分包工程协议书
在生活中，很多地方都会使用到协议，签订协议可以约束双方履行责任。想必许多人都在为如何写好协议而烦恼吧，以下是小编为大家整理的分包工程协议书 ，希望对大家有所帮助。
分包工程协议书 1
总包方：____（以下简称甲方）
分包方：____（以下简称乙方）
依照中华人民共和国民法典、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和___市人民政府〔1984〕___号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条工程项目
一、工程名称：____
二、工程地点：____
三、工程编号：____施工许可证号：____营业执照号：____
四、分包工程范围及工程量（附预算书）
五、分包工程期限年______月______日开工、年______月______日竣工。
六、分包工程人工费用____元。
七、乙方投入工种及人数人。
第二条工程结算按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人15元计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结（幅度不得超过已完成量的80%）工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。
第三条工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量。
如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担；职工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条安全生产
一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生活设施，乙方经检查合格方可使用。
施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。
三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
第五条生活管理
一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具（大锅、笼屉、吹风机、大面板）由乙方保管，如有损坏丢失照价赔偿。
小型零星用具乙方自备，生活用煤，甲方按定量提供。
二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。
第六条分包工程人工费单价
一、单位工程分包，每预算工日____元。
实行单方平方人工费包干，每平方____元。
二、单项内檐抹灰分包，达到优质的每预算工日____元。
达到合格的每预算工日____元。
实行分项人工费包干每平____元。
三、单项分包砼、土方工程的每预算工日____元。
四、清工每工日____元。
五、全日停工、待料，停水、停电，清工工日____元。
六、水、电、暖、卫工程，每预算工日（按幢号分包）____元。
七、冬季施工期间（12月1日至2月底）降低工效10%的工日。
其工日单价____元。
八、分包工程费用明细表（一～七项均可列表）。
第七条材料供应管理乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。
乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合比施工。
乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担，乙方在施工中应按垛（堆）使用材料，做到日战日清，活完料净，保持现场整洁。
第八条施工机具
一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。
二、手持操作工具，由乙方负责。
三、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。
四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械一般配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备（自带机械按有关规定处理）。
第九条现场管理
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的'教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如违反现场管理制度和不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。
三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。
第十条违约责任
一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。
在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。
二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。
如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。
三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费2‰的逾期违约金。
四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给双方逾期付款违约金。
第十一条附则
一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的，可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。
二、本合同一____份。
甲乙双方各执正本一份。
其余副本，报送备案。
三、要求鉴证（公证）的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或到公证处公证。
四、双方商定的其他条款：
甲方：___________
乙方：___________
日期：___________
分包工程协议书 2
甲方：(简称甲方)
乙方：(承包人身份证号：)(简称乙方)
为了确保蒙西建设集团有限公司、蒙西文化广场项目的顺利进行，明确总分包双方的责任权利，经双方协商达成一致，订立本分包协议。
一、分包范围：
1、蒙西文化广场项目工程水、电、暖施工图所包含的全部工程内容，以及土建的雨水管部分，及消防、空调、通风、电梯、弱电和智能化等预埋。但不包含消防报警联动、电梯安装、消防工程(乙方需施工预埋部分)、发电机安装、高低压配电、供水系统、电子对讲和弱电工程(乙方只施工预埋部分)。
2、承包范围内自行预结算，资料、材料检测费。
二、工期：
1、开工日期：20__年
2、总日历工期：工期记
三、协议价款：
参照建设公司与开发公司主协议，在主协议结算前提下，下浮总价20%为结算依据。
四、收费标准：
1、乙方应向甲方缴纳总包管理费，按建设方审核后的安装工程总造价为依据，甲方合计收取以下条款总包管理费：
(1)甲方收取乙方总价的20%
甲方收取总包管理费后，不再计取其他费用，以上所收取的总包管理费均已含乙方施工过程中所发生的管理费和税金(材料发票由乙方自理)。
五、工程质量：
1、本工程质量确保。
2、本工程的安装用材料必须符合图纸设计及国家、内蒙古、呼和浩特市的相关规定。
3、施工过程中甲乙双方严格按照施工规范及内蒙古呼和浩特市的相关规定。
4、安装工程若达不到本条款第1条规定，按蒙西公司要求处罚。
5、乙方为了确保本工程施工质量，佰万元，如达不到本条款第1条所规定，质量保证金没收，达到本条款第1条之规定，质量保证金按如下分期退还乙方，工程到六层退保证金肆拾万，十五层退叁拾万，工程封顶退保证金叁拾万。
六、工程进度：
1、乙方严格按照甲方的总承包协议工期及项目中的施工进度计划执行。+0.00后按每月审计产值70%，扣除甲方20%管理费后支付。主体封顶验收合格后按甲方审计产值80%，扣除20%管理费后支付。
2、乙方达不到总协议及项目部施工进度计划的要求，按照总包协议的相关条款执行。
3、甲方对乙方的施工进度、劳动力配备有督促权。乙方在施工过
程中，若因乙方自身原因施工进度影响总体施工进度，工程质量达不到甲方要求，满足不了这两项，甲方有权终止协议，按已完成工程量扣除管理费后的70%结算，其余视为违约金，不再结算。
七、工程安全生产，文明施工：
1、乙方在本工程施工过程中，严格执行国家安全生产法规及内蒙古呼和浩特市的相关规定。
2、杜绝违章作业，违章施工。
