建筑工程分包协议书

时间：2022-06-22 12:00:09 协议书我要投稿

建筑工程分包协议书

　　在充满活力，日益开放的今天，我们用到协议的地方越来越多，签订协议能够较为有效的约束违约行为。什么样的协议才是有效的呢？下面是小编帮大家整理的建筑工程分包协议书，仅供参考，大家一起来看看吧。

建筑工程分包协议书

建筑工程分包协议书1

　　合伙人：______________(以下简称甲方)合伙人：______________(以下简称乙方)

　　甲、乙双方经平等协商，就合伙承包________________工程事宜，达成如下一致，供各方信守。

　　一、合伙宗旨在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。

　　二、合伙经营项目和范围合伙项目以________________公司中标合同确认的项目内容及范围为准;甲、乙双方合伙承包的项目，对外以________________公司名义出现。

　　三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。

　　四、出资额、方式及比例

　　1、甲方以现金出资，出资额为人民币_____________万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例_____________%。

　　2、乙方以设备出资(含当地协调社会关系)，占_____________%。

　　五、盈余分配与债务承担

　　1、盈余分配，以出资为依据，按比例分配;

　　2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。

　　六、退伙合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙;退伙需经对方同意，方可实行;未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

　　七、权利与义务

　　1、甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时，甲方参与合伙项目的日常管理;

　　2、乙方负责项目的'工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理;

　　3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项。

　　八、禁止行为

　　1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;

　　2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。

　　九、合伙期满合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。

　　十、纠纷解决合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

　　十一、生效及补充

　　1、本协议自各方签字后生效，各方各执一份;

　　2、未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。

　　甲方：

　　乙方：

　　________________年______月__________日____年____月____日

建筑工程分包协议书2

　　总承包单位（__方）：————————————公司

　　__分包单位（乙方）：————————————————公司

　　为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“以人为本”的安全管理理念，切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程，加强安全管理，减少伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。

　　一、工程名称：

　　分包内容：

　　二、责任期限：自___年____月____日至___年____月____日

　　三、__方责任

　　1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策，监督分包方各项安全生产制度和措施的落实，对本工程的安全生产负总责。

　　2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案，对分包方的安全生产管理进行监督检查。

　　四、乙方责任

　　1、认真履行安全生产职责，自觉接受__方对安全生产的`监督管理，遵守当地行业主管部门安全生产方面有关管理规定，执行__方在安全生产方面的规章制度，服从__方的安全生产管理，对本分包工程项目的安全工作负责。

　　2、施工现场应配备专职安检人员和__人员进行现场监督，及时消除施工过程中的不安全因素。

　　3、加强对现场从业人员的安全教育与培训，作业前应针对分包工程项目特点进行再教育，提高从业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患，保__作业环境的安全。现场从业人员未经安全生产教育培训合格，不得上岗作业。特种作业人员必须持__上岗。

　　4、根据本分包工程项目的特点，负责编制专项安全施工方案，采取必要的安全防护措施，并根据施工进度有针对__地进行安全技术交底。交底要交到所有作业人员，并严格履行签字手续。

　　5、提供的防护设施及施工设备，应符合国家及行业标准。

　　6、对__方的安全防护设施不得随意拆除，需拆除的必须书面报__方批准。

　　7、必须使用__方推荐的安全防护用品、劳动保护用品及安全设施，严禁购买假冒伪劣产品；并监督、检查从业人员是否按规定正确佩戴、使用劳动保护用品。

　　8、执行__方的职业健康安全制度，为现场从业人员提供符合国家规定的职业安全卫生条件，防止和减少职业危害，加强对女职工的劳动保护，严禁使用未成年工和年龄超过55周岁的作业人员。

　　9、施工现场生产安全事故发生后，应当立即上报__方并按有关规定组织调查处理。

　　10、因乙方安全管理不善、不服从管理或作业人员违章__作导致生产安全事故发生的，其责任和由此发生的费用由乙方承担。

　　五、生产安全事故责任裁定

　　生产安全事故的责任裁定由__方安全管理部或当地建设行政主管部门负责，任何一方对裁定结果不服的，可向工程所在地有管辖权的__法院起诉。

　　六、其他：（根据分包工程特点约定）

　　__方：（章）乙方：（章）

　　代表人：代表人：

　　签订日期：___年____月____日

建筑工程分包协议书3

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　依照《中华人民共和国法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：________________

　　二、工程地点：________________

　　三、分包工程范围及工程量（附预算书）

　　四、分包工程期限________年____月____日开工，________年____月____日竣工。

　　第二条工程结算

　　第三条工程质量

　　甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

　　第四条安全生产

　　一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

　　二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决。

　　三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

　　第五条生活管理

　　一、乙方工人进场后，食宿问题由乙方自理。

　　第六条分包工程人工费单价

　　第七条材料管理

　　活完料净，保持现场整洁。

　　第八条施工机具

　　一、大型工具由乙方负责。

　　二、手工操作工具，由乙方负责。

　　第九条现场管理

　　一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，保证施工顺利进行。

　　二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作。

　　三、分包人员要保持相对稳定。

　　第十条违约责任

　　一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的.损失，乙方应予赔偿。

　　二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

　　三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。

　　四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。

　　第十一条附则

　　一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第（____）项解决：（1）向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，（2）向人民法院起诉。

