联营协议书

时间：2025-01-10 08:39:51 飞宇协议书我要投稿

联营协议书（精选10篇）

　　在现在的社会生活中，很多情况下我们需要用到协议，协议具有法律效力，确立某种法律关系。到底应如何拟定协议呢？下面是小编收集整理的联营协议书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

联营协议书（精选10篇）

　　联营协议书 1

　　甲方_____________，所有制性质_____________，地址______________________，经营范围_________________。

　　乙方_____________，所有制性质_____________，地址______________________，经营范围_________________。

　　一、联营组织名称_________________________，地址_________________，联营项目_________________。

　　二、联营方式_____________________________________

　　三、联营机构及职责____________

　　四、投资____________________

　　弥补乙方的直接经济损失的，甲方须继续赔偿乙方。

　　6、在乙方无任何违约行为的前提下，如甲方提前终止协议或停止向乙方发货的，乙方书面催告后七日内仍未纠正的，即构成违约，乙方有权提前终止本协议，与甲方核对帐目并退回剩余货物至甲方指定地点，甲方退还乙方所缴纳的货款押金。乙方并有权向甲方收取违约金人民币壹拾万元整，如该违约金仍不足以弥补乙方的直接经济损失的，甲方须继续赔偿乙方。

　　7、如地震、海啸、塌方、泥石流、闪电、雷电、陨石坠落、台风、洪水、天火、战争、、旅游、瘟疫、飞行器坠落、恐怖袭击败、核辐射、非双方原因的火灾、政令变更等不可抗力因素，导致要协议延迟履行或无法履行的，遇不可抗力的一方应以书面形式通知对方，并于事后两周内向对方提高事件、事故具体说明及证明，经双方协商同意后，可提前终止或暂缓执行本协议，双方互免违约责任。

　　八、协议的法律依据、生效、续签

　　1、本协议以中华人民共和国的法律为依据，不适用于联合国惯例中关于国际货物销售合同的条款。

　　2、本协议经甲、乙双方授权代表签字并加盖公章，且在甲方收齐乙方所缴纳的货款押金后生效，否则乙方逾期缴纳货款押金本协议自动作废。

　　3、任何涉及双方经济往来的事项都需以双方盖章的书面正本文件为准，任何口头及个人约定都视为无效。

　　4、如甲、乙双方合作愉快并有继续合作意向，须于本协议期结束前一个月续签新协议。

　　九、纠纷解决

　　对履行本协议所产生的纠纷经双方协商后不能解决时，双方同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

　　十、协议附件

　　1、本协议的所有附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议且有同等法律效力。

　　2、乙方需向甲方提交必要的资信数据，以下数据，以下数据将作为签订协议的附件;

　　（1）照复印件；

　　（2）税务登记证复印件；

　　（3）法人代表身份证复印件。

　　十一、其他

　　1、本协议未尽事宜双方协商解决，并以另行签订的补充协议为准，补充协议与本雷锋议均具同等法律效力，补充协议与本协议相抵触的，以补充协议为准。

　　2、未经双方书面同意，任一方对本协议的修改，变更无效。

　　3、本协议约定的解除协议的条件成就时，有权解除协议的一方可以解除本协议，解除本协议的通知应采用书面方式，解约通知书一经送达对方，本协议正式解除，解除本协议的情形包括但不限于违约，协议届满、双方协商解除。

　　4、本协议项下甲方的权利和义务（包括收取费用的权利），甲方有权将之全部或部分转让予本协议以外的第三者。本协议项下的权利和义务是仅限于乙方享有及承担的，未经甲方书面同意，乙方不得将之全部或部分转让予本协议以外的第三者，否则视为乙方违约，并依本协议有关约定处理。

　　5、保密：双方对本协议的具体内容负责有保密责任。未经双方事先书面同意，另一方不得将本协议具体内容及其相关内容披露给任何其他本协议以外的第三方。

　　本协议有效其内及其终止后一年内，任何一方均不应相任何其他本协议以外的第三方披露、泄露或提供其从对方取得的商业秘密，包括秘密，包括财务秘密、技术秘密、经营诀窍和（或）其他保密信息和资料（无伦是以书面或是口头或其他形式的信息和资料）

　　违反上述约定的披露方应负违约责任，违约金为人民币贰拾万元，此外，守约方还有权提前终止本协议，就全部直接经济损失向违约方索赔：

　　以下信息除外：

　　（a）在披露之前已公开或非由于违反本协议而可以公开得到的：

　　（b）由任何不负有任何保密义务的'第三方合法披露的：

　　（c）任一方在获披露之前已知悉或在任何时候由其独立开发的：

　　（d）在根据本协议首次披露后五年以上由本协议的任一方披露或合用的。

　　6、履行本协议面发生的通知和送达，皆以书面为准，送达地址以本协议所示或各方另行通知的地址为准。

　　7、本协议部分条款如被有管辖权的人民法院判为无效或不能履行，不影响其他条款的继续有效和可履行。

　　8、本协议取代双方为达成本协议所进行的谈判、协商、会议等形成的会议纪要、备忘录、电话记录、录间、录像、传真等书面或口头协议，为双方所达成的最终文本。

　　9、本协议不构成双方间的合资、兼并、投资入股等经济法律关系，双方确认本协议并未对任一方构成赢利保证，双方仍为独立法人，独立核算，自负盈亏，各付各税。

　　10、双方各自承担其为履行本协议而使用的人、财、物的安全责任，各自负担相应必要的保险费用。

　　11、在合同其内甲、乙双方的债权、债务各自承担。

　　12、本协议不为任何本协议以外的第三方创设义务，不能约束不知情的第三方。

　　13、协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方签约代表：

　　乙方签约代表：

　　联系电话：

　　传真号码：

　　联营协议书 2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方在共同遵守国家相关法律法规和地方政府相关规定的原则基础上,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等规定，本着互惠互利、公平公正的原则，现就建设、运营高科技塔式智能全自动立体停车场(库)项目进行友好联营合作，成立项目公司进行运作。为确定双方的权利和义务，特订立以下协议以资共同遵循：

