承包合同协议书格式
合同协议书【一】
鉴于业主为修建江西省新余市天工大桥并接受了承包人对该项工程新余市天工大桥的投标书,现由江西省新余市展晖建设开发有限公司(下称
1. 第_一__合同段由 K0_+_788.4_至K_1_+_288.64__,长约_500__m,技术标准_一__级(城市
主干道),_沥青_路面。大桥为砼系杆拱特大桥,计长__500.24___m;以及其他构造物工程等。
2.下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：
(1)本合同协议书及附件(含合同谈判中澄清文件);
(2)中标通知书;
(3)投标书及投标附录(含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资
料和澄清文件等);
(4)合同专用条款(含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分);
(5)合同通用条款;
(6)技术规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分);
(7)图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分);
(8)标价的工程量清单;
(9)投标书附表(辅助资料表);
(10)构成本合同组成部分的其他文件。
3.上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。
4.根据工程量清单所列的预计数量和单价计算的本合同总价为人民币(大写)_贰仟肆佰零贰万陆仟贰佰零伍_元(￥24026205__元)。
5.由于业主按本协议书第6条所述给承包人支付合同价款，承包人在此立约：保证在各方面按合同文件的.规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。
6.作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，业主在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。
7.承包人应在监理工程师发出开工令之后，在投标录中写明的开工期限内开工。本合同工程工期为_8__个月,工期从上述开工期的最后一天算起。开工令应在签订合同协议书以后，在投标书附录中写明的开工通知书期限内发出。
8.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后
生效。全部工程完工后经交工验收合格，以及缺陷责任期满由业主发给缺陷责任终止证书后失效。
9.本协议书正本二份、副本 二___份,合同双方各执正本一份,副本_一__份,当正本与副本的内容一致时,以正本为准。
业主：江西省新余市展晖建设开发有限公司) 承包人：江西省路桥工程有限公司
法定代表人 法定代表人
或 或
其授权的代理人：(职务) 其授权的代理人：(职务)
(姓名) (姓名)
(签字) (签字)
日 期：______年___月___日
合同协议书范本【二】
出借方：姓名：性别：身份证号：住址：(以下简称甲方)
借款方：姓名：性别：身份证号：住址：(以下简称乙方)
现乙方欲向甲方借部分资金使用，双方经过充分协商，特签订本合同。
第一条自年月日，至年月日，由甲方借给乙方人民币元整 .年利率按百分之二十计算。如提前还款月利率按百分之二计算。
第二条乙方还款计划如下：年月日一次性归还本息共计元整 .如提前还款月利率按百分之二计算。
第三条乙方如不按规定时间、数额还款，应付给甲方违约金。违约金按每天加借款数额的1%计算。
第四条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由双方协商解决。协商不成，可向人民法院起诉。
第五条本合同一式两份，双方各持一份。
第六条本合同自双方签字之日起生效。
借出借方：(签字)
借款方：(签字)
签约日期：
签约地点：
【承包合同协议书格式】相关文章：
仲裁协议书格式01-25
转让协议书格式07-25
信托协议书格式01-28
涉外仲裁协议书格式01-25
仲裁协议书写作格式03-15
仲裁协议书的格式02-01
仲裁协议书格式范文01-19
仲裁协议书格式模板07-05
劳动仲裁协议书格式01-26
买卖仲裁协议书格式01-25