【精选】房屋协议书范文集合8篇
随着社会一步步向前发展，大家逐渐认识到协议的重要性，签订签订协议是最有效的法律依据之一。一般协议是怎么起草的呢？下面是小编收集整理的房屋协议书8篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
房屋协议书 篇1
立互易房屋协议人_________（以下简称甲方）同_________（以下简称乙方），兹为房屋互易，经双方同意缔结协议条件如下：
第一条 甲方将其所有后列第一标示不动产房屋壹栋与乙所有后列第二标示不动产房屋壹栋彼此互易约诺。
第二条 前条互易标的物连同有关学历证件于协议订立同时互相点交清楚，并限于一个月内会同向有关机关输过户手续，各不得怠慢或刁难等情况。
第三条 本件互易甲方愿补贴乙方人民币_________元整，即日乙方凭收据确实向甲方如数亲收足讫。
第四条 本件互易标的物各方确认为自己所有做主与他人毫无瓜葛，日后如有第三人主张权利或发生障碍时，出易人应出来抵御排除一切障碍不得有使他方蒙受损害。
第五条 出易人各保证其出易标的物未经与他人预约买卖及供为任何债权的担保等瑕疵在前为碍，倘有是情出易人除应即为理清外并应负赔偿损害的责任。
第六条 如违背前面二条协议时，对方除可依债务不发行的规定行使权利外并可追究其责任。
第七条 关于互易标的物应负的`课征如税金会费或其他负有债务时出易人各应负责即为缴纳或理清。
第八条 本互易诸费除协议代书料印花税费对半负担外，对于过户一切费用于受易人各自负担。
第九条 本件互易成立后应于一星期内双方会同向税捐稽征机关，早报各项税款手续各不得刁难推诿。
第十条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第_______种方式解决：
（一）提交______________仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
第十一条 其他约定事项：_______________________________________
第十二条 本件互易标的物如下：
第一标示（甲方所有部分）
一、坐落：_______市_______地号、面积：_______平方米
二、门牌：_______市_______路_______号共贰层楼房一栋。
三、面积：一楼：_______平方米。
二楼：_______平方米。
以上所有权全部先将有关产权登记各证件及平面图于本合同日交与乙方收执营业。
第二标示（乙方所有部分）
一、坐落：_______市_______地号、面积：_______平方米
二、门牌：_______市_______路_______号共贰层楼房一栋。
三、面积：壹楼：_______平方米。
贰楼：_______平方米。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份为凭。
甲方：_________（签章）
________年_____月____日
签订地点：_____________
乙方：_________（签章）
________年_____月____日
签订地点：_____________
证人：_________（签章）
________年_____月____日
签订地点：_____________
房屋协议书 篇2
编号：
甲 方：民权县国强房地产开发有限公司
代表人： 联系电话：
乙 方： 身份证号： 联系电话：
为确保甲乙双方于20xx年 月 日签订的编号为
《房屋拆迁安置补偿协议书》的履行，甲乙双方本着公平、公证、诚实信用的原则进行协商，现就甲方提供商品房对乙方进行安置问题，达成如下协议：
第一条 经甲乙双方核实后确认，乙方原来被拆迁的房屋坐落于 。房屋结构 ；层数 层；总建筑面积 ㎡。其中主房建筑面积 ㎡（砖混结构 ㎡、砖木结构 ㎡）；配房建筑面积 ㎡（砖混 ㎡、砖木 ㎡）。房屋用途为 ；其中商业 ㎡、住宅 ㎡。房屋建筑规划许可证号 ；土地使用证号： ；房屋产权证号： 。
第二条 乙方根据原《房屋拆迁安置补偿协议书》的约定，选择以产权置换的方式进行房屋置换，根据协议约定，甲方应向乙方
提供位于民权县人民路南侧 ㎡的商住楼房。
现乙方自愿根据原《房屋拆迁安置补偿协议书》签订的顺序编号挑选甲方提供的置换楼房。其自愿挑选的置换楼房是位于人民路南侧 ，第 层 户，面积 ㎡的商品楼（房屋面积以房产部门实际测量及相关文件为准）。