　　第一条建立合营企业

　　1、协议双方按照中华人民共和国的法律建立合营企业。

　　2、合营企业名称为有限责任公司(最终名称以工商行政管理部门核准为准)，公司地址在武汉市。

　　3、合营企业的一切活动，须遵守中华人民共和国法律、法令和有关条例规定。

　　4、合营企业的组织形式为有限责任公司。

　　第二条经营目的和范围

　　1、协议双方合资经营的目的是：本着加强互利互惠的原则，采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法，提高产品质量，开发新产品，并在质量、价格等方面具有市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资双方获得满意的经济利益。

　　2、合营企业主要采取多元化的经营模式，集合生产制造、管理、维修、销售各环节，在全国各地进行高科技塔式智能全自动立体停车场(库)项目的开发、建设、经营、技术研发和推广，为政府、各行业、企业等提供车辆停泊的、行之有效的解决方案。

　　公司的经营范围为：

　　第三条注册资金与股本结构

　　1、合营企业的注册资本为1500万元人民币，甲方以现金出资，乙方以工业产权(专利技术)、非专利技术等无形资产出资。合营企业将根据公司业务的发展需要，通过增加注册资本或者进行融资的方式，对公司进行投资。公司发展规模，计划为5000万。

　　2、股本结构：

　　(1)甲方：现金出资_________万元人民币，占新公司_______%的股份。

　　(2)乙方：以乙方所合法持有的、拥有知识产权的该高科技智能立体停车场之产品技术和专利，以及其自身所掌握的工程技术等智力成果、技术方案、工业产权、非专利技术等作为无形资产入股公司。乙方以其知识产权出资，协议作价_________万元人民币，占新公司________%的股份。

　　在公司成立时，乙方上述知识产权应转移至新公司名下，由新公司享有该知识产权及其衍生的所有技术成果。乙方作为出资的上述知识产权必须系乙方拥有产权、对他人不构成侵权。且该知识产权在甲乙双方合作期间，必须保持、具有实用性、成熟性、市场竞争力。

　　3、合营企业双方须在项目公司注册、银行开户及前置条件办妥后15天内交付其出资。

　　4、合营企业双方的任何一方向第三方转让其出资额，须经其他协议方同意，经其他协议方同意转让的出资，在同等条件下，其他协议方对该出资享有优先购买权。

　　第四条：公司下设法人代表、董事长、总经理、技术总监、财务总监、营销总监。董事会为公司的最高决策和权力机构，董事会成员和人数由甲乙双方协商确定，董事会中甲方人数应多于乙方人数。甲方委派法定代表人、董事长、总经理，出纳由甲方指派，乙方委派常务副总、技术总监，会计由乙方指派。其中，技术总监指定为黄晓。公司需下设营销部门和生产制造部门以及管理维修部门，对各部门的人员采取面向社会公开招聘。如有单方要推荐工作人员的，该人员在工作中造成的损失，由推荐方承担其相关的责任。具体的经营管理模式和技术相关的事宜以及财务报销制度等详见公司章程。

　　第五条：甲乙双方责权利：

　　甲方责任和义务:

　　1、甲方有按照本协议约定即时足额缴纳出资的义务。

　　2、甲方以对项目公司的出资额为限，承担有限责任。

　　3、甲方在本协议签署之前，有权利知晓乙方用于出资的所有知识产权的情况，并有权利要求乙方保证该知识产权的权属、成熟、市场竞争力。乙方在本协议签署时，应提供详细的该知识产权清单，作为本协议的附件。

　　4、甲方在得知并审阅乙方塔式智能全自动立体停车场(库)的技术资料,批复报告及相关建设文件后,与乙方组成共同开发该项目联合体的公司,出资金投资该项目，甲方有权利对车库范围以外的房地产开发项目享有开发经营权、获得收益权。甲方因车库项目而对周边进行房地产开发所得的税后净利润，应向合营公司支付 10 %的净利润。

　　5、甲方在与乙方合作联营成立后新公司后，乙方应保证甲方自主进行车库周边房地产开发的权利。甲方自主进行房地产开发的资金，并在乙方配合下办理开发建设手续,交纳相应的'开发建设规费，并确保项目资金合法、质量达标、安全保障。

　　6、甲乙双方的税后利润由董事会决定分配方案，留存后备发展资金，然后按股份分配。

　　乙方责任和义务：

　　1、乙方有义务按照本协议的约定，将高科技智能立体停车场的所有技术作为出资，并将该技术成果依据公司法的规定，转移至合营公司的名下。

　　2、乙方将上述知识产权应转移至合营公司名下，由新公司享有该知识产权。另外，在合营公司运作的过程中，与该高科技智能立体停车场相关的所有研发成果，其知识产权属于合营公司所有。

　　3、乙方转让该知识产权后，无权利再向其他任何单位和个人转让该技术。

　　4、乙方负责完成完善塔式智能全自动立体停车场的相关技术论证,专利报批,市场准入资质,立项申报,并得到相关政府部门的批准。

　　5、乙方对已批准立项的停车场(库)项目首先进行成本核算,并向甲方提供详细的核算清单。由项目公司组织进行停车场项目的实施。

　　6、乙方对停车场(库)项目的建设提供全部技术，办理建设过程中所需的各项审批手续和证件,完成建设后的试运行及技术检测和质量验收,并在规定的周期内取得有效合法的建设资质，以确保该项目以及连同一并开发的商(宅)贸项目的顺利实施。

　　7、乙方保证其对入股的技术持有合法所有权，并保证在这些技术投入后不会产生侵权行为及纠纷，否则由乙方承担全责。乙方同时保证其入股技术及技术背景在同行业中的先进性和可行性。

