、票据，均是真实、合法、有效、完备，均符合国家相关法律、法规。乙方受让股权后，如果目标公司因上述证件、手续、印章、票据在受让股权之前存在问题导致目标公司或乙方受到国家相关部门的处罚，此损失由甲方承担。

　　四、甲方已将目标公司的公章、空白合同、空白支票等所有目标公司证件、文书全部交给目标公司，并保证截止至股权转让前从未对外使用过公章签订过任何合同或文书，若股权转让后有任何原公章、合同、支票导致目标公司须承担责任的均由甲方承担，若乙方或目标公司已承担相应责任的，则乙方或目标公司有权向甲方追偿，并要求甲方赔偿全部损失。

　　五、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。

　　六、本协议自双方签字盖章之日起生效，因本协议发生争议可以向目标公司所在地起诉。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

　　补充协议书篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　鉴于丙方业务发展的需要，甲乙丙三方就日常运输质量、费用结算等事宜，经平等自愿诚信协商，依据甲丙双方于20xx年签订履行的《公路运输合同》

　　(以下简称“原合同”)中的相关条款，一致达成如下补充协议，以资共同遵守。

　　一、乙方与丙方为关联公司，二方同意：

　　1、丙方为甲方的'长期承运商，对甲方货物的安全性与及时性提供保证。若涉及经济赔偿或运输质量问题，丙方向甲方承担完全责任，与乙方无关。

　　2、丙方出于业务需要，委托乙方与甲方签订运输协议(税务开票需要)，乙方负责向甲方提供国家正规运输发票。

　　3、乙方与丙方财务结算自行协商解决。

　　二、其他

　　本补充协议作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效率，除本协议另有约定外，其他内容按原合同约定的条款执行。

　　三、本补充协议一式三份，甲方执一份，乙方和丙方各执一份，三份盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　丙方：

　　年月日：

　　补充协议书篇6

　　甲方：乐陵市威格尔橡胶有限公司（以下简称甲方）

　　乙方：宁波梓昆贸易有限公司（以下简称乙方）

　　鉴于甲方和乙方于20xx年9月25日签署了合同号为：xxxxxxxxx的《购销合同》（以下称原协议），双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就原协议中第5条验收办法中未尽事项特订立以下补充说明。

　　一、合同内容补充部分：

　　原协议内容：第5条验收办法：原厂标准。

　　就原协议第5条的'补充部分：

　　5.1由于实际生产需要和货物本身特性、生产、运输、包装等条件的限制，实际到货数量与货物原计划会有落差，故货物数量应按实际交货重量计算。

　　5.2双方货款以发货金额为准，遵循多退少补原则。

　　5.3增值税专用发票的开具以实际发货数量及规格为准。

　　二、其它事项说明：

　　双方发货完毕，可以按照此补充协议中所补充事项出具货物调整说明，符合实际情况的货物调整说明，与编号为xxxxxxxxx的销售合同具有同等法律效力。

　　三、本协议生效：

　　本协议生效后，即成为销售合同xxxxxxxxx不可分割的组成部分，与编号为xxxxxxxxx的《购销合同》具有同等法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。

　　甲方（公章）：乙方（公章）：

　　甲方负责人（签字）：乙方负责人（签字）：

　　签订日期：签订日期：

　　补充协议书篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方于年月日签定的区号楼单元号房屋《商品房买卖合同》，付款方式为按揭贷款方式。现因政府原因，银行按揭手续暂时不能办理，据此双方达成如下补充协议，以资双方共同遵守。

　　一、甲方在乙方交纳积极办理按揭保证金20xx元及交付房屋所需全部费用后可以将房屋交付乙方使用，乙方取得所购房产全部钥匙。

　　二、乙方在收到甲方办理按揭的电话通知以后，乙方应主动配合按揭工作，及时提供按揭所需材料。如因乙方原因导致按揭款下放延误超过十个工作日，甲方有权没收乙方20xx元保证金。如因乙方原因导自按揭贷款不能办理，乙方应在收到甲方书面通知之日起30天内将购房款以现金的`方式付清，否则，甲方有权解除合同，并收回房屋，由此而造成的损失由乙方自行承担。

　　如在本协议签定后月内未能办成按揭，应视为不能办理按揭。

　　三、如乙方积极配合，使得按揭款及时到位，甲方应在三个工作日内退还20xx元保证金，否则按日追加10%的滞纳违约金。

　　四、本合同一式两份，甲乙双方各执1份，本协议双方签字或盖章生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

　　补充协议书篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　本补充协议作为劳动合同的补充，与劳动合同有冲突时，以本协议为准。

