协议书

岩土工程勘察协议书

时间:2023-03-17 18:04:51 协议书 我要投稿
  • 相关推荐

岩土工程勘察协议书

  在学习、工作生活中,很多情况下我们需要用到协议,签订协议能够较为有效的约束违约行为。那么协议的格式,你掌握了吗下面是小编为大家整理的岩土工程勘察协议书,希望能够帮助到大家。

岩土工程勘察协议书

岩土工程勘察协议书1

  发包人:______________

  勘察人:______________

  发包人委托勘察人承担:任务。

  根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。

  第一条:工程概况

  1.1工程名称:______________

  1.2工程建设地点:______________

  1.3工程规模、特征:______________

  1.4工程勘察任务委托文号、日期:______________

  1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:

  1.6承接方式:____________________________

  1.7预计勘察工作量:______________

  第二条:发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。

  2.1 提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。

  2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

  2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

  2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

  2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。

  第三条:勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

  勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。

  第四条:开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。

  4.1开工及提交勘察成果资料的时间

  4.1.1本工程的勘察工作定于____年____月____日开工,____年____月____日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。

  4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。

  4.2收费标准及付费方式

  4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人员行议定。

  4.2.2本工程勘察费预算为元(大写)合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金,计元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察规模大,工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度%时,向勘察人支付预算勘察费的%的工程进度款,计元;勘察工作外业结束后天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的%,计元;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。

  第五条:发包人、勘察人责任

  5.1发包人责任

  5.1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。

  5.1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。

  5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、控好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用。

  5.1.4若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。

  5.1.5工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。

  5.1.6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

  5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担费用;如不能提供时,应一次性付给勘察人临时设施费元。

  5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付元计算加班费。

  5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。

  5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。

  5.2勘察人责任

  5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。

  5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的%。

  5.2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

  5.2.4勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工程的'意见,并办理正式变更手续。

  5.2.5在现场工作的勘察的人员,应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。

  5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。

  第六条:违约责任

  6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日期延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遗费。

  6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人承担。

  6.3合同履行期间,由于工程停建而终止质量或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计___元;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

  6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

  6.5由于勘察人原因未按合规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。

  6.6本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求返还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。

  第七条:本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  第八条:其他约定事项:

  第九条:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第种方式解决;

  (一)提交仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院起诉。

  第十条:本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。

  本合同一式份,发包人份、勘察人份。

  发包人名称:______________勘察人名称:______________

  (盖章) (盖章)

  法定代表人:______________(签字)法定代表人:______________(签字)

  委托代理人:______________(签字)委托代理人:______________(签字)

  住谁的所:______________住谁的所:______________

  邮政编码:______________邮政编码:______________

  电谁的话:______________电谁的话:______________

  传谁的真:______________传谁的真:______________

  开户银行:______________开户银行:______________

  银行帐号:______________银行帐号:______________

  建设行政主管部门备案:______________鉴证意见:______________

  (盖章) (盖章)

  备案号:______________经办人:______________

  备案日期:____年____月____日

  鉴证日期:____年____月____日

岩土工程勘察协议书2

  甲方:李XX

  乙方:李XX

  丙方:颜XX

  丁方:魏XX

  甲、乙、丙、丁各方因共同出资设立XXXX工程勘察设计有限公司。特在友好协商的基础上,根据《中华人民共和国合同法》、《公司法》等相关法律规定。以达到各方利益均沾,风险共担。达成协议如下:

  一、出资方式及占股比例:公司由甲、乙、丙、丁各方共同组建出资20万元人民币。甲方、乙方、丙方、丁方出资额均为5万元人民币,分别占公司股份的25%。各合伙人的出资额必须于协议书签订之日起5日内交足,逾期不交或未交足的,应对应交未交的金额数以人民币2分的月息计算并赔偿由此造成的损失。合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割、不得随意抽回(除另协商外)。以上现金出资用于公司初期组建及流动资金,包括租赁和装修办公场所、购买办公设备、开支办公费用、员工工资等等。

  二、职务和分工:甲方李XX主要负责公司统筹与策划、市场的开拓等。乙方李XX主要负责公司拓展业务、现场管理、合理管控现场的耗材及费用;施工班组的工时和工资计算及管控等。丙方颜XX主要负责野外现场的安全作业,设备管理,野外作业人员的'协调、调动等。丁方魏XX主要负责财务运转及内勤管理工作等。

  三、利润分配方式:经营收益在除去现金出资成本和经营成本后的税后利润的50%进行分红。剩余的50%利润作为公司滚动资本。亏损按各自的出资比例分摊。

  四、退股方式:合作公司的股东自公司成立二年之内不得退出股份。每个合作股东的现金出资是作为该股东退股的唯一结算依据。股东退股时,经其他股东同意后,合作公司应先行将公司盈利部分的85%(15%是公司的资产折旧和风险公积金不得分配)按照分红比例结算,然后再将该股东的现金出资退回。其他股东对退出的股份享有优先购买权。如合作公司没有盈利,则根据合作公司现有财产按照实际出资的比例退回该股东。

  五、因一方违约:给合作公司及其他股东造成损失的,应给赔偿并支付其他股东5万元违约金。

  六、本协议一式四份

  七、每位股东各执一份

  八、全体股东签字后生效。

  甲方签字:___________乙方签字:___________

  身份证号码:___________身份证号码:___________

  联系地址及电话:___________联系地址及电话:___________

  丙方签字:___________丁方签字:___________

  身份证号码:___________身份证号码:___________

  联系地址及电话:___________联系地址及电话:___________

  签订日期:20xx年x月x日

【岩土工程勘察协议书】相关文章:

岩土工程勘察技术个人总结08-12

岩土工程勘察在建筑工程质量的影响论文03-30

岩土工程勘察的心得体会(通用12篇)02-06

岩土工程勘察技术个人年度总结11-23

岩土工程简历范文05-27

岩土工程专业简历05-27

工程勘察实习报告12-01

建筑工程勘察委托协议书11-25

岩土工程专业应聘简历02-21