　　8、乙方在新公司经营过程中，负责公司停车场项目的技术安全。由于停车场技术不成熟或技术瑕疵等方面的原因导致的损失，由乙方负责。

　　第六条：特别约定：

　　1、甲方提供所有运作资金及负责公司的整体运作，乙方负责产品研发和技术，甲乙双方各自出社会资源共同进行项目运作，此是双方合作的基础。

　　2、知识产权：在合作期间，与合作经营期间公司相关产品的发明、实用新型、外观设计、开发产品以及相关的知识产权等均属于公司研发技术成果或商业秘密，其知识产权均属于公司。

　　3、合作期间，乙方对该项技术不得跟其他人进行联营，所有的专利和技术均需以公司的名义持有，产品需以公司的名义才能够对外进行招商和出卖。

　　4、甲、乙双方均承诺遵守公司制度以及相关法律规定，在各自岗位权限范围内发挥特长、履行职责和行使职权。

　　5、项目公司成立后，停车场的经营利润和经营风险，由项目公司享有和承担。除此之外，停车场配套设施的开发(包括房地产开发等)，由甲方或其他具备房地产开发经营资质的企业进行，该配套设施的开发经营，其利润风险等，由房地产开发经营企业自行享有和承担，配套设施开发(包括房地产开发)税后净利润的 10%，支付给项目公司。

　　为了上述目标的实现，甲乙双方均同意：在项目公司进行停车场项目立项、取得停车场项目用地之后，项目公司将配合甲方或房地产开发公司进行房地产开发，并配合甲方完成房地产开发所需要的相关手续。

　　第七条：违约责任：

　　(一)以下行为构成根本违约：

　　1、甲乙双方任何一方不按照本协议的约定履行出资的义务。

　　2、任何一方违反竞业禁止规定，或将公司的技术成果(包括乙方入股的技术)、商业秘密或其他知识产权泄漏、披露或让他人使用，或者擅自使用无益于公司的用途，造成公司损失的;

　　3、乙方的该项专利和技术不合法的或者与他人有纠纷的;

　　(二)违约处理:

　　在本协议内容内，任何一方违约，应向对方支付违约金。违约金为人民币_________万元，给对方造成损失的，按实际损失金额进行赔偿。同时，另一方有权解除合同，终止双方之间的合作;

　　第八条：其他

　　1、未尽事宜双方可以签订补充协议另行约定，本协议与补充协议条款内容发生冲突的，以补充协议为准;

　　2、在履行本协议过程中产生的争议，双方应当通过协商解决，不能达成一致的，任何一方均可以向项目公司所在地的人民法院依法提起诉讼。

　　3、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字或盖章后立即生效。

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　法定代表人：

　　签订地点：

　　日期：

　　联营协议书 3

　　甲方：

　　乙方：

　　经济性质：

　　双方本着互惠互利、共同发展的原则，经充分协商，决定联合出资建立公司，特订立本协议。

　　一、联营宗旨、联营项目与经营范围

　　二、联合企业名称：地址：隶属：经济性质：核算方式：

　　三、联合出资方式、数额和投资期限

　　公司投资总额为人民币 _________元。

　　甲方投资总额_________元，占投资总额______%。

　　甲方以下列作为投资：

　　现金： _________元；

　　厂房_________元；折旧率为每年______%；

　　机械设备_________元；折旧率为每年_____%；

　　土地征用补偿费_________元；

　　乙方投资：（略）

　　投资缴付日期：

　　四、联营成员的权利与义务

　　五、利润分配和风险分担

　　六、联营企业的组织机构

　　七、违约责任

　　1、联营成员任何一方未按本协议第三条依期如数缴纳出资额时，每逾期（时间），违约方应向公司缴付出资额的_______%作为违约金。

　　2、由于联营成员任何一方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，除应按出资额_______%支付违约金外，守约方有权要求终止协议，并要求违约方赔偿全部经济损失。如双方同意继续履行协议，违约方应赔偿其违约行为给公司造成的`损失。

　　3、对不可抗力情况的处理。

　　4、履行协议中如发生纠纷，由各方派代表协商解决。

　　八、本协议生效之日，即公司董事会成立之时。公司董事会负责注册登记，开设银行帐户和其他筹建事宜。

　　九、本协议一式份，双方各执一份，公司存一份，协议副本一式份，送各存一份。

　　甲方：（盖章）

　　乙方：（盖章）

　　法定代表人：

　　银行帐户：

　　地址：

　　联营协议书 4

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　根据《中华人民共和国建筑法》和《合同法》等有关法律及行政规定，甲方同意将广西防城港文苑区建筑建设工程由乙方组织机械设备和管理人员进行进场施工：甲乙双方遵循公平、合理、自愿平等互利诚信的原则，为明确双方手权、责、利义务，经双方友好协商一致签订本合同条款如下，供双方共同遵守。

　　１、工程名称：防城港市文苑小区

　　２、工程地点：防城港市内

　　３、工程内容：土建、水电、消防安装工程（包工包料）

　　４、工程量：4栋25加1约5万平方米，

　　５、工程改造价：约：人民币2亿元（以实际结算为准）

　　６、工程取费标准为：提国家相关定额上值取费结算，下浮7％

　　二、双方责任义务

　　１、甲方责任：

　　（1）、甲方负责与业主（开发商）交接办理本工程的'一切合法相关审批文件，手续齐全。

　　（2）负责与业主协调在施工中所涉及的拖欠工程款事宜。

　　2、乙方责任：

　　（1）乙方组织机械设备进行保质、保量、安全施工。

　　（２）、乙方必须在每笔进度款拨付中按时支付下浮的7％给甲方。

　　三、违约

　　1、如果乙方在施工中由于质量问题造成返工所产生的经济损失与甲方无关。

　　2、乙方进场后由于资金问题没能按约定的垫资数额要求中途停工视为违约并支付壹佰万元违约金。

　　四、其它按主合同执行。

　　五、本工程签订时须押合同履约金贰佰万元，签本协议先交纳定金额伍拾万元（500000.00），余下150万元待正签施工合同接到进场通知书之日补够200万元。如签订本协议三个月内乙方不能进场施工的，甲方无条件返还已交纳的伍拾万元连银行利息一起支付给乙方。如乙方接到进场通知不按时进场施工，所交纳的伍拾万元不予退回。