　　一、合同期限

　　本合同自年月日(开始日)开始，至年月日(终止日)终止，为期年。

　　二、工作岗位

　　乙方的职衔是总监、总代或专监；甲方有权根据公司的实际需要调整乙方的工作岗位(本公司内或委派合作公司)。

　　三、工作薪酬

　　1、乙方工资按甲方确定的工资分配制度，方式和标准执行。

　　2、乙方的试用期薪酬为人民币元/月；转正期的工资构成分为：标准工资和现场补贴。总额元/月。

　　工资组成为：基本工资为人民币元/月，岗位津贴为：元/月，资质津贴元/月(所有的证件都必须注册甲方单位)，职称补贴元/月；现场补贴为：通讯补贴元/月，交通补贴元/月，伙食补贴元/月,月奖金即浮动工资元。年终绩效考核，从签订劳动协议开始，每月甲方为乙方预存元的绩效考核奖，合同期满根据绩效考核办法，一次性给予发放奖励。若合同期未满提前离职，取消该项奖金。

　　3、甲方除了安排乙方承担一个相当项目的常驻总监外，还可根据项目情况，另外安排乙方担任2至3个项目的非常驻总监。

　　4、在合同期内，甲方因生产任务衔接不上，乙方在无工作期间，甲方应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向乙方按月支付报酬。

　　5、乙方应按政府税法规定缴纳个人所得税，甲方为乙方按国家规定代扣代缴。

　　四、工作时间

　　每月现场就地休息4天，不可以累积休息。工作满一年给30天的探亲假(此假已含法定假)。乙方的休假申请须经甲方批准，并且甲方有权根据其自身的业务状况要求乙方提前或推迟休假，或要求乙方提前终结休假。探亲假期间发放基本工资，每年给予一次1000元的探亲差旅费报销。

　　五、奖惩情况

　　若乙方在工作期间，所负责的项目出现违法违规违纪或违约(甲方与业主的各种合同合约协议)，而被政府有关部门，质量安全监督部门行政处罚，记入不良行为记录，对其在建工程监管列入监管黄色警示的监理企业的，被停标的；或被责令改正，记入不良行为记录，列入监管黄色警示，半年内财政投融资工程的建设单位不得作为选择其为中标人的监理企业的；或被责令改正，给予通报批评，记入不良行为记录，列入黄色监管警示的监理企业的；或被通报批评约谈企业法定代表人的；扣罚当月奖金，取消乙方年终考核奖。若被业主或相关单位罚款的，乙方及相关责任人应承担一半的罚款。

　　若乙方在工作期间，所负责的项目受到设区市级政府有关部门、设区市级质量安全监督部门通报表扬的，给予嘉奖一万元的年终考核奖奖励。

　　六、劳动保险，福利和劳动保护

　　1、甲方应根据国家有关规定办理相关劳动保险、福利和劳动保护。

　　2、甲方应根据员工的劳动情况，给乙方办理意外伤害保险。

　　七、甲方的权利义务

　　1、甲方有权在工作时间内向乙方下达工作任务，要求乙方在规定的时间内、按规定的标准完成；

　　2、甲方有权要求乙方提高工作质量和工作效率，如乙方在规定的时间内未达到甲方要求的工作标准，甲方有权要求乙方在非工作时间内完成；

　　3、甲方在制订规章制度、部门规定时应通过民主程序，吸取员工意见；

　　4、甲方因业务需要有权要求乙方加班；

　　5、甲方有权根据公司的实际需要调整乙方的工作岗位,如乙方对此提出异议,双方无法达成一致意见时,甲方有权辞退乙方,不受劳动法提前30天通知的限制；

　　6、根据甲方拟定的薪酬标准和聘用合同的规定，按规定的时间支付乙方薪酬；

　　7、甲方为乙方提供必要的工作环境和工作条件，为乙方提供完成工作任务所必备的设施；

　　8、甲方对乙方的工作任务及业务内容有义务作必要的指导及讲解；

　　9、甲方应为乙方提供提高业务能力的教育培训机会；

　　10、甲方有权根据本单位的规章制度对乙方工作行为决定奖励或惩罚。

　　11、根据本合同的规定为乙方提供福利待遇和社会保障。

　　12、当甲乙双方劳动合同期满，乙方若是工程项目的负责人或主要负责人，甲方有权要求乙方延长合同期，直至该工程项目结束为止或者续签劳动合同。乙方应从诚信、职业道德的角度出发服从甲方的安排。