3、乙方在施工过程中，因乙方责任所造成的安全事故，由乙方承担一切法律及经济责任。
4、乙方必须遵守甲方项目部的安全文明施工的管理制度及公司管理制度。
5、在施工过程中，乙方必须服从甲方的安全文明施工的管理监督，配合甲方达到文明工地评比的各项要求。
6、乙方的所有施工人员必须进行三级安全教育和培训。特殊工种必须执证上岗，并将相关证件复印件上交甲方、项目部相关职能管理人员。
7、甲方对乙方违章作业现象有权作出警告、罚款、停工、整改及终止协议的权利。
八、工程款的支付：
1、本协议范围内工作内容必须由乙方独家施工。甲方支付乙方所有工程款均须专款专用，具体参照与甲方签订的主协议。
2、协议价款的调整，协议价款在发生下列情况之一的可作调整：
1)、建设单位代表确认的工程量增减;
2)、建设单位代表确认的变更或工作洽谈;
3)、工程造价管理部门公布的价格调整;
4)、协议约定的其他增减或调整。
3、本协议履行过程中发生的会议纪要、签证、各种通知、文件、委托、证书等书面形式资料均应作为协议条款的补充内容，与协议条款同等。
九、材料
1、材料由乙方自主采购，在总包协议中明确的甲方材料由建设方提供，乙方按照施工图纸上报供货计划。
2、乙方所采购的所有材料均应符合施工图及国家、内蒙古、呼和浩特市的.有关规定。
3、仓库及现场材料堆放应符合文明工地要求，并严格按照甲方施工总平面图规划的要求在指定地方堆放整齐。
4、材料进场应及时向监理报监，不得将未报监资料用于工程上，对由此造成的一切经济损失和工期损失由乙方承担。
十、施工人员管理：
所有进场人员均遵守甲方的人员管理制度。
十一、资料：
1、甲方向乙方提供工程施工图3份图纸。
2、乙方的所有资料均应及时整理完善，做到与工程同步，并及时汇总到甲方资料室。
3、在工程竣工验收前，乙方将全部资料及竣工图共五套移交给甲方。
4、乙方在施工前及时编制安装工程施工组织设计并报甲方、监理(建设方)审批。
十二、配合和协调：
1、甲方负责与外界一切工程手续及相关协调事宜，乙方负责.com配合甲方的工程协调。
2、甲方免费提供乙方办公室、仓库、材料堆放场地等临建设施及施工用水、电。临建设施和施工中的施工生活用水、用电的施工人员费用由乙方承担并施工，材料费由甲方承担。乙方需配备专业水、电工各一名，在24小时内服从甲方统一领导分配。甲方不安排乙方施工人员住宿及费用。
3、在施工过程中，乙方随时安排人员对施工现场的用水、用电进行检查、维护、维修，人工费用由乙方承担(二级箱以下跟乙方无关的部分除外)。
4、乙方应对临时用电、用水作出整体规划，并编制专项施工组织设计。
5、工程停、缓建：执行国务院颁发的《建筑安装工程承包协议条例》有关规定。
6、违约、索赔
7、乙方无条件配合甲方文明工地评比的整改工作。
8、本工程在施工过程中的落手清工作由乙方承担。
9、乙方委派同志为现场安装负责人，实施对安装过程的全面管理，甲方委派同志对本工程进行全面管理。十三、其他：
1、本协议未列条款参照甲方蒙西建设集团有限公司与建设单位蒙西房地产开发有限公司所签订的总包协议中相应的甲乙双方责任权利执行。
2、在乙方未进场前，委托其它班组施工临电临水人工费拾万元，由乙方支付。
3、对本协议有争议处，由双方协商解决，签订补充协议。
4、本协议一式四份，双方各执两份，甲乙双方签字后生效，本协议来往账目结清完毕保修期满后自动失效。
甲方：乙方：
甲方负责人：乙方负责人：
年 月 日
分包工程协议书 3
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》的有关规定，双方遵循平等自愿、诚实信用的原则，就___________工程的铝合金门窗工程分包进行协商，并结合本工程具体情况签订本合同，以致共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包内容：
4、承包形式；
二、甲、乙双方工作
甲方
1、甲方应做好工程前期工作，使施工场地具体施工条件，对工程进度、质量、工期进行检查。
2、甲方按合同约定支付工程款，完工时，及时组织人员进行验收。乙方应保证工程进度。
3、甲方应及早向乙方交付图纸。
乙方
1、乙方应保证工程进度。
2、乙方根据甲方的通知及时组织所需的人员、原材料等到达施工现场，服从甲方现场管理，（材料进场须提供材质证明及进行复检）。
3、乙方按现行国家行业相应规范、操作规程组织施工，接受甲方及监理方的监督，对出现的'质量问题无条件返工，保证施工和工程质量。
4、乙方应按约定参加图纸会审，并按甲方审定认可的图纸施工。
5、乙方必须服从甲方指挥，听从甲方安排。
三、工程量及工程价款
工程量以实际制作的门窗面积结算。门统一单价为________元/㎡，窗统一单价为________元/㎡。
四、工程款支付
工程款分四次支付，具体如下：
1、甲乙双方自签订合同之日起，外框安装完毕后，甲方应支付总工程款的40%。
2、内窗，安装、验收合格完毕，甲方应支付总工程款的50%。
3、乙方在窗边修饰、撕条、打扫卫生后，甲方应支付总工程款5%，余款5%在一年保修期满后一次性付清。
五、工期
1、________年________月________日开工，至________年________月________日竣工。
2、开工日期以合同签字之日起计算，因甲方未按约定完成工作，影响工程进度，工期顺延；因现场不可抗拒自然灾害、停电等意外因素影响，工期顺延，如因乙方自己的原因则工期不顺延。
六、工程质量
1、工程质量按国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》标准施工，并按国家有关工程质量检验评定标准验收，乙方要严格控制外墙窗周边的施工工艺，杜绝门窗周边渗水。
2、工程完工后由乙方通知甲方，甲方应及时组织有关人员进行验收，乙方应出示有关资料交给甲方。如工程质量不合格，乙方应及时派人返工，返工费用均由乙方负责。
七、安全生产、文明施工
乙方应按安全技术操作规程施工，安全生产，如发生一切安全事故，由乙方自行负责，费用自理。施工现场不乱堆乱放，保障施工现场的整洁。
八、违约责任
1、乙方违约不能按时完工，超过的工期按每超过一天罚款人民币_______元以此类推。甲方从乙方工程款中扣除。由于不可抗力的原因或甲方原因造成工期延长，乙方不负任何责任。
2、因甲方原因造成停工面导致乙方的额外费用和损失，应由甲方承担全部责任和费用。
九、保修
本工程保修期______年，保修期内非人为损坏的质量问题，乙方无条件提供免费保修。保质期满后的质量问题，由乙方负责维修或更换。
十、其他
1、本合同一式______份，甲乙双方各执______份，从签字盖章之日起生效，到竣工结算付完工程款为止。
2、因履行合同发生争议，双方协商解决，解决不成的，双方均可向合同履行地的法院提起诉讼。
3、本合同未尽事宜，双方协商可另行签订补充协议，具有与本合同同等的法律效力。
风险提示：
分包合同有关工程量变更及单价调整，不可抗力事件的损失承担，相应工期，竣工验收条件、方法、标准，结算的条件、标准，质保金比例、支付，违约责任等必须与总包合同约定的相应内容一致，特别要坚持大多数分包合同的结算必须在总包合同结算之后进行，降低资金支付风险，防止因分包合同的不一致造成总包单位额外损失的发生。
建议在起草或者签订分包合同之前，可以咨询专业的律师意见，以防止风险出现。
甲方：
地址：
合同履行地：
签订时间：_______年______月______日
乙方：
地址：
合同履行地：
签订时间：_______年______月______日
分包工程协议书 4
发包方：_________ (简称甲方)
承包方：_________ (简称乙方)
为加强工程项目质量、工期、安全、现场文明等方面的管理，明确双方责、权、利的关系，结合双方的.实际情况，本着平等、自愿的原则，甲、乙双方达成如下协议，双方共同遵照执行：
1、甲方将贵阳1.5环工程毛石挡土墙工程劳务发包给乙方施工，承包方式为：包工不包料，以及工期、质量、安全、现场文明施工。
2、计价计量方式：工程单价按照实际完成片石混凝土挡墙方量50元/m3计算(单包工、机械设备由甲方提供)；
3、承包方式及工作内容：乙方只提供劳务，工作内容为(模板支设、模板拆除、毛石混凝土浇筑、脚手架搭设);乙方操作工具(扳手、手锤)自带；甲方提供材料及机械设备(混凝土、模板、钢管、焊条、拉杆及辅助材料等)甲方提供机械设备(挖机、吊车、焊机、角磨机、切割机、混凝土振动棒等)。
4、质量要求：乙方施工工艺，必须满足设计及规范要求，如因乙方不合理的施工，造成的损失全部由乙方承担。
5、付款方式：乙方进场施工先垫付该施工队的生活费用十天，乙方进场施工十天后，甲方支付乙方生活费用，甲方每月按完成量的80%支付乙方进度款；乙方完成每完成一堵挡墙后，甲方七天内付清乙方工程尾款。
6、乙方必须配合甲方对工人的安全培训、安全教育，并进行安全技术交底，若因乙方疏于安全防范、安全教育和安全管理。
7、若甲方未按照合同约定按时支付工程进度款，乙方有权停工；并赔偿乙方停工期间的一起损失；
