合同延期补充协议范本10篇
随着人们对法律的了解日益加深，合同的法律效力与日俱增，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编为大家整理的合同延期补充协议范本，仅供参考，欢迎大家阅读。
合同延期补充协议 1
协议编号：
甲方：
乙方：
甲乙双方于___年___月___日签订了一份金额为___元，编号为___的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：
1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的`服务(服务时间从___年___月___日至___年___月___日)更改为乙方将向甲方提供____个月的服务(服务时间分为两段从___年___月___日至___年___月___日，以及从___年___月___日至___年___月___日)。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。
甲方：___
乙方：
签字盖章：___
签字盖章：
日期：___
日期：
合同延期补充协议 2
出借方（甲方）
地址：
借款方（乙方）
地址：
签订地点：
鉴于乙方因不能如期偿还___月___日在甲方所在地项下的借款___元（大写：___，乙方向甲方申请延长借款期限，甲方审查同意乙方延期还款，甲、乙双方经协商一致达成如下补充协议：
一、乙方根据原合同应向甲方借用的资金借款人民币___元（大写___，应于截止到___年___月___日止，上述借款未偿还金额写：___元整），现约定延期到___年___月___次性还清。
二、借款利率与利息
1、延期后的借款利率与利息，按原合同的.约定执行。
2、从延期之日起计息按季结息。
3、延期还款期届满时，当期利息与本金一并清偿。
三、延期后甲、乙双方的其他权利、义务以有关事项及按原合同约定定条款执行。
四、延期借款合同补充条列
1、原合同借款形式：
原合同签订地点：
2、如借款期之日乙方未按照合同规定，主动还清全部款项，乙方愿意接受人民法院起诉。
五、借款方（乙方）承诺与保证
本人乙方___月息支付利息及归还本金，本人放弃对此的抗辩权利并同意承担双方因此发生纠纷时，将争议交由出借人所在地人民法院裁决并愿意承担借款人所指出的诉讼费用（或仲裁费）保全费、公告费、执行费、差旅费、律师费及其它乙方未实现债权所支出的一切费用并愿意承担违约的相关法律责任。
六、借款人已通读上述条款，出借人已应借款人的要求做了相应说明借款人对所有内容无任何异议。
七、本协议与原借款合同内容有冲突以本协议及原本协议没有涉及的内容按照原借款合同执行。
八、保留原借款合同，原借款合同与延期借款合同具有同等法律效应。
九、本协议自双方签字盖章之日起生效，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（姓名、盖章）：
乙方（姓名、盖章）：
身份证号码：___
身份证号码：
签订日期：
合同延期补充协议 3
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在工程建设施工合同的基础上，双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下：
一、项目概况：
本项目位于新村四周沿街地块，地块总用地面积平方米。小高层住宅5幢(9到11层)、多层住宅11幢(4到5+1f)、沿街设1到2层商业用房，均为框架结构。建筑占地面积10279.00平方米，地上建筑面积(计容积率部分)44587.01平方米，储藏间建筑面积2889.13平方米，地下室建筑面积3871.10平方米(其中人防面积1525.00平方米)
二、工程形象进度
本工程主体全部结顶，并进过中间安全、结构验收，装饰工程开始施工。
三、工期延误原因
1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。
2、工程基础施工阶段天气多雨，自然不可抗力等因素延误。
四、工期延误时间
现经甲乙双方协商，经甲方同意确认，原合同竣工日期____年8月9日顺延至____年6月30日。
五、协议生效
协议订立时间：___年___月___日。
协议订立地点：建筑工程有限公司，本协议一式四份，双方各执二份，本协议双方签字盖章之日起生效。
发包人(公章)：___
承包人(公章)：
法定代表人：___
法定代表人：
___年___月___日
___年___月___日
合同延期补充协议 4
委托人(甲方)：_________________
法定代表人：_________________
监理人(乙方)：_________________
法定代表人：_________________
一、乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责，直至本项目完工。必须继续执行甲、乙双方签订的《建设工程委托监理合同》的具体规定。