　　13、当甲乙双方劳动合同期满终止或者解除，如果乙方未能按照本合同及甲方的有关规定办理交接手续，或者未能将甲方的有关财物交还给甲方，甲方有权暂扣应当支付给乙方的工资及经济补偿，直至乙方履行相应的义务为止。

　　八、乙方的权利义务

　　1、乙方有权按月收取薪酬；

　　2、乙方为完成工作任务或熟悉相关专业知识及技能有权请求公司提供必要且基本的帮助；

　　3、乙方有义务严格遵守甲方的规章制度、部门规定等；

　　4、乙方有权利对甲方制订的规章制度、部门规定通过民主程序提出意见和建议。

　　5、乙方有义务根据甲方的要求，诚信和谨慎地认真完成甲方下达的工作任务，按时按规定的质量予以完成，并尽其最大努力推进甲方的业务。否则应于非工作时间内自行完成；

　　6、乙方有义务服从甲方的领导、管理，甲方根据甲方业务发展的需要而对乙方工作进行的安排、调整，乙方应听从甲方的派遣，完成本工程项目以外的工作任务(如参加投标或本公司项目范围以内的合理兼差)；

　　7、乙方有为甲方诚实、敬业工作的义务；

　　8、乙方应当自觉维护公司的`声誉及利益，自觉维护甲方的内部团结。

　　9、乙方保证，就甲方合理所知，在聘用合同签署之日，乙方并未患有任何种类的慢性病、严重疾病、传染性疾病或使乙方不能胜任本聘用合同拟聘工作的病症。

　　10、乙方保证其在与甲方签约时不存在任何尚未终结的劳动关系，如有违反或隐匿，所有法律责任由乙方承担，如甲方因此被其他第三方追偿并造成损失，乙方承诺对全部损失予以赔偿。

　　11、乙方对其在甲方任职期间知悉或可能知悉的有关甲方事务、资料，或甲方客户的任何商业秘密、资料均负保密义务，不得向任何个人、公司或团体(不论其是否注册)泄露，并且乙方将尽其最大努力防止该事务、资料、商业秘密以任何方式泄露。

　　九、文件、物品所有权

　　1、乙方任职期间为甲方业务或事务起草、编制的(包括但不限于合同、协议、咨询意见、工作报告、书信、传真、电话记录、客户名单、笔记、备忘录、计划等)文件，及甲方为乙方配备的办公、通讯设备、交通工具及其他用品，在任何时候均归甲方所有。

　　2、在本聘用合同有效期满后或有效期内的任何时间，甲方有权要求乙方归还上述文件、资料、物品。

　　十、合同的变更和解除《按照主合同》

　　1、考虑我公司主营业务为监理及招标代理业务的特点,乙方解除本合同，应当提前三个月以书面形式通知甲方，自甲方同意批准离开之日起，在原岗位工作满三个月后同时建设单位也批准同意并移交完工作的情况下，甲方如无特殊原因，应同意乙方解除合同，并应支付乙方当月薪酬；若因乙方是总代或总监职务或该项目主要负责人，身居要职，必须待所负责的工程项目结束后，且须提前三个月乙方才可以提出解除本合同，否则乙方须向甲方支付违约金，违约金计算标准为：

　　(该工程项目的合同工期天数或建设单位与施工单位和监理单位三方确认预计的工期天数-实际已经履行天数)×乙方日标准薪酬(工资总额/30)。同时，各种考核奖一并取消。

　　2、若乙方未提前三个月通知甲方或工作未满三个月而提前离开公司或未移交完工作的，则乙方须向甲方支付违约金，违约金计算标准为：

　　(90天-乙方当期实际工作天数)×乙方日标准薪酬(工资总额/30)

　　3、若根据以上标准计算出的违约金数额低于甲方遭受的实际损失的，甲方有权就该差额部分进行追偿。

　　4、乙方在甲方任职期间，甲方出资培训乙方的，由此乙方获得相关资格证书或其他证书，证书属公司所有，公司有权使用三年(从获得证书之日起计算)。

　　5、乙方获得相关证书之后,未满三年提出解除劳动关系的，应向甲方偿付培训费及相关费用并且必须承担甲方经济损失、

　　6、乙方交付甲方简历、学历、身份证、资格证书等复印件一经发现有虚假内容,甲方有权立即开除乙方,不给予任何补偿、

　　十一、合同的终止和续订《按照主合同》

　　1、本合同期限届满前,甲方应当提前30日将终止或者续订本劳动合同意向以书面形式通知乙方,经协商办理终止或者续订本劳动合同手续。

　　2、甲乙双方终止本劳动合同的,甲方应向乙方出具终止劳动合同的书面证明,并办理有关手续。

　　十二、违约责任

　　1、在合同期内，乙方只为甲方服务，乙方不得有任何形式的对外兼职，如有发生，即必须支付二倍的乙方工资作为违约金给甲方。

　　2、甲方违反本合约义务时，乙方有权依照本合同之规定，解除合同并要求损害赔偿。

　　3、乙方违反合同约定的条件和程序解除本合同或违反其在本合同下的承诺与保证，应当承担由此而产生的法律责任，如果其上述行为给甲方造成经济损失，则应承担与之相应的赔偿责任。