第三条 乙方可以选择拆迁面积就近上靠安置户型，进行回迁安置。经双方核算确认，甲方提供的置换楼房面积超出乙方原房屋面积 ㎡。对于超出的安置面积，乙方选择 方案购买。
A方案
1、超出原拆迁面积30%以内的部分，乙方按照 1480 元/㎡购买，超出30%之上部分，乙方按2300 元/㎡购买。
2、计算方法：超出30%部分面积=原拆迁面积×30%。超出30%之上的面积=当前置换面积-原拆迁面积-超出30%以内的面积。
3、若乙方选择安置面积大于原拆迁面积，差价计算方法：乙方应交付的差价款=超出30%部分面积×1480元/㎡＋超出30%之外的面积×2300元/㎡。
B方案
1、安置面积超出原拆迁面积30㎡之内的部分，按1480元/㎡购买，超出30㎡之上部分，由乙方按照市场价格优惠5%购买。
2、计算方法：超出30㎡部分面积=原拆迁面积+30㎡。超出30㎡之上的面积=当前置换面积-原拆迁面积-30㎡。
3、若乙方选择安置面积大于原拆迁面积，差价计算方法：乙方应交付的差价款=超出30㎡部分面积×1480元/㎡＋超出30㎡之上的面积×市场价格×95%。双方结算之后，乙方实际应向甲方交付的`差价款合计为： 大写： 元（小写 元）。
第四条 乙方应在甲方通知后 10 日内将第三条约定的超出面积价款一次性交付给甲方。逾期未交清该款的，甲方有权不再为乙方保留第二条确定的置换商品房。
第五条 甲方应在乙方按照本协议第四条履行后，于20xx 年11月30日前向乙方交付本协议第二条约定商品房（法律法规规定的不可抗力因素除外）。如甲方未能按照约定交付安置房屋，甲方应对乙方超出面积全部按照 1480 元/㎡卖给乙方，作为对乙方的补偿。
第六条 甲方向乙方交付应安置的商品房之后，应协助乙方完善安置房的相关手续。
第七条 本协议生效后，甲方须按照原《房屋拆迁安置补偿协议书》第四条第2项约定支付给乙方双倍临时安置补助费，至20xx年11月30日共计（小写） 元，该费用支付后至甲方交房时止，双方不再多退少补。甲方向乙方交付本协议第二条约定置换商品房钥匙即视为本协议约定的交付交房。
第八条 本协议自双方签订之日起生效，在双方签署《商品房买卖合同》后作废。
第九条 本协议一式叁份，甲乙双方各持壹份，监证单位存放壹份具有同等效力。
甲 方 盖章 乙方 签字： 监证单位盖章 代表人签字： （加摁手印）
协议签订日期20xx年 月 日
房屋协议书 篇3
甲方：
乙方：
兹因甲方宅基地与乙方老宅基地（现为乙方的过道、厕所和储藏
间）相邻，现甲方将自己的`房屋翻修兴建，地表以下桩基不可避免地超越至乙方宅基地范围，如果乙方将来修建该宅基处房屋，甲乙双方需要共用一面墙。因此双方经商议定下如下协议：
一、甲方同意乙方与甲方共用同一面墙，墙体建设费用由甲方出
资。墙体建设用地由甲方所有土地。如若以后房屋拆建甲方有权收回共墙所占用的土地。
二、为便于将来甲方，乙方共同使用这堵墙。甲方建房时原则上
不准在该面墙上有开窗、开门，打洞、安装空调、排放油烟等行为。否则乙方建房时甲方应无条件封堵或拆除。
三、以上协议由双方商议拟定，并同意履行，永不反悔。
四、本协议双方自签名日起生效。合同一式两份，甲、乙双方各
执一份。
甲方：
乙方：
20xx年7月18日
房屋协议书 篇4
甲方(卖方)：
乙方(买方)：
经甲乙双方协商，现就甲方将 合同编号为 房屋出售给乙方事项签订本协议。
一、房款金额及付款方式：
双方商定房款金额为:贰拾伍万捌仟元整;
付款方式：(1)乙方于20xx年4月4日付购房诚意金 整给甲方;(2)双方约定于20xx年4月8日前到开发商处确定更改购房合同相关事宜后乙方再支付房款 整(并将诚意金冲抵房款);(3)开发商处将购房合同、发票等相关资料更名为乙方后，乙方立即付清剩余房款 整。
二、开发商处更改购房合同及交房后所需缴纳费用由乙方承担。
三、如果开发商处不能办理更改购房合同手续时，双方再行协商相关事宜或可取消购买行为(甲方应退还乙方所付款项)
四、本协议未尽事宜，双方可另行协商。
五、本协议一式两份，双方各执一份;双方签字后生效，两份具有同等法律效力。
六、本协议若产生纠纷，双方同意向衡阳经济仲裁委员会申请仲裁。
七、补充协议:
甲方： 乙方：
身份证号： 身份证号：
联系地址： 联系地址：
联系电话： 联系电话：
签订日期： 年 月 日
房屋协议书 篇5
甲方：
乙方：