二、本协议为双方签订的《建设工程委托监理合同》的`延续，直至整个项目的竣工验收完毕，包括原合同规定的内容。绿化、道路等工程不再另行聘请监理。
三、本协议有效日期为：_________________年_____月______日至本项目竣工验收，费用按月包干结算的方式。
四、监理费用
按月计算，包干价格为__________万/月。乙方必须保证监理人员5人以上，如遇工程进度加快，乙方必须机动增加监理人员，以保证工程质量。
委托人(甲方)：_________________
监理人(乙方)：_________________
法定代表人：_________________
法定代表人：_________________
____________年______月______日
____________年______月______日
合同延期补充协议 5
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，就乙方李四向甲方________（________房地产开发有限公司职工）私人借款达成一致协议如下：
（1）借款总额为：________元整（￥________元）。
（2）原借款时间为________年（________年________月________日—________年________月________日）。
（3）借款到期后经甲乙双方协商达到一致，将借款时间延期________年（________年________月________日—________年________月________日）。
（4）利率按同期银行利息计算（从________年________月________日起计算）。
（5）乙方以________项目，面积为________㎡，作为借款担保抵押，即____年________月________日若乙方不能如数（本金+利息）归还，则项目归甲方张三所有。乙方无条件协助甲方办理房产证过户手续。
（6）此协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字盖章生效，具有同等的法律效力。
（7）甲乙双方各自定立一个旁征人见证相关事宜，以作今后某一方违约的见证担保。
甲方：乙方：
身份证号码：身份证号码：
现住址：现住址：
____年________月________日____年________月________日
合同延期补充协议 6
甲方：________________法定代表人：________________
乙方：________________身份证号：________________
为了维护甲、乙双方的利益，确保甲方的经营活动的正常开展，本着平等自愿，协商一致的原则，签订如下补充协议：
一、甲方在录用乙方后，同时为其解决户口的问题，乙方必须为甲方服务________年。
二、乙方因本人原因不能为甲方服务________年的，须按每月_____元赔偿金计算，有一个月算一个月，逐月累计，向甲方作出赔偿。
三、甲方为提高公司员工的业务水平，根据乙方的实际工作岗位给予相应的业务培训，凡甲方给乙方相应业务培训的，乙方必须根据本人所在的`岗位，为甲方服务。
四、乙方因本人原因不能达到服务期的，一年的须按每月_____元赔偿金计算，两年的须按每月_____元赔偿金计，三年的须按每月_____赔偿金计，有一个月算一个月，逐月累计，向甲方做出赔偿。
五、本补充协议作为劳务合同的附件，与《劳务合同》同时生效。
六、本补充协议一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。
甲方：________________日期：_________年________月________日
乙方：________________日期：_________年________月________日
合同延期补充协议 7
甲方：_________________
乙方：_________________
经甲乙双方友好协商，在平等互利的基础上，对原________年________月________日签订的`《房屋租赁协议》进行补充，协议如下：
一、甲方同意乙方的延期申请，将房屋租赁到期日延期到________年________月________日;
二、租金及支付方式：________年________月________日至________年________月________日期间的租金为_____万元(裸租价，甲方不负责开具发票)，甲方同意乙方将原合同保证金_____万元转作该期间的租金，但是有以下条件作为前提：
1、乙方必须将合同保证金收据交给甲方。
2、乙方不得有水电费、物业费、税费等相关费用拖欠情况。
三、其他合同条款按照原合同不变，如有与本补充协议不一致的地方以本补充协议为准。
四、本协议一式两份，双方各执一份，双方签字生效。
甲方：_________________乙方：_________________
日期：_________________日期：_________________