8、因乙方管理不当给甲方造成极大影响(包括擅自停工、拖延工期、施工质量不合格等)，甲方有权终止此合同，有权勒令乙方退场，并只支付乙方完成工程量的70%工程款。
9、双方发生争议，应友好协商。若协商不成，可向有关部门申请仲裁。
本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，工程竣工，双方结清工程款项后失效。
未尽事宜，双方另行协商。
甲方(签章)：
日期：___________
电话：___________
身份证号：____________
乙方(签字) ：
日期：___________
电话：___________
身份证号：____________
分包工程协议书 5
委托单位：____________(以下简称甲方)
承包单位：____________(以下简称乙方)
一、 经协商，甲方将 分包给乙方施工。
二、 乙方应按甲方设计要求及施工规范完成施工任务，质量达到验收规范要求及甲方项目经理签字验收。施工过程中的安全教育、安全交底及人身安全、伤亡事故由乙方自行负责。
三、 工程款：合同签定后进入施工现场时，甲方向乙方支付生活费;施工过程中根据施工进度及工程质量按比例发放工程款;工程结束验收合格后扣除保修金结清余款;保修期结束结清全部工程款。
四、 工期：达到建设单位及甲方要求。
五、 承包方式：单项工程轻包。
六、 甲方责任：负责协调与建设单位关系、各工种间配合及材料提供,按时支付人工费。
七、 乙方责任：
1、 服从甲方人员管理，遵守甲方各项规章制度。
2、 工人进场，对工人进行安全技术交底。每天开工前召开安全会议，对具体工作进行安全教育，提高工人的安全意识。
3、 按时、保质保量完成施工任务。(对未按要求完成施工任务的'，视情节轻重按公司奖惩条例进行处罚。)
4、 合理使用材料，避免浪费。施工现场材料要堆放整齐，剩余材料要及时返库。
5、 每天中午及晚上收工前，对施工现场进行清理，将建筑垃圾堆成堆，由公司派专人清理出施工现场。
6、 注意成品保护及各工种间配合。
7、 电工及电焊工须持证上岗，并将技术等级证复印件交项目部存档。
8、 对工人进行素质教育，文明施工，树立公司形象。
9、 自行配备各种生产工具，定时维修，保证工程顺利进行。其中，电动工具自备由墙壁插座到施工处的插头、插座及电线。
10、 每项单项工程结束后，先由班组长组织工人自检，合格后报项目部验收。不符合要求处及时修改，直至验收合格，项目部签发分项工程质量评定表。
11、 工程结束后，由班组长把各自完成项目的结算清单及分项工程质量评定表报到项目部，由技术员核对工程量及单价，项目经理及工长复核签字后，报到总经理处结算。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
分包工程协议书 6
甲方（发包人）：_____________
乙方（承包人）：_______________
鉴于发包人拟委托承包人承担电力建设工程设计（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。为此，根据《中华人民共和国民法典·》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。
第一条 本协议中所用术语的含义与下文提到的通用合同条款中相应术语的含义相同。
第二条 下列文件应为合同的组成部分：
1、合同协议书；
2、通用合同条款；
3、安全生产施工条款
4、合同附件（包括技术标准和要求、图纸、工程量清单等）；
5、工程结算清单
6、形成合同的其他文件。
第三条 上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。
第四条 工程概况
1、工程名称：____________
2、工程地点：____________
3、工程内容：______________
4、工程分包方式：_____________
5、分包范围：_______________
6、分包工程期限：________________开工；竣工______________
7、质量等级：优质工程
第五条 合同价格与合同单价：
1、合同价款以线路亘长计价：线路长度：______________单价__________________，合 计____________。
2、合同价款以分部工程计价：
基础分部工程款按照__________元/m3支付：
2、铁塔组立按照_________元/T支付；
3、导地线架设按照_________万元/km支付：
4、光缆架设按照________万元/km支付；
5、接地带安装按照WW.___________元/m支付：
6、保护帽浇注按照__________元/基支付；
7、合同价格通过以下第____________种方式确定
8、签约合同价为人民币___________元整（大写）（￥___________元）（含税），最终合同价格以实际发生的工程量审定的价格为准。
第六条 承包人承诺
1、按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
2、工程建设必须满足达标投产的考核条件且达到工程质量目标，施工质量满足国家施工验收规范。
3、工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现。
4、工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，满足工程安全目标。
5、遵守《国家电网公司电力建设工程分包、劳务分包及临时用工管理规定（试行）》中对工程分包、劳务分包、临时用工的各项管理要求，并确保相应的资源配置。
6、严格按照环评、水保报告和当地的'环保要求以及设计文件组织施工，确保不因施工责任影响项目通过环评、水保验收。
7、严格按照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T28—20xx）的要求进行档案管理。将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。确保实现：档案归档率100%，资料准确率100%，案卷合格率100%，保证档案资料的齐全、准确、系统；同时保证在合同规定的时间移交竣工档案。
8、积极配合施工图设计优化工作，及时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜，并承担因此造成的投资浪费的相应责任。
第七条 发包人承诺
保证按合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应当支付的款项。
第八条 合同生效
合同生效条件见专用合同条款。
第九条 合同____份数
合同正、副本两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方单位名称（公章）：_____________
乙方单位名称（公章）：____________
法人代表：____________
法人代表：______________
合同签订人（手签）：______________
合同签订人（手签）：_______________
电话：__________________
电话：____________
税务登记号：___________
税务登记号：__________
开户银行：_______________
开户银行：_____________
帐号：_________________
帐号： ____________
单位地址：___________
单位地址：____________
签订日期：___________
签订日期：__________
分包工程协议书 7
x
甲方：XXX
乙方：XXX
经协商，双方在已经签订的工程分包合同框架范围内，另签订本 安全生产管理协议，以明确双方安全生产责任并共同遵守。
第一条双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》等一系列标准、规程、规范。
第二条双方共同遵守中建总公司、中建三局、中建三局三公司各项安全生产规章制度，贯彻执行职业健康安全和环境管理体系（管理体系要求为：全员参与、遵纪守法、服务顾客、工程创优、防治污染、节能降耗、关爱员工生命、安全文明施工、持续改进、杜绝安全事故）。
第三条甲方的安全责任、权利和义务
1、对乙方施工生产安全进行监督、管理、检查。
2、定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度的教育，对乙方人员进行安全生产三级教育。
3、安排乙方施工生产任务的同时，对按照规定程序审批的施工组织设计书面进行安全技术交底。
4、工程安全防护、文明施工措施费用由甲方统一控制收支。按照工程分包合同约定提供安全防护设施。
5、有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。