　　二、本合同一式__份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送____备案。

　　三、要求鉴证（公证）的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。

　　四、双方商定的其他条款：

　　第十二条合同附件及有效期

　　一、合同附件：

　　1、工程预算书；

　　2、略

　　二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。

　　甲方：______________乙方：______________

　　日期：______________日期：______________

建筑工程分包协议书4

　　工程承包人：（施工总承包人或专业工程承/分包人）

　　（甲方）：

　　代表人：

　　通讯地址：

　　联系电话：

　　劳务分包人（乙方）:

　　资质证书号码:

　　发证机关：

　　资质专业及等级：

　　复审时间及有效期：

　　通讯地址：

　　联系电话：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　第一条工程概况及承包工作内容

　　1、工程名称：

　　2、工程概况：

　　3、分包工作内容：

　　4、范围包括：

　　5、工程监理单位（全称）：

　　6、工程质量标准：

　　第二条

　　作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。

　　第三条合同工期

　　1、开工日期：________年___月___日开工。

　　2、竣工日期：________年___月___日竣工。

　　3、总工期为：日历天______天。

　　4、阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。

　　第四条承包方式与工程造价

　　1、承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。

　　2、工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。

　　3、本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外，其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作，不再另行计价。

　　4、工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的'且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。

　　5、本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不可抗力，双方协商解决（不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情）。本工程营业税、城市建设维护税及教育费附加由甲方代交，其他税费由乙方自行负责缴纳。

　　第五条合同价款的结算和支付

　　1、结算、决算资料：

　　①发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

　　②承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。

　　③有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

　　2、合同价款的结算和决算：

　　①发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。

　　②工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。

　　3、合同价款的支付：

　　①合同价款分期支付：在________年___月___日付款_______元，在________年___月___日付款_______元。

　　②分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80％，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。

　　③合同价款的支付必须以银行转账的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。

　　④办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。

　　甲方：乙方：

　　日期：年月日日期：年月日

建筑工程分包协议书5

　　总包方(甲方):

　　分包方(乙方):

　　为加强施工现场安全管理,保护职工的人身健康安全和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、及《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　分包内容（范围）：

　　分包方式：

　　二、工期：

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　三、安全生产：

　　1、分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位（法人单位）的委托书，分包与其资质相符在授权书范围内的工程的经济组织。

　　2、分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定以及其它有关安全生产的法律、法规、规范、标准和各项管理规定，能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。

　　3、分包方必须学习、掌握、并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。

　　4、分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。

　　5、分包方必须执行“三级”安全教育制度，项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。

　　6、分包方必须执行安全检查整改制度和安全技术交底制度。

　　7、分包方必须接受总包方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。

　　8、分包方必须执行安全防护设施、设备验收和检查制度。

　　9、分包方自带的施工机械设备，必须符合国家标准规定，且机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、有效。

　　10、分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品，并能正确佩戴和使用。

　　11、分包方必须执行“因工伤亡事故报告制度”，如分包方施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向总包方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护好事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照，不准破坏事故现场。分包方必须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证。

　　12、分包方必须承担因分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。

　　13、分包方有权拒绝总包方的违章指挥。

　　14、分包方发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，分包方必须做好事故的善后处理工作，当总包方对事故发生负有一定管理责任时，总包方应积极协助分包方作好善后处理工作。

　　15、总包方对分包方提出的隐患和问题，分包方应在三日内按照“三定”原则进行整改，如不按期整改或拖延不改，甚至在此期间发生了安全事故，一切经济损失和责任由分包方承担。

　　16、总包方有权监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为，对不服从管理的`有权令其停止作业。

　　17、总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育和安全交底情况。

　　18、分包方所使用的务工人员必须是经当地建委注册、备案、各种证件齐全、审查合格的人员。作业人员作业前必须经过三级安全教育、考核合格的合法务工人员。分包方不准私招乱雇和使用残疾、呆傻、未成年人员进入现场进行作业。如违反所发生的一切后果由分包方全部承担。

　　19、分包方进场后要及时的与总包方签定安全生产协议书、消防协议书、临时用电协议书、环保协议书，并出具分包方企业资质证书、营业执照、安全生产许可证、职工花名册以及其他有关手续报总包方备案。

　　20、分包方人员只允许在分包工程施工范围内进行作业，不准超出承包范围，分包方人员在现场、上下结构行走时不走指定安全通道或楼梯，违反现场安全管理规定，私拆乱改各种安全防护设施，随意动用触摸各种电器、机械设备，误闯、误入不安全区域和危险部位，造成自己人员或其他人员伤亡的，分包方应承担一切责任，总包方不承担任何责任。

　　21、分包方承担的分项、分部工程范围内的安全防护设施、电器设备、机械设备、用电设备等未达到安全要求或防护不到位、存在缺陷等原因所造成的对自己人员或其他人员伤害的，一切经济损失和造成事故的后果以及全部责任由分包方负责承担。

　　四、违约：

　　1、达不到约定条件的，总包方一经发现，可要求分包方立即进行整改和补充完善，分包方应按总包方要求进行整改和补充完善，直到符合约定条件。

　　2、因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担违约责任和经济支出。

　　五、争议：

　　当总包、分包方发生争议时，可通过总、分包双方上级主管部门协商调解，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。

　　六、本协议书在双方签字盖章后立即生效。

　　七、本协议书一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

　　总包方：（盖章）分包方：（盖章）

　　负责人：负责人：

　　年月日年月日

【建筑工程分包协议书】相关文章：