为改善职工住房条件，经有关部门批准，甲方在银城路北侧，银山路西侧，新建职工家属楼二栋，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关房屋买卖规定和有关法律、法规之规定，双方按照平等自愿，诚实守信原则，经协商同意，就乙方购买甲方职工家属楼的有关事宜，达成如下协议：
一、乙方自愿购买甲方 家属楼 号楼单元 室。 房屋面积 平方米，价格 元/平方米，房款合计元；
车库 号，面积 平方米，价格 元/平方米，车库金额 元； 储藏室号 平方米，价格 元/平方米，金额 元。 共计 金额元。
大写拾 万 仟佰拾元角 分。
房屋实际结算面积按照中华人民共和国建设部和中国质量监督检验检疫局GB/T50353—20xx号文计算（房屋实际结算面积以夏津县房管局实测的确权面积为准，多退少补）。
二、有关夏津县房管局收取的物业管理基金、契税、测绘、评估、抵押登记等费用，在办理房产证时由乙方按照有关部门规定交纳，由甲方统一代收代交。
三、乙方选择的付款方式及期限为：
1.一次性付款：
2.银行按揭方式付款：在交付首付款10个工作日内交清房款的首付款。并交齐办理银行按揭手续的有关资料。
四、房产交付：甲方应在 年月 日前，将经竣工验收合格的房屋交付乙方使用。但如遇特殊原因及不可抗力的'原因，如水灾、火灾、地震等自然灾害，由双方协商同意解除合同或变更合同外，甲方可据实予以延期交付。
五、违约责任：
1.甲方应按期将房屋交付乙方使用。逾期一天，甲方向乙方支付总房款万分之二的违约金。
2.乙方未能按约定履行本协议的，甲方扣罚乙方定金的30%作为违约金，并有将该房产转让他人的权利。
3.乙方未能按约定向甲方交齐房款的，自逾期之日起甲方按照同期银行住房贷款利率收取利息，并按照总房款的万分之二向乙方收取违约金。
六、保修责任：甲方自房屋交付乙方使用之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。在规定的保修期内房屋发生质量问题，甲方应履行保修义务，但因不可抗力或用房不当等发生的质量问题，甲方不承担责任。
七、乙方责任及义务：该房屋在购买总房款金额交清后产权归乙方所有。甲方自交房之日起一年内代办房产证，有关费用根据国家有关规定由乙方承担。乙方必须遵守国家相关法律、法规和社会公德，爱护房屋及配套设施，在使用期间乙方不得随意改变房屋外装结构、用途及承重部位，不得在楼内（包括阳台、楼梯）存放超荷载物品，对有关共有设施应尽保护、维修的义务。乙方应遵守甲方住宅小区的有关管理规定，否则乙方承担由此造成的法律责任。太阳能安装由甲方统一指定，费用乙方自理。
八、本协议在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不能解决的，由德州市仲裁委员会仲裁，双方未能达成书面仲裁协议时，可向当地人民法院起诉。
九、本协议一式三份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。
十、本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方：乙方：
代表人： 身份证号码：
地址：地址：
联系电话： 联系电话：
年 月日
房屋协议书 篇6
出租方：（以下简称甲方） 身份证号码：
承租方：（以下简称乙方） 身份证号码：
乙方承租甲方 楼整套作为生活居住，甲乙双方经友好协商，一致达成以下协议：
一、甲方将其所在位于 的房屋 楼整套作为生活居住，出租给乙方使用，房屋租凭协议书。
二、租赁期限：自 _____年____月__日到____年____月____日止。
三、租金及付款方式:
1. 租金优惠至每季 元整（大写数字/元整），乙方在起租日前十天支付给甲方，押金为 元。
2. 租金先付后用，一季一付，在每季的前10天将下一季的.房租付清，协议书《房屋租凭协议书》。
4. 甲方在收到乙方租金（包括押金)后，应开具收据给乙方。
四、乙方履约事项：
1、乙方及时清付所使用的水、电、煤气等费用。
2、乙方保证不转租房屋，并遵守国家法律、法规和物业的管理制度，如乙方造成甲方房屋和邻居利益受损，甲方可以提前解约，除不返还预付的房租和押金外，还可进一步向乙方索赔和采取其它法律措施。
3、乙方发现水管、下水管道堵漏时，要及时疏通，或请专修人员来处理，费用由乙方负责。
4、为了消防安全和房屋设置，乙方不得在房内用煤球炉取暖、烧饭，不得用电炉用煤球炉取暖、烧饭，发现一次扣押金五百元（＄500元）。