6、有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员责令其限期退场。
7、按照规定要求对乙方采购的材料和自带（含租赁）施工机具、设备劳动防护用品进行安全生产监督检查，有权拒绝乙方不合格产品进场（已经进场的，限期退场）。
8、如果乙方存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故，甲方有权终止分包工程合同责令乙方限期退场。乙方的.安全生产条件被评价为不合格的，甲方有权责令乙方限期退场。
9、按照规定要求为进入施工现场的作业人员办理意外伤害保险。
10、按照管理要求收取3000元安全保证金，施工过程中未发生重伤以上安全事故，工程完工后，退还所交安全保证金。
第四条乙方的安全责任、权利和义务
1、按照规定要求取得《安全生产许可证》，并报甲方备案。根据法律法规要求和自身特点，建立健全安全管理体系，制定本单位安全生产责任制和安全生产规章制度。
2、按照规定配备专职安全管理人员：作业人员50人以下的，设1名专职安全员；50人-200人的，设2 名专职安全员；200人以上的，应根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配，并不少于总人数的5‰。作业班组设兼职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查。安全管理人员必须持证上岗，且素质符合规定要求，名单报甲方备案。
3、负责本单位特种作业人员的培训、考核和取证，特种作业人员持证上岗。
4、按照甲方要求对施工班组进行安全技术交底（交底记录报甲方备案），合理安排身体素质、技术水平、安全意识均符合要求的人员上岗。
5、对本单位员工进行安全生产三级教育，组织班组开展安全教育、学习、宣传、检查、整改等活动。
6、不违章指挥或强令工人冒险作业，不强迫工人超时间、 超负荷作业。对甲方提供的安全设施不能保证安全施工时，及时提出整改要求并可以拒绝施工和拒绝甲方违章指挥。
7、按照工程分包合同约定提供安全防护设施，确保采购、 发放和使用的劳动防护用品符合规定要求。
8、为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用。
9、不得使用（含租赁）国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、机具和设备。
10、按照管理要求收取3000元安全保证金，施工过程中未发生重伤以上安全事故，工程完工后，退还所交安全保证金。
第五条事故调查处理
1、发生因工重伤或死亡事故，由甲方牵头，甲乙双方参加，按照规定报告有关部门进行调查，查清事故原因，分清事故责任，提出对事故责任者的处理意见。
2、甲方违章指挥、不按照要求健全安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工，造成伤亡事故的，根据事故调查结果承担相应后果和责任。
3、乙方不服从甲方安全生产管理、违章作业、冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工，造成伤亡事故的，承担相应后果和责任。
4、由于甲方主要责任造成的伤亡事故，乙方有权要求甲方进行经济赔偿。由于乙方主要责任造成的伤亡事故，甲方有权要求乙方承担违约责任。
第六条甲乙双方安全生产管理备案资料
1、工程安全管理网络图 注：甲方安装分公司安全管理网络图见项目部网络图
2、甲乙双方工程安全生产管理第一责任人、安全管理负责人和安全管理人员名单
甲方：XXXXXXX
乙方：XXXXXXX
3、工程专项安全生产管理制度 参照：《安装分公司安全生产管理办法》
第七条 其他
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
甲方代表（签字）：XXX
乙方代表（签字）：XXX
签约时间：20xx年X月XX日
签约地点：武汉关山一路552号
分包工程协议书 8
总承包单位（__方）：————————————公司
__分包单位（乙方）：————————————————公司
为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“以人为本”的安全管理理念，切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程，加强安全管理，减少伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。
一、工程名称：
分包内容：
二、责任期限：自___年____月____日至___年____月____日
三、__方责任
1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策，监督分包方各项安全生产制度和措施的落实，对本工程的安全生产负总责。
2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案，对分包方的安全生产管理进行监督检查。
四、乙方责任
1、认真履行安全生产职责，自觉接受__方对安全生产的监督管理，遵守当地行业主管部门安全生产方面有关管理规定，执行__方在安全生产方面的规章制度，服从__方的安全生产管理，对本分包工程项目的安全工作负责。
2、施工现场应配备专职安检人员和__人员进行现场监督，及时消除施工过程中的不安全因素。
3、加强对现场从业人员的安全教育与培训，作业前应针对分包工程项目特点进行再教育，提高从业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患，保__作业环境的安全。现场从业人员未经安全生产教育培训合格，不得上岗作业。特种作业人员必须持__上岗。
4、根据本分包工程项目的特点，负责编制专项安全施工方案，采取必要的安全防护措施，并根据施工进度有针对__地进行安全技术交底。交底要交到所有作业人员，并严格履行签字手续。
5、提供的防护设施及施工设备，应符合国家及行业标准。
6、对__方的安全防护设施不得随意拆除，需拆除的`必须书面报__方批准。
7、必须使用__方推荐的安全防护用品、劳动保护用品及安全设施，严禁购买假冒伪劣产品；并监督、检查从业人员是否按规定正确佩戴、使用劳动保护用品。
8、执行__方的职业健康安全制度，为现场从业人员提供符合国家规定的职业安全卫生条件，防止和减少职业危害，加强对女职工的劳动保护，严禁使用未成年工和年龄超过55周岁的作业人员。
9、施工现场生产安全事故发生后，应当立即上报__方并按有关规定组织调查处理。
10、因乙方安全管理不善、不服从管理或作业人员违章__作导致生产安全事故发生的，其责任和由此发生的费用由乙方承担。
五、生产安全事故责任裁定
生产安全事故的责任裁定由__方安全管理部或当地建设行政主管部门负责，任何一方对裁定结果不服的，可向工程所在地有管辖权的__法院起诉。
六、其他：（根据分包工程特点约定）
__方：（章）乙方：（章）
代表人：代表人：
签订日期：___年____月____日
分包工程协议书 9
总承包方(甲方)_________
分包方(乙方)_________
双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成_________工程之建筑安装任务，经充分协商，特订立本合同。
第一条工程名称_________.(指分包部分之工程名称)
第二条工程地点_________。
第三条工程范围_________.(可用列附表办法)
第四条质量标准_________.(可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)
第五条承包方式_________.(如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)
第六条工程总价
本工程包价计人民币_________元整。
第七条工程包价
本工程包价计人民币_________元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值)
第八条付款办法
_________。
第九条工程期限
按本合同第三条规定的工程范围自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日止全部完工。
第十条中间交工
本工程项目范围内的`_________工程，自_________年_________月_________日开工于_________年_________月_________日开工于_________年_________月_________日完成交工。
第十一条双方联系制度及协作办法
_________。
第十二条关于工程保密办法
_________。
第十三条违约责任