　　六、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，并具有同等法律效力，本协议签字有效。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　20__年__月__日

　　联营协议书 5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方为充分发挥各自资质、技术和施工力量的优势，本着互惠互利共同开发市场的原则，经双方协商特订立如下合同。

　　双方在山东华鲁恒升大氮肥技改项目施工中各自发挥自己的专业优势进行项目合作。

　　1.联营的项目与形式

　　①、甲方持有国家住房和城乡建设部颁发的建筑企业化工石油化工建设施工承包壹级资质，机电总承包壹级资质，壹级锅炉安装资质。乙方持有国家住房和城乡建设部颁发的机电安装工程施工总承包贰级资质，送变电工程专业承包贰级资质，城市及道路照明工程专业承包贰级资质。

　　②、双方合作形式

　　按专业划分，甲方负责资质范围内的工程建设施工，乙方负责资质范围内的工程建设施工。

　　2.执行标准及结算方式

　　①、按设计文件要求进行施工，各自执行国家或行业标准，并按与建设单位签订的合同标准为准。

　　②、主合同由甲方中国化学工程第十三建设有限公司与建设单位签订。

　　③、结算方式

　　按该项目中标文件的承诺的.费率标准或综合单价（如总价合同按报价中的专业分项价格）进行结算。甲方收取5%的项目管理费用。

　　3.资料整理及交工

　　按甲、乙双方所承担的专业范围各自完成自己的资料整理，由甲方统一汇总编档后，按标准交工。

　　4.协作期限

　　以山东华鲁恒升大氮肥技改项目交工、验收和结算后，合同自动解除。

　　5.变更、解除的条件和程序

　　本合同履约过程中，如一方终止合同，应提前30天通知对方，并以书面形式进行终止合同说明。

　　6.其它约定事项

　　①、甲乙双方依据建设单位的施工合同，另行签订对该工程的专项施工合同，进一步确定双方的责任和义务。

　　②、本联营合同未尽事宜，双方另行协商。

　　③、本合同一式肆份，双方各持贰份，甲乙双方委托代表人签字、盖章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　委托代表：

　　_____年____月_____日

　　联营协议书 6

　　____________（以下简称甲方）

　　____________（以下简称乙方）

　　依照甲方与________________（以下称发包人）签订的建设工程施工合同（以下称总包合同），遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就本建设工程施工联营事项协商一致，订立本协议书。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________________

　　2、工程地点：_________________

　　3、工程内容：_________________

　　4、承包范围：_________________

　　5、合同工期：开工日期：_______日；竣工日期：总日历天数_______天。

　　6、质量标准：一次验收合格率达到100％。

　　7、合同价款：__________________________________元整，￥_________________元。

　　二、甲方驻工地代表

　　甲方驻工地代表姓名：__________________________________

　　三、乙方驻工地代表

　　乙方驻工地代表姓名：__________________________________

　　四、甲方责任

　　1、甲方委派相关管理人员，实施对工程的监督管理。

　　2、协助协调乙方与发包人、监理的关系，实行业务对口管理，若发生费用由乙方承担。

　　3、甲方负责____工程施工所需资料、表格，若发生费用由乙方承担。

　　4、甲方对本工程的工期、质量、、文明施工、形象策划等方面，负有指导、监督和职责。

　　5、甲方负责办理进入工程所在地相关手续，费用由乙方承担。

　　五、乙方责任

　　1、严格履行总包合同所约定的全部内容、责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务。乙方在履行本协议约定的内容、责任、义务时，若与总包合同的约定冲突时，执行本协议的约定；本协议没有约定的，应按总包合同约定的条款执行。

　　2、乙方应严格执行甲方有关的管理办法、规定和要求，规范自身的管理行为，有计划、有步骤地开展施工生产活动，严格执行甲方、监理、发包人的指令，确保协议（合同）顺利履行。

　　3、乙方自行负责本工程的施工组织工作，必须严格按照现行国家和地方的施工技术验收规范、质量检验评定标准以及本协议的约定组织施工。

　　4、乙方进场的管理（须持证）人员和主要工种（须持证）人员必须持证上岗。

　　5、乙方自行负责本工程的施工组织设计（方案）、投标报价、工程结算，工程造价已包含实施本工程所需的全部各项费用（含交缴管理费等）。甲方可对上述工作____，发生的费用由乙方承担。

　　6、乙方对工程的工期、质量负责，承担因此而造成的损失和各项罚款。接受并配合甲方、监理、发包人对工程施工中工期、质量的检查、监督、管理，按要求返工、修改，按规定及时处理发生的质量事故，承担经济及法律责任，发生的费用由乙方承担。

　　7、乙方对工程的生产负责，承担因此而造成的损失和各项罚款。乙方应对施工人员进行交底，遵守工程建设生产有关管理规定，严格按标准组织施工，接受并配合甲方、监理、发包人、行业检查人员依法对工程施工中的检查、监督、管理，采取必要的防护措施，消除事故隐患，确保生产。按规定及时处理发生的事故，承担经济及法律责任，发生的费用由乙方承担。

　　8、乙方必须严格按照工程所在地文明施工管理办法和甲方企业形象的各项规范要求实施并承担费用，接受并配合甲方、监理、发包人、____主管部门的监督、检查、管理，保证施工场地整洁符合有关规定，交工前清理现场，达到甲方（发包人）的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。若乙方不能按照甲方企业形象的各项规范要求实施现场管理，在不能满足甲方要求时，甲方可自行完善，其发生的费用由乙方承担。本工程现场达到________级文明工地标准。

　　9、乙方应遵守____有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护等的管理规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　10、乙方自行负责施工现场及工程的、保卫工作。