　　十三、权利之迟延行使

　　甲乙双方迟延行使本合同之任何权利，并不构成放弃本权利，甲乙双方保留在对方违反本合同给己方造成损失时请求损害赔偿的权利。

　　十四、争议之解决

　　甲、乙双方对本合同的效力、解释、执行等发生任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权向有管辖权的劳动争议仲裁机构申请仲裁，并依照法律规定的程序解决。

　　十五、合同构成及解释程序

　　1、劳动合同补充协议构成；

　　2、劳动合同书。

　　十六、附则

　　本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同一式贰份，均为正本，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方签字：

　　授权代表：

　　本合同签订时间:

　　本合同签订地点：

　　补充协议书篇9

　　发包人：(以下简称甲方)

　　承包人：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就重庆市渝中区大黄路挡墙改造工程施工合同中承包范围外的新增施工内容，经协商一致，达成如下协议：

　　一、承包范围外的零星工程及新增内容

　　1、新增土石方工程

　　2、衡重式挡墙和重力式挡墙部分的粘土夹片石回填;

　　3、桩板式挡墙部分的砂卵石回填;

　　4、地面建筑物拆除工程及拆迁工程引起青苗补偿、线路迁改等工作内容。

　　二、工期

　　开工日期以发包方书面确认的开工报告为准，竣工日期以发包方确认的.竣工报告为准，工期总日历天数120天。

　　三、质量标准

　　按原合同要求的质量标准不变，即工程质量达合格标准。

　　四、工程量确认

　　甲乙及监理工程师三方现场按实收方，经监理及甲方审核后确认。

　　五、综合单价的确定

　　按原合同条款执行：

　　(1)当工程量清单报价中有适应于变更工程项目的投标综合单价，则按该项目的投标综合单价计价;

　　(2)当工程量清单报价中有类似于变更工程项目的投标综合单价，则参照报价中类似项目的投标综合单价进行计价;

　　(3)当报价中无对应项目和参照项目时，按20__年《重庆市市政工程计价定额》及相关配套文件调整，人工费、材料费按施工同期《重庆造价信息》公布的价格;若同期《重庆造价信息》中没有的材料价格双方认质认价进行结算，总价下浮6%(税金和认质认价部分除外)。

　　六、工程款(进度款)支付

　　新增施工部分乙方按确认工程量报送给监理和发包人，发包人每月按确认的工程款70%支付;余款待竣工验收合格、审计在90日内审计完毕后无息支付至经审计确认工程结算金额的85%;竣工验收合格之日起一年后7日内，支付至经审计确认工程结算金额的95%;竣工验收合格之日起二年后7日内，支付至结算造价的100%)。

　　七、竣工验收

　　竣工验收及保修条款按主合同执行。

　　八、本补充协议条款以外的其他条款同原合同。本补充协议一式8份，甲乙双方各持4份，均有同等的法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　补充协议书篇10

　　发包人：(以下简称甲方)

　　设计人：(以下简称乙方)

　　为明确双方各自承担的经济法律等责任，根据有关法律法规并结合本工程实际情况，经双方协商一致，同意对原合同部份条款内容进行补充修改，特订立本协议。

　　一、工程概况

　　项目名称：新世界购物公园

　　项目地点：余干县世纪大道、迎宾大道交汇处

　　项目规模：1#楼(高层)：22层(含地下室一层);总建筑面积约____m

　　2#~12#楼(多层)：2~5层; 总建筑面积约40000m

　　二、设计范围

　　1#~12#楼土建工程、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯、消防、总体景观设计、总平室内外管网。

　　三、质量标准

　　符合现行国家规范规程标准、地方各级政府部门文件规定及发包人提出的设计要求，并通过图纸审查机构审查符合要求。

　　四、设计时间

　　设计人提供的本工程初步设计方案经发包人审定后，设计人应当在45天内提供本协议约定的1#楼(高层)全部设计文件资料，在15天内提供1#楼(高层)基础施工图和本协议约定的`2#~12#楼(多层)全部设计文件资料。