_________。
第十四条特殊条款
_________。
第十五条合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。
第十六条合同份数
本合同正式本二份，双方各执一份，副本_________份，总承包方收执_________份(其中送拨款银行及发包人各一份)分包方收执_________份。
总承包方(盖章)_________分包方(盖章)_________
负责人(签字)_________负责人(签字)_________
地址：_________地址：_________
电话：_________电话：_________
_________年____月____日_________年____月____日
分包工程协议书 10
总包方(甲方):
分包方(乙方):
为加强施工现场安全管理,保护职工的人身健康安全和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、及《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：
一、工程概况：
工程名称：
工程地点：
分包内容（范围）：
分包方式：
二、工期：
开工日期：
竣工日期：
三、安全生产：
1、分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位（法人单位）的委托书，分包与其资质相符在授权书范围内的工程的经济组织。
2、分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定以及其它有关安全生产的法律、法规、规范、标准和各项管理规定，能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。
3、分包方必须学习、掌握、并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。
4、分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。
5、分包方必须执行“三级”安全教育制度，项目经理、分包工程的'负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。
6、分包方必须执行安全检查整改制度和安全技术交底制度。
7、分包方必须接受总包方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。
8、分包方必须执行安全防护设施、设备验收和检查制度。
9、分包方自带的施工机械设备，必须符合国家标准规定，且机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、有效。
10、分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品，并能正确佩戴和使用。
11、分包方必须执行“因工伤亡事故报告制度”，如分包方施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向总包方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护好事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照，不准破坏事故现场。分包方必须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证。
12、分包方必须承担因分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。
13、分包方有权拒绝总包方的违章指挥。
14、分包方发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，分包方必须做好事故的善后处理工作，当总包方对事故发生负有一定管理责任时，总包方应积极协助分包方作好善后处理工作。
15、总包方对分包方提出的隐患和问题，分包方应在三日内按照“三定”原则进行整改，如不按期整改或拖延不改，甚至在此期间发生了安全事故，一切经济损失和责任由分包方承担。
16、总包方有权监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为，对不服从管理的有权令其停止作业。
17、总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育和安全交底情况。
18、分包方所使用的务工人员必须是经当地建委注册、备案、各种证件齐全、审查合格的人员。作业人员作业前必须经过三级安全教育、考核合格的合法务工人员。分包方不准私招乱雇和使用残疾、呆傻、未成年人员进入现场进行作业。如违反所发生的一切后果由分包方全部承担。
19、分包方进场后要及时的与总包方签定安全生产协议书、消防协议书、临时用电协议书、环保协议书，并出具分包方企业资质证书、营业执照、安全生产许可证、职工花名册以及其他有关手续报总包方备案。
20、分包方人员只允许在分包工程施工范围内进行作业，不准超出承包范围，分包方人员在现场、上下结构行走时不走指定安全通道或楼梯，违反现场安全管理规定，私拆乱改各种安全防护设施，随意动用触摸各种电器、机械设备，误闯、误入不安全区域和危险部位，造成自己人员或其他人员伤亡的，分包方应承担一切责任，总包方不承担任何责任。
21、分包方承担的分项、分部工程范围内的安全防护设施、电器设备、机械设备、用电设备等未达到安全要求或防护不到位、存在缺陷等原因所造成的对自己人员或其他人员伤害的，一切经济损失和造成事故的后果以及全部责任由分包方负责承担。
四、违约：
1、达不到约定条件的，总包方一经发现，可要求分包方立即进行整改和补充完善，分包方应按总包方要求进行整改和补充完善，直到符合约定条件。
2、因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担违约责任和经济支出。
五、争议：
当总包、分包方发生争议时，可通过总、分包双方上级主管部门协商调解，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。
六、本协议书在双方签字盖章后立即生效。
七、本协议书一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
总包方：（盖章） 分包方：（盖章）
负责人： 负责人：
年月日 年月 日
分包工程协议书 11
为贯彻公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《**市消防条例》，本着谁主管、谁负责的原则，将消防工作落到实处，确保不发生火灾责任事故，制定本协议。
分包单位应履行如下条款：
一、认真落实公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《**市消防条例》，分包、外协单位保卫部门应对施工现场防火工作负全责，保证实现无重大火险火灾责任事故。
二、接受总包单位对防火工作的监督，接受公安消防机关的监督检查，对指出存在的`消防方面的隐患，须及时进行整改，不得拖延。
三、分包、外协单位须制定相应的防火安全制度和措施，并指定专人负责防火工作．结合本单位实际情况，进行经常性检查，确保安全。
四、分包、外协单位应对所属人员进行必要的上岗前有关防火知识方面的安全教育，避免违章行为，杜绝事故发生。
五、分包、外协单位应自行备齐相应的灭火器材并保证器材完好，处于灵敏有效状态。
六、分包、外协单位所属施工队伍必须与总包单位签订《外施队治安保卫协议书》并监督执行。
总包单位应履行下列条款：
一、在上级公安消防机关的指导下，协助分包单位保卫部门做好火灾防范工作，负责监督本协议具体实施，共同做好防火工作。
二、对在联合检查中发现的防火方面不安全隐患，有权提出整改意见，保证安全。
三、对违反防火规定问题造成不良后果的，有权建议给予批评教育、经济处罚直至追究法律责任。
此协议一式两份，双方各存一份。
甲方代表： 乙方代表：
盖章： 盖章：
二零 年 月 日
分包工程协议书 12
出租人(甲方)：______________________
承租人(乙方)：_______________________
证件编号：______________________
联系地址：_______________________
联系电话：______________________
房屋坐落：_______________________
依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就房屋租赁的有关事宜达成工程分包合同协议书如下：_______________________
第一条租赁期限