　　11、工程未交付之前，乙方负责其保护工作，保护期间发生损害，乙方自费予以修复。

　　12、合同履行期间，乙方的专业人员与甲方的专业人员进行各项业务对口（或共同与监理、发包人进行专业对口），未经甲方同意乙方不得直接与监理、发包人发生工作____，与监理、发包人之间的一切技术、经济文件，所有往来函件必须经甲方登记、记录并保管。

　　13、每月（发包人）提交当月完成工程进度统计报表和下月工程进度计划，及时提交其它有关报表。

　　14、乙方负责为甲方（若有约定时应包括监理、发包人）管理人员____办公及生活设施用具，费用由乙方承担。

　　15、按规定及时足额存入和发放农民工工资。不得因甲方（发包人）不能按约定正常支付工程款发生拖欠，若发生拖欠，甲方有权从未支付的工程款中扣除后直接支付，并由乙方承担因此造成甲方的损失。

　　16、乙方必须为自有人员办理人身意外伤害保险、工伤保险和地方____主管部门规定需交纳的其他费用（保险合同及交费票据甲方确认后保留复印件），费用已包含在合同价款内。

　　17、由乙方自行承担工程的垫资及其拖欠工程款的催要，若发生垫资或变相垫资则由乙方自行承担并对由此产生的`风险承担全部责任且不影响甲方利益。

　　18、乙方自行承担发包人不能及时____材料、设备、支付工程款项及其它原因影响工程正常施工（包括工程停建、缓建）造成乙方自身及其甲方的损失。

　　19、乙方只能以自身名义负责本工程项目发生的一切债务，甲方不负连带责任。乙方不得因拖欠他人款项向甲方提出索赔、诉讼。若以甲方名义对外签约雇佣劳务、采购物资、租赁设备而产生的一切后果均由乙方自行承担。

　　20、乙方对其承包的工程项目自负盈亏，甲方不承担盈亏责任。

　　21、因经济等纠纷产生的或诉讼案件所发生的赔偿性经济支出和其它经济支出由乙方承担。

　　22、承担本工程发生的应由甲方对发包人承担的全部责任和义务，承担本工程保修及保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。

　　六、工程价款确认和支付、管理费用和其它

　　1、本工程乙方向甲方上缴管理费（不含应缴税费）为工程造价的应缴税费由甲方代扣代缴。

　　2、应缴税费包括本工程所须缴纳的国家规定的各种税金、工程招投标期间的费用、以甲方名义交付的进驻工程所在地必须发生的地方____及其有关部门的各项收费，规定以外的各项收费和摊派费用。

　　3、施工现场企业形象策划及其实施的费用、临时设施（包括甲方、监理、发包人）的费用由乙方承担。

　　4、为顺利实施完成本工程的施工任务，其过程中发生的经营（招待）费由乙方承担。

　　5、甲方派驻现场管理人员的工资（不含“五险一金”每人每月_________元，包括享受节假日探亲期间）、享受探亲假的往返路费由乙方承担，因工程出差（包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款）所发生的费用由乙方承担。工程完工后甲方派驻现场管理人员仍需滞留现场配合乙方参与结算、整理竣工资料时，其工资仍由乙方承担（标准同上），因工程出差（包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款）所发生的费用仍由乙方承担。甲方派驻现场管理人员的通讯费用由乙方承担。

　　6、甲方派驻现场管理人员的“五险一金”由乙方承担（每人每月且随甲方交缴额度的变化调整）。

　　7、管理费及其税费的交缴：甲方收到发包人拨付的工程款，扣除管理费、应缴税、费、经营（招待）费用、派驻现场管理人员的工资、“五险一金”以及其它应扣、缴（交）的费用后及时向乙方支付，工程完工时收取____部管理费，竣工结算一经确定，甲方即按结算价款一次调整结清收取____部管理费。

　　8、（也可明确）工程价款的支付：何时、何额度及其总额控制。（或按总包合同约定）

　　9、每次支付工程款时，必须按照甲方规定的程序，由主管施工员（工长）签署完工（竣工）验收单并经相关人员、项目经理审核确认或由甲方派驻工地代表直接签署完工（竣工）验收单，经甲方主管部门、主管领导审核确认批准后方能（生效）支付。

　　10、支付工程款时乙方必须出具合法有效票据，乙方应在甲方的监督下合理使用工程款，不得挪作他用，以确保工程施工需要。

　　11、甲方每次向乙方支付工程款时其额度不超过已完成合格工程价款（发包人支付）的_______%（其中预留工期、质量、、文明工地保证金各_______%），当工程竣工后或确认满足本协议约定的工期、质量及达到________级文明工地时，且未发生事故，分别支付预留的工期、质量、、文明工地________％的工程款（保证金）。

　　12、甲方只有在收到发包人相应的工程款（保修金）后才能向乙方支付工程款，非甲方原因不能向乙方支付工程款（保修金）时，乙方不能采取诉讼、仲裁等方式催收且须保证连续施工。

　　七、乙方采购材料

　　1、本工程的材料（发包人供应的除外）由乙方自行采购。乙方必须按照发包人及设计和有关标准要求采购，并____产品合格证明，对材料质量负责。

　　2、材料在使用前，乙方应按要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。

　　八、竣工验收及结算

　　1、工程竣工验收报告确认________天之内，乙方向甲方（发包人）____完整的竣工资料________套，竣工资料必须符合发包人和工程所在地档案管理部门的规定和要求，并承担因自身资料不合格或不及时____所造成的损失。

　　2、甲方依据经发包人确认的工程竣工结算报告（书），按实与乙方进行工程造价的结算。

　　九、质量保修

　　1、乙方承包的工程内容均属保修范围，保修期限为甲方与发包人签订的建设工程施工合同的保修期。

　　2、保修金额为工程价款的满后返还乙方。若在保修期内出现质量问题，乙方在接到通知后________天内派人无偿修理，发生紧急抢修事故应立即到达事故现场抢修，否则甲方（发包人）可委托他人修理，其费用在保修金中扣除，不足部分由乙方交付。由乙方承____修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。