合同延期补充协议 8
甲方：____________身份证号码：______________
乙方：____________身份证号码：______________
为了顺利推进_______________镇_______________村_______________大桥北桥头道路的建设，连通那_______________桥两边道路，方便广大群众的`出入，促进当地的经济发展以及造福子孙后代。
经甲乙双方协商，本着自愿、平等、诚实信用原则，就土地置换事宜达成协议如下：
一、置换土地概况
1、甲方地块：_______________位于________________，面积_____________亩。
2、乙方地块：_______________位于________________，面积_____________亩。
3、甲乙双方自愿等面积永久置换原属于对方的土地。
4、乙方置入的土地用于接__________村__________大桥北桥头道路建设用地。
二、违约责任
1、本协议为甲乙双方在自愿的原则下签署，协议签订之日生效，协议生效之日起，双方将土地交付对方使用，并且双方以后均互不干涉土地使用情况。
2、本协议在履行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商不成时，可向人民法院起诉。
三、本协议一式叁份，甲乙双方各执一份，坡稔村委员会存一份。
甲方(签章)：_______________
乙方(签章)：_______________
见证方：____________
_________年__________月__________日
合同延期补充协议 9
甲方：__________________________
乙方：__________________________
签订日期：____年____月_____日
出租方(甲方)：__________
承租方(乙方)：__________
乙方承租甲方的商铺于_____________到期，乙方提出要求，希望将租期适当延长，经甲乙双
方协商，达成如下协议：
1、按照原合同基础上，甲方同意将租期延长，时间自________________起至_____________止
2、租金:______元(人民币大写：______________)。
3、延期时间满，甲方立即收回商铺。乙方不再以任何理由要求延期等，否则视为违约。乙方出现违约行为时，甲方有权不退回保证金给乙方，甲方还会追究乙方责任。
4、延期时间内，租赁商铺所需缴纳的有关税费，包括水电费、租赁税费及其他费，一切由乙方承担，还要负责铺位门前位置(门前三包)工作，搞好周围环境卫生。
5、乙方需向甲方交协议保证金5960元，延期协议满后，乙方无违约，协议保证金全额退还乙方。
6、其余条款与原合同一致。
7、此协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字即生效。
甲方(签字)：__________乙方(签字)：__________
身份证号：__________身份证号：__________
签约时间：__________签约时间：__________
合同延期补充协议 10
甲方：
乙方：
甲方将自己位于__________________的住房出租给乙方使用，双方在自愿协商的'基础上，就租赁事项达成如下协议：
一、租赁期限为：租赁时间为一年，即_________年____月____日至_________年____月____日。
二、租金及支付方式
每半年支付一次，租金为每月人民币捌佰元整（800.00元）。
三、在租赁期内，因租赁房屋所产生的水、电、煤气、电话、网络、物管费等一切费用由乙方自行承担。
四、乙方交付给甲方人民币壹仟元整（1000.00元）作为押金。乙方应合理使用并爱护房屋、家俱及其配套设施。因乙方管理不当或不合理使用，致使该房屋、家俱及其配套设施损坏、发生故障或丢失，乙方应负责赔偿损失。租赁期满，没有发生房屋、家俱及其配套设施损坏情况，甲方应返还乙方全部押金。
五、乙方应按时支付租金，如延迟15天未支付租金，视为提前退租房屋，适用第七条约定。
六、在租赁期内，甲方不得给房租加价，不得将乙方租用的房屋转租给任何第三人。如违约，甲方支付乙方1000元赔偿金
七、乙方不得提前退租房屋，不得将房屋转租、转让。如违约，应支付甲方1000元赔偿金。
八、在租赁期间乙方不能使用该房屋做违法乱纪的相关事宜。
九、本协议一式两份，经双方签字后生效。其他未尽事宜，由双方友好协商解决。附房屋内留用物品清单：衣柜两个、床两张、热水器一个、洗衣机一个、电视机一个、沙发一套、电子门钥匙一把、防盗门钥匙一把。
出租方（甲方）：
承租方（乙方）：
时间：
时间：
【合同延期补充协议】相关文章：
合同延期补充协议范本03-26
合同延期补充协议书（通用7篇）12-06
合同工期延期补充协议书02-01
延期借款合同03-18
租赁合同延期协议02-21
延期还款协议04-24
合同延期申请书07-17
公司延期付款合同03-03
补充协议02-24