(一)房屋租赁期自_____________年_____________月_____________日至_____________年_____________月_____________日，共计_____________年_____________个月。甲方应于_____________年_____________月_____________日前将房屋按约定条件(见其他约定)交付给乙方。房经甲乙双方交验签字盖章并移交房门钥匙以后视为交付完成。
(二)租赁期满或合同解除后，甲方有权收回房屋，乙方应返还房屋及其附属物品、设备设施。甲乙双方应对房屋和附属物品、设备设施及水电等使用情况进行验收，结清各自应当承担的费用。
(三)乙方继续承租的，应提前一个月向甲方提出续租要求,协商一致后双方重新签订房屋租赁合同。
第二条租金及押金
(一)租金标准及支付方式：_______________________年付(每年￥：____________________元)，房屋押金(个月，￥元)待合同期满或特殊情况导致的合同结束，乙方退租后返还。
(二)支付方式：_______________________现金、银行汇款或网银转账，每月1日前一个礼拜支付下一月租金。
第三条房屋维护及维修
(一)甲方应保证房屋的建筑结构和设备设施符合建筑、消防、治安、卫生等方面的安全条件，不得危及人身安全;承租人保证遵守国家的`法律法规规定以及房屋所在小区的物业管理规约。
(二)租赁期内，甲乙双方应共同保障房屋及其附属物品、设备设施处于适用和安全的状态：_______________________
1、对于房屋及其附属物品、设备设施因自然属性或合理使用而导致的损耗，乙方应及时通知甲方修复。甲方应在接到乙方通知后进行维修。
2、因乙方保管不当或不合理使用，致使房屋及其附属物品、设备设施发生损坏或故障的，乙方应负责维修或承担赔偿责任。
甲方（盖章）：__________________________ 乙方（签字）：__________________________
授权代理人：______（签字）______________ 授权代理人：______（签字）______________
单位地址：______________________________ 单位地址：______________________________
邮政编码：______________________________ 邮政编码：______________________________
联系电话：______________________________ 联系电话：______________________________
传真：__________________________________ 传真：__________________________________
电子信箱：______________________________ 电子信箱：______________________________
开户银行：______________________________ 开户银行：______________________________
账号：__________________________________ 账号：__________________________________
分包工程协议书 13
发包方：有限公司 (以下简称：甲方)
承包方：安装队(以下简称：乙方)
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等有关条文，结合省市相关部门的政策和条列，结合本工程的实际情况，为了明确甲乙双方的权利、义务、利益及职责，完成（项目名称）的 安装工程 ，保证整体施工项目能按时保质交付使用，经甲乙双方认真、仔细的商洽，本着平等互利、公平、公正、合理的原则，特签订本合同条款如下，供双方相互遵照执行。
一、工程概况
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
1.3 工程结构：
二、承包方式及内容
2.1 的方式分包给乙方。
2.2 安装工程应完成的施工作业内容包括：凡属于工程施工图纸中的面、阳台、楼（电）梯间、雨棚、屋顶面等建筑体的水（含给排水及雨水）、电（含照明、弱电、电视、电话、网络、对讲）、气、空调（含采暖）等的预埋件制作与安装、预留孔洞的施工作业，承担及（或）配合安装工程需要（使用）机械的安装与调试、机械的维护保养等作业内容（以下简称安装工程）。
2.3 安装工程所需的机械、电缆线及所有辅材、耗材等由乙方自行负责的部分包括：
2.4 甲方负责（配合）提供的材料明细为：
2.5 本工程安装工程项目包括施工图纸显示的安装工程作业内容及根据图纸可以合理推断出的安装工程作业的相关内容。
2.6 承担安装工程需要的设备及其辅材在施工场地内的装卸车，现场的二次转运。材料装卸及堆码应符合设备规定的作业条件及施工场地的管理要求，做到分门别类、整齐有序、做好防日晒雨淋、防挤压碰撞等预防及防护措施。
三、承包单价及付款方式
4.1 承包单价为： 4.2 单价的费用组成内容如下：
4.2.1 周转材料、辅材、耗材、机械设备等的购置费、加工费、租赁费、维护维修费、保养费；上下车、堆放、二次转运费；
4.2.2 施工用电三级箱购置(电缆、电线)、安装及拆除的费用，临电的维护管理等费
用；
4.2.3 对原始设备及材料、半成品及成品的维护费、处理费用；
4.2.4 加班、抢工补偿费用；
4.2.5 安全及文明施工用工费用；
4.2.6 施工区、生活办公区的清理打扫卫生用工费用(如：扫雪、洒水、除草、排除积水、迎接检查等)；
4.2.7 地区性停水、停电、恶劣气候、政府性重大会议、活动等影响造成的停窝工费用；
4.2.8 全体作业人员及管理人员的工人工资、住宿、保险费及必要的开会、教育用工学习费、管理费等 (不含甲、乙双方办公用房)。
4.3 工程款计算及付款方式：
4.4 乙方的甩项工程，甲方按合同单价的倍在工程款中扣除。
4.5 所有关于安装工程及相关的罚款均由乙方承担。
4.6 凡属于安装工程施工作业内的工作量，均不再记另计费用。如出现非本协议书工作内容，由甲方负责人于用工当日出具用工单，按月结付。
4.7 本合同乙方不承担任何水、电、税费及试块、软件、资料费（均由甲方负责交纳）。
五、甲方责任
5.1甲方负责技术交底，并提供相关的技术资料。技术交底及资料移交必须甲乙双方签字。甲方负责提供施工图纸一套（乙方另有需要自行复印）。
5.2 提供单身工人的班组住宿，但不提供带家属的单间住宿。
5.3 甲方按工程所在地及本项目部对建筑施工现场管理条例进行管理；负责整个施工现场的工作协调，以确保工作目标的实现。
5.4 甲方提供给乙方的安全帽按实际购进价款在乙方工程款中扣除；甲方提供给乙方的`安全带及劳动防护用具，在工程竣工后退还给甲方，已经损坏的和未退还的按购进价款在乙方工程款中扣除。
5.5 甲方有权监督乙方的施工质量、进度、安全文明施工情况，发现违反操作规程或发生质量、安全事故的，甲方有权责令其整改、返工等，并按事故发生的性质及损失情况处以罚款。
5.6 甲方有权利对乙方不合格的施工人员责令退场，如身患疾病、身体残疾、心脏病、恐高症等不宜从事建筑施工的人员及未满十八周岁的未成年人。
六、乙方责任
6.1 乙方必须无条件执行建筑工程施工作业规范及工程所在地的相关规定，并执行项目部现场管理条例，服从甲方的领导，精心组织施工。
6.2 乙方必须配备名技术管理水平过硬的技术员与甲方专业工长配合，作好施工图纸的会审和技术交底等工作，熟悉并能够指导安装队的工作，负责本班组的施工技术管理。并配备名 专（兼） 职安全员，负责本班组的施工安全管理。
6.3 乙方应根据施工进度需要合理配置人员。乙方进场后天内应向甲方提供工人花名册（应包括工人姓名、联系电话、身份证复印件等信息），以后因人员增减变动的，随时向甲方提供变动信息。乙方管理人员必须坚守工作岗位，有事外出必须向甲乙双方负责人请假并经批准后方可离开，且应按时返回工地，违者每人次处元罚款。班组施工
作业人员无故不服从甲方及相关管理方的工作指导影响施工质量、进度及安全生产的，每人次处元罚款。班组负责人必须做到工地有事时随叫随到，违者每次处元罚款。
6.4 由于本工程施工作业属于技术性劳动及体力劳动，乙方应组织具有良好身体素质、心理素质和技术能力等符合从业条件的作业人员，禁止招收童工及不适宜从事本安装工程作业的人员，禁止招收违法犯罪在案未结及组织、参与、传播非法组织等国家规定不能容留的人员。
6.5 乙方应保证本班组施工人员稳定，技术过硬，人力充足，节约材料，保护一切施工原始设备及材料、成品及半成品；乙方应确保施工质量、进度、安全及文明施工达标。在施工过程中，因乙方管理水平跟不上，工人素质差、劳动力不足、进度迟缓等情况，甲方认为已严重影响或即将严重影响到施工质量、进度、安全的，甲方有权拆分工程量另请施工队伍，或安排其他人员参与（协助）乙方的工作，其费用在乙方的工程款中扣除。若乙方进度严重滞后的，甲方有权要求乙方退场。