五、甲乙双方任何一方在租赁期内解约，必须提前一个月通知对方，否则违约方应支付对方违约金 元。
六、租赁期满，甲方对协议书第四条和第五条进行验收，如无损坏，乙方也无其他违约行为，甲方应退还押金，否则甲方有权酌情扣除押金，并保留采取法律措施的权利。
七、本协议一式二份，经双方签字即生效。
甲方： 乙方：
电话： 电话：
房屋协议书 篇7
甲方：吴燕城身份证号码：440182199101031512 乙方：吴燕斌身份证号码：440182198512141535 根据房产交易管理有关规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就房屋产权交换相关事宜达成一致，订立本协议，共同履行。
第一条 甲方同意将甲方所有的座落在广州市花都区新华街三东大道89号第6栋1301号房屋与乙方所有的座落在广州市花都区新华街三东大道89号第6栋1801号的房屋互相交换。
甲方房屋建筑面积171.7平方米，粤房地权证穗花字第0300090974。
乙方房屋建筑面积171.37平方米，粤房地权证穗花字第0300143505。
甲、乙双方交换房屋已征得对方的同意，并为此承担相应的法律责任；双方对上述房屋已经充分了解，同意交换上述房屋产权。
上述两套房屋每套房屋首期100万元，每套房屋装修费50万元，每套房屋车位20万元（车位一：0300141407、车位二：0300160576）确认由父亲吴德均出资，即父亲吴德均为每套房屋出资170万元。
第二条 甲、乙双方一致同意不补房地产差价交换房屋。
第三条 房屋交付：签约之日即视为房屋的交换。
第四条 甲、乙双方均保证各自提供交换的`房地产没有产权纠纷和财务纠纷或其他权利限制，若发生换产前即已存在任何纠纷或权利障碍的，概由换产前的权属人负责处理，并承担相应法律责任，由此给另一方造成经济损失的，则负责赔偿。
房屋交换成功后，如一方转让房屋或出租房屋，另一方应当无条件协调配合。否则承担相应的法律责任。
第五条 房屋按揭贷款的约定：自本协议签订日起，甲、乙双方应当承担各自所提供交换的房屋按揭贷款债务的偿还。
第六条 如违约方不遵守本协议约定，致使本协议不能继续履行，违约方还应承担违约责任，违约金为守约方的房屋房地产价值的30%，同时还应承担相应的律师费等。
第七条 本协议中所述房屋权属均指房屋所有权。
第八条 本协议履行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，可向协议签订履行地人民法院起诉。
第九条 本协议一式叁份，甲、乙双方各执一份，父亲吴德均留存一份，各具同等法律效力，自甲、乙双方签字后立即生效。
甲 方： 乙 方：
签订日期： 年 月 日
签订履行地：广州花都
房屋协议书 篇8
甲方: (以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就姬风小学幼儿房屋维修事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：姬风幼儿园房屋维修等。
2、工程地点:姬风小学。
3、合同工期:开工日20xx年7月20日,竣工日20xx年8月10日,
二、工程服务形式
包工、包料、包工期、包质量。
三、结算方式
甲、乙双方及监理人员就需要维修部位及工程量,进行技术联系单形式会签,工程量以甲、乙双方及监理人员签字确认后的内容为基准,确定工程总造价。
四、工程总价
暂定为人民币15000元(最终以甲、乙双方确认的`结算值为准)。
五、工程质量监督与检查验收
乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行施工,并随时接受甲方的检查,并为检查、检验提供便利条件,对甲方提出的问题,乙方应及时进行整改,维修工程结束后,由甲、乙双方共同对工程进行验收。在竣工验收时,对于甲方确认的尚未修复的工程质量问题,由乙方负责按甲方的要求继续维修,并承担逾期责任。
甲方:
乙方:
年月日：
【房屋协议书】相关文章：
房屋变更协议书 房屋变更协议书范文05-23
房屋租赁协议书租赁房屋协议书范本02-14
房屋转让协议书范文简单的房屋转让协议书04-04
房屋的协议书06-25
房屋协议书06-10
房屋产权的协议书房屋产权的协议书怎么写03-28
关于房屋买卖协议书 房屋买卖协议书简易11-15
房屋租赁协议书[经典]08-06