　　____、违约责任

　　1、乙方不能严格总包合同所约定的全部内容、甲方的责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务，在施工中无法保证其对工期、质量、、文明施工的有效管理和顺利实施，损害甲方形象，甲方有权收回工程，终止协议，另行组织他人施工，其造成的损失由乙方承担。

　　2、对不服从甲方（监理、发包人）管理的乙方施工人员，甲方有权提出处理意见直至将其清出现场。

　　3、乙方不得将工程转包给他人，否则产生的一切后果均由乙方自行承担。

　　____一、争议

　　1、甲乙双方在履行协议中发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。调解不成的，双方约定向提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

　　（1）单方违约导致协议确已无法履行，双方协商停止施工；

　　（2）调解机构要求停止施工，且为双方接受；

　　（3）仲裁机构要求停止施工；

　　（4）法院要求停止施工。

　　3、或者不列争议，在其它内列：本协议实施过程中发生争议，双方当事人应及时协商解决。

　　____二、其它

　　1、本工程需向发包人交缴工程保证金（投标保证金、履约保证金、维修保函）、发生垫资或变相垫资需求、以抵顶房产方式进行结算付款等事宜，均由乙方负责并承担风险责任及其经济损失。工程竣工后，甲方协助乙方办理有关款项清收、房产抵顶手续。

　　2、本协议未尽事宜，均以甲方与发包人签订的总包合同中的有关条款为准，或另行签订补充协议，作为本协议的附件，与本协议具有同等效力。

　　3、（在协议实施过程中发生争议，双方当事人应及时协商解决。）

　　4、本协议自双方签字盖章后生效。在竣工结算，甲方（发包人）支付完工程价款（不含保修金）后除有关保修条款仍然生效外，其余条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

　　5、本协议正本两份，双方各执一份。副本两份，双方各执一份。

　　甲方（盖章）_________________

　　住所：_________________

　　法定代表人：_________________

　　委托代理人：_________________

　　____：_________________

　　开户银行：_________________

　　账号：_________________

　　____：_________________

　　_________年_________月_________日

　　乙方（盖章）_________________

　　住所：_________________

　　法定代表人：_________________

　　委托代理人：_________________

　　____：_________________

　　开户银行：_________________

　　账号：_________________

　　____：_________________

　　_________年_________月_________日

　　联营协议书 7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方经平等、友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的规定，就双方合作建立____电子商务网上商城______第三方电子商务____渠道（以下简称网上合作____）的运营外包达成如下协议，并愿意在此基础上双方共同遵守，精诚合作，互相支持，共同发展。

　　1、合作内容：甲方是拥有包括品牌、设计、生产、经销及零售实体。

　　乙方是一家专注于从事面向____的电子商务（b2c）外包运营的公司，乙方以自身的技术实力和在电子商务方面的运营经验和能力，双方合作运作以____甲方拥有的品牌商品为目的的电子商务____。

　　2、合作条件：甲方品牌在互联网上的商标使用权，商标使用权再授权，以及产品的分销权、零售权。

　　乙方拥有建设并运营面向最终____的电子商务网上商城（b2c）的能力。

　　3、合作方式：甲方通过互联网等非线下实体店铺的形式向最终________可授权的品牌商品，乙方为甲方该项业务____外包运营，该外包运营包括网店建设、网店运营、____推广、客户、收款结算等。

　　乙方负责，物流配送、甲方授权乙方在淘宝、拍拍____的网络____经营权，甲方授权乙方开立品牌淘宝、拍拍的专卖店。除上述甲方明确授权的网站外，乙方不得在其它网站经营甲方的品牌。双方建立电子商务战略合作关系。甲方并按本协议第三章的约定向乙方支付建设及运营费。

　　4、合作区域：中国。

　　5、合作及授权期限：自本协议签订之日起至_____年___月___日。

　　6、甲方权利及义务

　　（1）甲方保证在互联网上所____商品的合法性，并对所____的所有产品承担所有责任，包括并不限于知识产权、产品质量等。

　　（2）甲方制定网上合作____的产品零售指导价格。乙方承诺不以低于甲方零售指导价的价格____。甲乙双方共同制定面向会员的促销原则，乙方可在该原则下制定促销计划，经甲方书面同意后方可执行具体促销计划。

　　（3）甲方负责____网上合作____所售商品并保证稳定的库存。

　　（4）甲方应向乙方____为建设网上合作____所需要的有关产品图片、信息、介绍、市场及宣传等文档内容；甲方负责协助办理网上合作____经营许可的各种资质。

　　（5）甲方有义务依照双方共同制定的客户规范对网站____的产品进行退换货处理。

　　7、乙方的权利及义务

　　（1）乙方拥有非甲方____的网上合作____的后台信息系统、操作规范等的知识产权。

　　（2）乙方应确保乙方运营的网上合作____的信息系统性能满足合作需要的技术规范。

　　（3）乙方不得____下____甲方____的货品。

　　（4）乙方保证妥善保管代销货品。在乙方保管期间发生的货物灭失或毁损（不包括不可抗力造成的）由乙方承担全部的损失。

　　（5）乙方负责网上合作____的网店设计、网店建设、网店运营、网店推广、________。

　　（6）乙方应于每周结束的次日，每月结束的三日内，每年结束的次月10日前向甲方____每周、月、年的____报表、____分析、退换货分析、当前库存数据分析以及客户浏览记录和________分析。

　　（7）乙方应在甲方书面批准的市场推广方式内开展推广活动。

　　（8）乙方负责第三方网上商城的日常推广、节庆等特殊促销活动的策划及实施，但需得到甲方书面批准。

　　（9）除本合同明确授权外，乙方不得在其它场合使用品牌，不得再授权其它单位网络经营品牌。乙方不得____任何假冒或仿冒品牌的产品，不得做出任何侵害品牌的知识产权的行为，否则甲方有权立即单方解除本合同，乙方应承担相应的违约及侵权责任并赔偿甲方由此所遭受的实际损失。