6.6 乙方在施工过程中，若不按甲方的技术交底和施工图纸进行施工的，所造成的一切经济损失均由乙方负责。
6.7 乙方在施工过程中或施工现场内，若因乙方违章指挥、或违章操作、或操作不当等所发生的安全质量事故及造成的经济损失，均由乙方负责。
6.8 所有下发到乙方的通知（联系）单、任务单、计划（方案）表等函件，乙方必须签收，乙方拒绝签字的表示默认。所有关于安装队作业的质量、进度、安全文明施工及其它相关的罚款单均由乙方承担。各种罚款单甲方仅口头通知乙方，乙方不需签字。
6.9 甲方按合同支付给乙方的工程款，乙方必须优先用于工人工资的发放及材料款的支付，甲方支付工程款前，乙方必须向甲方报送出勤统计表及工资发放表，否则甲方不予支付。乙方若将工程款转移或挪作他用，其责任由乙方负责。
6.10 各班组工资发放必须有甲方代表现场监督，工资表必须由领款人本人签字领取，否则不予发放。因乙方违反工程款的使用或不能履约的，可由甲方代支代发，在乙方工程款中扣除。
6.11 乙方在施工过程中，除必须停工外的任何情况，未经甲方通知或同意，乙方均不得停工、罢工、消极怠工，否则，甲方有权处以罚款直至责令退场，按乙方已完成的工程量（不包括半成品）计算工程款，在本工程结束并验收合格后予以支付。对于乙方给甲方造成的损失，甲方有权在工程款中扣除，不足以抵消的，甲方有权追偿。
6.12 属于甲方安排的非本协议书范围内的工作，甲方应给予充分的配合，工时费用由甲乙双方负责人协商确定，并开立派工单。
6.13 乙方包施工质量、进度及安全文明施工，包交安装工程验收合格，包带家属住宿。乙方施工队的保险、办证及政府部门要求的一切需要办理的事项，其费用由乙方承担。
七、材料、设备、施工质量的管理
7.1 乙方技术员必须认真熟悉图纸，做好安装工程的准备工作。
7.2 安装工程需要使用及安装的机械设备，乙方必须做到安装合格、安全操作、妥善保管、正确维护保养。若造成损失，由乙方承担全部责任。
7.3 安装工程机械操作等依据国家相关规定应持证上岗的岗位（人员），应持有相关的上岗证方可上岗。所有作业人员由具备熟练的操作技能，且应保持作业人员的稳定。
7.4在施工前及施工过程中，若发现设施设备有质量问题的，要及时反映，并作出处理后方可施工。安装队应安排专人对本安装队应完成和配合完成的预埋件、预留孔洞的处理进行全方位的跟踪作业，如发现未按图纸要求施工，或预埋件位置和规格错误，水电气等设施设备的预埋件、预留孔洞等不符合要求的，要及时反映，及时修正。如因乙方（安装队）的作业不当造成损失的，由乙方承担责任，甲方将视情节轻重给予处罚。
7.5 在安装工程施工过程中的一切脚手架由乙方自行搭设，安装工程施工现场应保持整洁有序，施工中产生的余料、废料应及时清理，操作层必须做到每日工完场清。可以堆放在施工现场的设施设备，应不影响其他施工方的正常作业。在施工完后，现场应做到无余料、无残渣、无自用的脚手架等。建筑垃圾必须按指定地点分类存放。如有当时未清理的，甲方有权另行安排清理，其费用在乙方工程款中按所用工时的三倍扣除。
7.6 施工过程中，保护好前期工序完成的产品，不应对其造成损坏。否则，由乙方承担全部责任。
7.7 安装工程施工作业应做到一次性安装到位、安装合格，并做好或配合完成调试工作。经自检合格后，填写一式四份的报审单（或检验申请报告书）报审甲方，由甲方联系相关到位人员组织验收。因验收不合格需要返工的，由乙方自行返工，直至合格为止，所产生的一切费用概由乙方自行负责；因验收不合格必须拆除所造成的材料损失及重做所产生的费用由乙方自行承担。因返工、重做进行二次验收的，每发生一次罚款元。
7.11 乙方应配合甲方、设备提供方、设备调试方及项目管理相关单位的检查验收工作，对不配合的视情节轻重给予元至元一次的处罚。
八、进度管理
8.1 本协议书约定工期为日历天，计划开工日期为____年___月___日，具体开工时间以监理方通知为准。
8.2 乙方必须遵循甲方要求的工期，按时或提前完成施工任务。
8.3 因自然灾害原因，或甲方原因，或工程施工相关管理方原因等不可抗拒的情况造成工期延误或必须终止合同的，乙方的工期相应顺延或终止。
8.4 根据进度计划要求，若乙方延误工期，每延误一天处罚款元，因乙方原因造成其他相关施工作业方的窝工、停工、延误工期的，乙方应承担其责任并赔偿损失。
九、安全文明施工
9.1贯彻“安全第一，预防为主”的方针，执行安全生产法律、法规、强制性标准、工程施工设计和安全技术措施。加强职业健康教育，提升职工思想素质和安全生产意识，规范作业标准。确保劳动者的人生安全和财产安全。
9.2施工安全管理工作目标
9.2.1 杜绝因公受伤、死亡事故；杜绝坍塌伤害事故；杜绝物体打击事故；杜绝高处坠落事故；杜绝机械伤害事故；杜绝触电事故；
9.2.2 消灭违章指挥；消灭违章作业；消灭“惯性事故”；
9.2.3创建安全文明示范工地。
9.3 主要安全防范措施
9.3.1 根据全面分析工程项目的各种危险因素，选用安全可靠的各种装置设备、设施和必须的安全检查、检测设备及安全防护用品；
9.3.2 选择电气设备的安全距离及防雷、防静电、防止误操作等设施；
9.3.3 对可能发生的事故加强排查、监管，并制定相应的救援措施；
9.3.4 危险场所和部位（如高空作业、外墙临边作业等）及危险期间（如冬期、雨期、大风、高温天气等）所采用的防护设备、设施和劳动保护用品及其效果应保障施工安全；
9.3.5 特殊工种必须经培训合格后，持证上岗；
9.3.6 进入施工现场的人员，必须配备安全防护用品，实行强制性佩戴，不佩戴或佩戴不规范的人员不得进行施工作业；
9.3.7 乙方所有施工人员在施工过程中，如发现安全设施不齐全或存在安全隐患时，应立即停止施工，报请甲方项目部，待处理符合要求后方可进行施工。如乙方违章操作、野蛮施工，所造成的一切后果均由乙方负责。因偷盗所造成的损失由乙方负责。
9.4 加强法制教育和思想素质教育，遵纪守法，团结互助，和谐相处。加强生活区的安全管理，严禁私拉乱接电源线路和使用较大负荷电器设施；严禁堵塞交通通道；严禁破坏或影响消防设施的安全使用等。
9.5 搞好饮食卫生及个人卫生，防止疾病的发生及传播。重点搞好食堂卫生工作，防止食物中毒；搞好个人卫生，注重个人良好形象。预防疾病传播，严禁乱倒乱扔垃圾，严禁随意使用他人生活用具；对重大疾病及传播疾病人员实施隔离治疗或遣返等。
9.6 搞好责任区的治安保卫工作。做到不违法，不扰民，不肇事，不损害公众利益，不组织、不参与非法组织团伙，不传播违法音影书籍等资料，不放任不良风气习惯在工地、在工人中间滋生、蔓延。
9.7 非作业人员的工人家属及小孩不得进入施工现场。否则，其工人所在班组负责人付连带责任，甲方不承担任何责任。
9.8 每周召开职工安全教育培训，无故不参加者每人次处罚款元。
十、履约及违约责任
10.1 乙方在签订本合同时，向甲方交纳元的履约保证金。在完成后退还给乙方。履约保证金为无息退还。
10.2 在安装工程施工作业完成前，因乙方原因不能履约的，保证金不予退还。
十一、其他事项
11.1 本协议书未尽事宜，由甲乙双方协商，订立补充协议，补充协议与本协议书具有同等效力。
11.2 本合同一式份，甲乙双方各执份，自甲、乙双方签字之日起生效，至乙方承包项目全部完工并结清工程款后自行失效。
十二、补充条款
甲方（签字盖章）： 乙方（签字盖章）：
身份证号码：
电话：身份证号码：电话：
签订时间：____年___月___日
分包工程协议书 14
一、工程概况：
1、工程名称：
3、工程概况：地下一层地上十七层
二、承包范围及工期：
1、设计图纸及工程洽商变更内容，钢筋的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、绑扎、电焊、落手清理、废料堆码以及楼梯梁卡茬、剔凿清理等全部人工费；钢筋机械的维修保养；劳保用品自理。施工现场的场容场貌安全直到竣工验收。施工范围内不发生任何零工。
2、工期20xx年月日至20xx年月日达到竣工验收条件。
三、承包价款：
1、按建筑面积每平米元包含施工现场内的'全部用工，结算按国家现行的计算规则以图纸计算建筑面积。
2、本合同单价为固定价格，在约定风险内不再作调整（包含农忙季节）。
3、由于停水、电、材料、问题及不可抗拒的自然灾害造成的原因不能施工，施工工期相应顺延。
四、现场文明施工：
1、本工程为文明工地。
2、施工现场做到活完料净脚下清，杜绝材料浪费，产生罚款由乙方承担。
3、进入施工现场佩戴合格的安全帽，必须遵守各项安全规章制度，否则发生安全事故由乙方承担。
4、如出现现场文明施工差和质量问题产生罚款由乙方承担。
五、质量要求：
1、本工程为合格工程。
2、质量必须一次达到监理甲方验收通过，如出现返工现象其工、料由乙方承担。
六、结算及付款方式：
每人每月生活费500元主体完付80%主体验收合格后两个月之内结清。
七、甲方的权力与责任
1、负责工程的组织与技术质量方面的交底和放线抄平。
2、负责、工程的施工验收督促乙方的进度质量安全情况。
3、负责工程在施工期间各工程工序的协调与配合。