　　五、发包人提供的文件资料：

　　1、工程地质勘察报告壹份。

　　2、工程规划设计通知书壹份。

　　3、工程用地红线图壹份。

　　4、规划总平面图壹份。

　　六、设计人提供的设计文件资料：

　　1、初步设计方案本伍本。

　　2、全套施工图设计文件拾套。

　　3、结构设计计算书叁份。

　　4、设计概算书叁份。

　　5、建筑面积计算书叁份。

　　6、设计光盘叁份。

　　7、其他应该由设计人提供的文件资料如设计检查报告等。

　　设计人未能在本协议约定的时间内提供上述设计文件资料，每延误一天，应减收总设计费的百分之一。

　　七、工程设计费及支付办法

　　1、设计费：本工程总设计费以人民币伍拾捌万元包干，不再计取其他任何费用，如修改变更增加设计费(重大变更需要经过原审图中心审查的除外)、建筑面积增减6%以内的设计费、各种咨询服务费、设计人员差旅费等所有费用均已包含在总设计费内。

　　2、付款办法：

　　第一次付款：本合同签订后五日内支付总设计费的20%。

　　第二次付款：设计人提供全套文件资料，经图纸审查中心审查合格后十天支付总设计费的50%。

　　第三次付款：主体结构全部验收合格后十天支付设计费的10%。

　　第四次付款：工程总体验收合格后五天内支付剩余的设计费。

　　八、其他约定

　　1、设计人在本协议签订后5日内向发包人提供本工程初步设计方案。

　　2、当发包人需要设计人委派设计人员赴现场进行设计交底、处理有关设计问题或参加验收等服务时，设计人员应当在收到发包人通知后5个小时内(指工作时间含节假日)到位进行服务。设计人违反本条约定时，每次应减收总设计费的百分之一。

　　3、、各种文件资料需要设计人签章的，设计人应当在收到完整的资料后5小时内给予签章完整。设计人违反本条约定时，每次应减收总设计费的百分之二。

　　4、设计人应本着技术可行，经济合理的原则进行本工程设计，其中1#楼(高层)每平方米含钢量不超过50公斤，2#~12#楼(多层)每平方米含钢量不超过38公斤。设计人违反本条约定时，应减收总设计费的百分之十。

　　九、本协议与原合同若有不同之处，以本协议为准。

　　十、本协议一式陆份，双方各执叁份，具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　补充协议书篇11

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月日签订的《保安服务合同/协议》(下称“原协议”)中的定义相同。鉴于：甲方和乙方于年月日共同签署了《保安服务合同/协议》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《保安服务合同/协议》中未尽事项特订立以下补充协议。

　　合同内容补充部分：

　　1、保安员实行24小时不间断工作制。

　　2、服务地点为生活区、办公区、施工现场。

　　3、节假日(法定假日)无加班费用，由乙方自行承担。

　　4、甲方不向乙方提供免费就餐和被褥等住宿用品。

　　5、因保安员参与或失职造成甲方区域物品损失的`，经公安机关确定，由甲乙双方协商乙方应承担的损失。

　　6、保安费由甲乙双方协商约定付款日期，逾期无违约金。

　　7、合同履行中如发生争议，由双方协商解决，协商不成的，可以向人民法院起诉。

　　本协议生效：

　　本协议生效后，即成为《保安服务合同/协议》不可分割的组成部分，与《保安服务合同/协议》具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　补充协议书篇12

　　甲方：__________

　　乙方：___________(身份证号码：______________________)

　　丙方：___________

　　甲、乙、丙三方于_______年_______月_____日签订了一份《________》，现就该份协议书达成如下补充协议：

　　按照上述《_______》的约定，乙方向丙方购买房屋后，甲方将分____年将合共_____元的购房补助款支付给乙方，其中，______年______月______日支付______元。现因乙方在向丙方购买房屋前已获得甲方所赠的位于____宿舍一间，为此，三方一致同意，乙方需于甲方将________年的上述购房补助支付给乙方后的两个月内将甲方先前所赠与的宿舍退回给甲方，并协助甲方办理各种相关手续。否则，视为乙方对《________》的`违反，甲、丙双方有权要求乙方按照《_________》的违约条款承担违约责任。

　　本协议一式三份，自三方签名(盖章)之日起生效。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　丙方：______________

　　_____年_____月____日

【补充协议书】相关文章：

最新补充协议书补充协议书格式规范08-25

补充协议书07-01