　　（11）乙方在____活动中不得损害国家利益、社会公共利益、____权益和他人合法权益，也不得损害甲方权益，不得做出有损品牌形象的行为，否则由此产生的责任概由乙方自行承担，并且甲方有权单方解除本合同。

　　8、网店建设费及收益分配

　　（1）甲方须向____开具商品____发票。

　　（2）甲方因在合同签订日支付_____元给乙方作为，网店____建设费（图片拍摄图片优化网店整体设计等）。

　　（3）甲方同意乙方提取甲方产品的____佣金作为收益。

　　佣金：甲方同意乙方从实际____出去的甲方产品零售指导价格中提取____比例的佣金作为乙方的外包报酬。佣金=实际____出去的产品的零售指导价格×15%的佣金比例。

　　（4）配送与结算

　　1）关于商品的物流配送方式双方约定：由甲方负责仓储和对____的发货。产品的`所有权在____给____之前均属于甲方所有，乙方不享有产品的所有权。

　　2）乙方在客户时接到客户反映发现有甲方多发、错发的货物的，应做好详细记录，同时应立即通知甲方。

　　3）甲方将按照《中华人民____产品质量法》、《中华人民________权益保护法》及其它法规、部门规章和国家强制性标准的规定，对存在质量问题的售出商品____无条件退换货，对非商品质量问题（商品不影响二次____）的售出商品____7日内可退换货、15日内可换货。甲方通过乙方售出的商品，由乙方代表甲方为____用户完成上述售后。

　　4）双方以自然月为对账结算周期，乙方财务人员应于每月10日前向甲方出具上一对账单周期实际发生的结算金额对账通知单，甲方在收到乙方对账通知单5个工作日内将对账通知单回执返回至乙方。如甲方对乙方____的对账单有异议，双方可通过对账方式进行核对。双方对结算对账单确认无误后3个工作日内，乙方应在每月15日至20日期间向乙方账户汇入上月的佣金。

　　（5）乙方向甲方快递对账及相关资料等快递费用及运输费由甲方承担。

　　9、商业保密条款

　　（1）商业秘密：任何一方公开或未公开的任何技术信息和经营信息，包括但不限于：产品计划、____计划、奖励政策、客户资料、财务信息等，以及非专利技术、设计、程序、技术数据、制作方法、资讯来源等，均构成该方的商业秘密。

　　（2）保密：双方对在本协议下知悉的另一方的任何商业秘密均负有保密义务，任何一方在任何时候均不得向第三方披露另一方的商业秘密，非经另一方书面许可不得向任何第三方泄露。任何一方违反本条规定的，应全额赔偿另一方因此遭受的全部直接和间接损失。如果损失难以计算，则按3万元计算。

　　（3）本协议终止后至少3年内，双方仍然负有本条款项下规定的保密义务。

　　10、违约责任

　　（1）甲乙双方任何一方严重违反本协议，造成本合同约定的合作业务无法经营或由于一方不履行本协议规定的义务、经通知纠正后15日内仍未纠正的，视作根本违约，守约方有权解除本协议。如双方同意继续合作，违约方仍应赔偿守约方的经济损失。

　　（2）乙方保证所____的技术设备的正常运作，如____因乙方技术设备原因给____造成相关损失，由乙方承担所有责任。

　　（3）如因为不可抗力导致技术故障，进而影响的不能履行或履行延误，从而导致____理解错误而造成的任何损失，双方均不负责任。

　　（4）不可抗力：在合作期间，由于地震、台风、水灾、火灾、战争或其他不能预见并且对其发生和后果不能防止和避免的不可抗力事故，致使协议的履行直接被影响或者不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况电报通知对方，并应在____五天内____事故的详细情况及协议不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事故对协议的履行的影响程度，由双方协商决定是否解除协议、或者部分免除履行协议的责任、或者延期履行协议。

　　（5）乙方逾期支付货款的，应承担逾期付款金额每日千分之三的违约金，超过____五日仍未支付的，甲方有权解除本协议。但因为对方过错所致支付延迟，则支付方不承担此违约责任。

　　11、争议解决方式

　　（1）一切由执行合同引起或者与合同有关的争议，均应友好协商解决，协商不成时应向乙方所在地人民法院起诉。

　　（2）本合同未涉及的部分，均按《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的有关规定执行。

　　12、协议的生效、终止及其他

　　（1）本协议自双方授权代表签字、盖章之日起正式生效，有效期一年。协议期满前一个月若双方均未以书面形式提出异议，则本协议自动延期一年，延期期数没有限制，直到双方提出异议为止。

　　（2）若本合同终止或解除后双方不再续签新的合同的，则乙方应在合同终止后的7日内清除完毕网站上的所有品牌标志和____宣传，并将甲方产品和其它属于甲方的财产完好地归还甲方。并且，乙方不得向甲方收取任何费用。

　　（3）对本协议内容做出的任何修改和补充应为书面形式，由双方授权代表签字后成为协议不可分割的部分。

　　（4）本协议一式_____份，均具同等法律效力，双方各执两份为凭。

　　（5）本协议未尽事宜，须经双方另行协商并签署书面文件，与本协议具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）

　　_____年____月____日

　　乙方（盖章）

　　_______年____月____日

　　联营协议书 8

　　甲方：________

　　乙方：________

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：________

　　2、工程地点：________

　　3、工程内容：________

　　二、承包内容：

　　1、工程量乙方按甲方____的中标价为________（小写：________），甲方收取管理费___%,若结算工程量超出合同工程量，其超出合同工程量部分甲方收取___%的管理费。