4、与乙方施工进度跟不上，质量差，野蛮施工，甲方有权罚款或终止合同。
八、乙方的权利与责任：
1、在施工过程中乙方必须保证充足人员，不得因农忙或其他原因未经甲方同意私自减少人员，影响施工进度，否则甲方有权增加其他施工班组或终止合同并要求乙方赔偿经济损失。
2、乙方不能以任何形式转包否则合同终止。
3、施工期间严禁打架斗酗酒闹事，一旦发生对当事人双方处以5000元以上罚款，并且双方当事人立即开除，工资按50%开支情节严重者移交当地公安机关处理。
4、工人借支、开支，必须填写实名工资单，本人签字并在甲方监督下发放。如工人上访讨薪，每人扣500元手续费。
九、违约责任：
1、由于甲方指挥错误，造成的工程安全问题，其经济损失由甲方负责。
2、由于乙方造成的工期延误，工程质量差，安全事故等，施工中如人员不足，或进度质量达不到施工要求造成经济损失由乙方负责。
3、中途退场按工程量的50%结算，一切损失及后果由乙方承担。
十、（安全、质量、进度）保证金返还方式：
工程施工完成一个月之内返还保证金。如施工人员、进度、质量达不到要求，造成中途退场，应扣除保证金。
十一、本合同一式三份，甲方执两份乙方执一份，均具有同等效力。
甲方（发包人）：乙方（承包人）：
年月日年月日
分包工程协议书 15
总包单位：
(以下简称甲方)
分包单位：
(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产管理条例》，本着公平、互利和诚信、等价、有偿的原则，为共同加强对工程建设的组织及管理工作，正确处理责任经济关系，分清职责，圆满地完成施工任务，经双方一致协商，特制定本合同条款，双方严格履行。
一、工程名称：
哈尔滨职业技术学院图书馆工程
二、工程地点：
哈平路217号
三、分包工程项目及名称：
安全技术要求：教育工人在哈尔滨职业技术学院内要遵守校区内的各项的规章制度。不准在校区内乱窜扰乱学生的学习生活等，治安问题由乙方负责。在校区内不准酒后作业。操作前应检查有无不安全因素后方可进行施工。
按定额结算，转账支付，按形象进度结算拨款(人工费包括管理人员工资、劳动保护、因患病或非因工伤、因工伤发生的一切费用)。
四、安全生产文明施工
1、总包单位对施工现场安全负总责，对现场的施工组织和安全生产统一管理和全面负责，监督检查分包单位的施工现场活动。
2、总包单位负责分包单位从业人员办理意外伤害保险费用。
3、分包单位要服从总包单位的安全生产管理，制定安全生产责任制度，遵守总包单位的相关规章制度和操作规程等，对不服从管理导致的生产安全事故由分包单位承担主要责任。
4、总包单位负责人对分包方的施工过程的安全生产、文明施工进行监控，对进入现场的作业人员进行施工安全技术交底。
5、分包方队伍进场后要经过总包方的安全教育培训。
6、分包方使用总包方的安全防护设施设备应办理交接验收记录，有义务保护现场的安全防护设施，发现问题及时报告。
7、总包方应向分包方提供合格的安全防护材料、设备、工具及生活设施，提供合格的机械设备、安全设施和防护用品。
8、分包单位要设置安全生产组织机构，设专职安全人员对生产安全进行负责，对施工现场进行监督检查，发现隐患及时整改，消除不安全因素。
9、总包单位与分包单位对分包合同的安全生产承担连带责任，对工程发生的安全责任以及违约责任承担民事责任，发生意见不一致时，可协商解决。
10、分包单位认真执行安全生产责任状的内容规定。
11、分包单位按文明施工标准进行施工，工完场清。
12、甲方给乙方提供施工现场配合人员，确保机械工、电工等特种作业人员配合工作，费用乙方负担。甲方对乙方提供的安全防护装置设施等设备工具和操作人员，由乙方验收后管理使用。
13、分包方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。
14、分包方必须严格执行职工因工伤亡报告制度：
①分包方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故;
②如果发生因工伤亡事故，分包方应在1小时内，以最快捷的方式通知总包方的项目主管领导，向其报告事故的详情。由总包方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照，总包方为抢救提供必要的'条件。
③分包方要积极配合总包方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因分包方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由分包方承担;
④如果发生伤亡事故，由分包方负责承担造成安全事故的经济责任和法律责任;
15、分包方必须执行安全工作奖罚制度：分包方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚
16、分包方必须执行安全防范制度：
①分包方要对分包工程范围内工作人员的安全负责;
②分包方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险;
③分包方的专业分包商和他在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款;
④施工现场内，分包方必须按总包方的要求，在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明，必要时要提供手提式照明设备;
⑤总包方有权要求立刻撤走现场内的任何分包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有总包方的书面同意;
⑥施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工;
⑦对不符合安全规定的，总包方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所须费用从工程款中加倍扣除
五、工材料及机具供应
1、甲方供应的安全防护器具和材料有合格证，乙方应按实际需要领取，超出部分乙方负担。
2、乙方直接采购用于安全生产的材料应有合格证，必须经甲方验收后方可使用。
3、甲方供给的起重设备、搅拌机、钢筋切断机、砂浆机、木工工具等和使用的一般的工具必须有合格证，安全装置齐全，经检验后方可使用。
4、乙方自备的其它工具应完好合格。
5、乙方借用甲方的工具用后即还，如果损坏或丢失，乙方赔偿损失费用。
六、消防保卫工作要求：
1、分包方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、哈市政府、哈航颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例，分包方应严格按总包方消防保卫制度以及总包方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受总包方的安全检查，对总包方所签发的隐患整改通知，分包方应在总包方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合总包方的要求，总包方有权按规定对分包方进行经济处罚;
2、分包方须配备至少一名专(兼)职消防安全保卫管理人员，负责本单位的消防保卫工作;
3、凡由于分包方管理以及自身防范措施不利或分包方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由分包方独自承担，因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿，总包方可对其处罚。
七、乙方在施工前和施工中应负责事宜：
1、在未进入施工现场前，按国家、省市有关规定，向甲方交出跨省施工介绍信，乡政府以上介绍信，营业执照，施工资格证书，办理跨地区通知书及临时许可证，提出施工人员名册。
2、乙方组织的劳动力必须是年满18周岁的公民，适应施工生产的需要，且身体健康、技术较好、无劣迹。
3、教育施工人员遵纪守法，遵守甲方施工现场的操作规程、质量、文明施工等措施，爱护国家财产，服从管理，完成任务。
4、施工人员进入现场后不准任意增减调动，确因工程量增减或变更时，经甲乙双方协商后方可调动。乙方在施工中增减人员必须事先通知甲方，并及时填写增补人员名单。
八、争议的处理
当合约双方发生争议时，可以通过协商解决或申请哈尔滨市平房区劳动仲裁委员会仲裁，调解不成的可以向哈市人民法院起诉。
九、安全文明施工目标：
按施工建筑面积及总包单位确定的目标为准。
十、有效期
自__年__月__日生效
甲方
乙方
__年__月__日
【分包工程协议书】相关文章：
工程分包协议书范本建筑工程分包协议书12-16
工程分包协议书09-06
工程劳务分包协议书09-14
工程分包安全协议书08-04
工程分包协议书范本10-02
工程分包协议书格式10-08
工程分包协议书(15篇)12-23
专业工程分包安全协议书08-03
建设工程分包安全协议书01-22