　　2、甲乙双方各负责税金50%；若结算工程量超出合同工程量，超出合同工程量部分税金由乙方支付。

　　3、乙方承包范围按业主____的图纸范围、中标分部、分项清单中所包含的全部内容。

　　4、乙方必须按业主____的`设计施工图纸及技术规范进行施工，保证按时、按质完成本工程分部分项任务。工程质量达到合格，并通过业主竣工验收。

　　三、甲方责任

　　1、在施工前甲方应协调业主做到水通、电通、路通到施工现场，协助乙方签证工程量及一切事项。

　　2、不可抗拒的自然灾害损失，甲方协助乙方与业主补偿。

　　3、工程竣工后，达到验收条件，甲方在15日内协调相关单位进行验收，并协助办理结算。

　　四、付款方式

　　1、针对本工程量大、时间紧，在乙方签定合同起30天内，乙方支付工程保证金人民币为贰佰万元整（小写：2014000.00元），在管理费中扣除。

　　2、根据乙方实际完成工程量，每月28日前报量进度款，工程款到甲方账户后7天内除扣管理费后支付给乙方。

　　3、甲方支付乙方工程款时，甲方在工程款汇中代扣代缴税金。

　　五、施工工期为180天，以开工令下发当日算起，若工期延误，乙方承担一切责任。

　　六、乙方需为施工过程中的负全责。

　　七、未尽事宜经双方协商解决，协商解决不了的送相关法律部门仲裁。

　　八、本合同双方应共同遵守履行，中标分部、分项工程量清单附后双方签字盖章。

　　九、本合同一式肆份，双方各持两份。

　　甲方：________

　　乙方：________

　　________年________月________日

　　联营协议书 9

　　联营出租方（甲方）

　　联营承租方（乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方在平等，自愿，公平和诚实信用的基础上，经多次友好协商，共同达成如下联营出租协议：

　　一、甲方将位于昆区鞍山道步行街中段、钢铁大街二十八街坊大中4栋7号商业用房一间（两层，面积147.15平方米）联营出租给乙方经营蜘蛛王鞋业使用。

　　二、租赁期限为三年，（从2010年4月8日）起至（2013年4月7日止）

　　三、每年的租金按10%上浮。第一年租金为25万元整，（从2010年4月8日）起至（2011年4月7日止）第二年的租金为275000元，第三年的租金为302500元，每年一次性上交给甲方。乙方在合同期内应交纳甲方5000元合同保证金，每下一年的租金需提前2月一次性付清给甲方。

　　四、乙方在经营过程中亏赢自负，一切经营费用自负承担责任，如退房应提前三个月通知甲方，否则造成甲方的一切损失由乙方负责。

　　五、甲方的权利与义务：

　　1.按时收缴费用

　　2.不得干扰乙方的正常经营活动

　　3.甲方除不可抗力因素外不得无故终止本协议（政府拆迁属于不可抗力因素）

　　六、乙方的权力与义务：

　　1.乙方在经营销售当中需按照国家及地方有关规定执行，不得与消费者斗殴，问题严重不改正者给甲方造成不良影响，视为违约，甲方有权解除协议。

　　2.经营期间发生的一切费用（包括工商，税务，环保，卫生，水电，采暖，消防等由乙方支付不得托欠）

　　3.经营期间不得转租，转让，转借，抵押或担保并爱护屋内的设施。

　　七、乙方不得擅自改造房屋的'结构，因经营需要对房屋进行维修，装饰的一切费用乙方自行承担，乙方所有装修装饰增添的不动产归甲方所有，动产归乙方所有，同时，乙方负责门前三包。

　　八、为确保甲乙双方的人身财产安全性，乙方须将联营出租用房，财产等向保险公司投保，保费由乙方承担。如乙方不履行此项条款而发生损失，由乙方承担并出资负责修复。

　　九、违约责任：

　　1.乙方不按时向甲方缴纳租金或违反上述约定，甲方有权单方终止协议，并收回房屋，同时乙方应承担一切经济损失。

　　2.如果甲方违约，甲方负责乙方的一切经济损失。、

　　十、如甲方违约，除返还保证金外赔偿违约费和装修费50000元。

　　十一、双方须共同遵守上述条款，如有一方违约造成的损失由违约方负责，另一方有权终止合同。

　　注：本协议未尽事宜双方可另行协商，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　_______年____月____日

　　联营协议书 10

　　甲方：

　　乙方：

　　经济性质：

　　双方本着互惠互利、共同发展的原则，经充分协商，决定联合出资建立公司，特订立本协议。

　　一、联营宗旨、联营项目与经营范围

　　二、联合企业名称：地址：隶属：经济性质：核算方式：

　　三、联合出资方式、数额和投资期限

　　公司投资总额为人民币 _________元。

　　甲方投资总额________元，占投资总额 _______%。

　　甲方以下列作为投资：

　　现金： ________元；

　　厂房 _________元；折旧率为每年_______%；

　　机械设备 _________元；折旧率为每年 _______%；

　　土地征用补偿费 _________元；

　　乙方投资：（略）

　　投资缴付日期：

　　四、联营成员的权利与义务

　　五、利润分配和风险分担

　　六、联营企业的`组织机构

　　七、违约责任

　　1、联营成员任何一方未按本协议第三条依期如数缴纳出资额时，每逾期（时间），违约方应向公司缴付出资额的_______%作为违约金。

　　2、由于联营成员任何一方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，除应按出资额 _______%支付违约金外，守约方有权要求终止协议，并要求违约方赔偿全部经济损失。如双方同意继续履行协议，违约方应赔偿其违约行为给公司造成的损失。

　　3、对不可抗力情况的处理。

　　4、履行协议中如发生纠纷，由各方派代表协商解决。

　　八、本协议生效之日，即公司董事会成立之时。公司董事会负责注册登记，开设银行帐户和其他筹建事宜。

　　九、本协议一式份，双方各执一份，公司存一份，协议副本一式份，送各存一份。

　　甲方：（盖章）

　　乙方：（盖章）

　　法定代表人：

　　银行帐户：

　　地址：

【联营协议书】相关文章：

联营协议书02-28

联营借款合同01-23