工程租赁合同

时间：2022-11-17 15:31:51 租赁合同我要投稿

工程租赁合同

　　在人们愈发重视契约的社会中，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编帮大家整理的工程租赁合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

工程租赁合同

工程租赁合同1

　　出租方：(以下简称甲方)

　　承租方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规的规定，双方本着平等互利的原则，以严守合同、信誉至上为准则，经充分协商签订以下合同。

　　第一条甲方同意将下列表中应由乙方支付给甲方费用的租赁物资租赁给乙方使用，其租赁数量以甲方收、发货明细表实数为准，租金计算以收、发货明细表或出库单、花码单签收时间为起止时间。

　　1、所租物资须按每米钢管配一套扣件进行配套。

　　2、赔偿费如不执行上表单价，结算时钢管可按重庆新生机电有限公司(即二监狱)销售价赔偿，损坏扣件按市场价赔偿，运费、下车费则按实际结算。

　　第二条乙方所租上表物资，须向甲方提供盖有鲜章的营业执照复印件、法人委托书(或担保书)、受托人(或经办人)身份证复印件，并按租赁物数量的多少向甲方缴纳押金元(大写： )。押金不得中途抵扣租金，不计利息，办理结算时在完清各项手续后方能退还。

　　第三条租赁期限不得少于一个月，但最长不得超过乙方当时单个工程结束时间。租赁期不足一个月的.按一个月(30天)计算，一个月及其以上的按实际天数计算，法定节假日除春节三天不计租金外，其余照计。

　　第四条乙方每月底必须向甲方以转账或现金方式付清当月全部租金，不得拖欠，否则，甲方有权终止合同，收回租赁的各种物资，原租金、赔偿费、上下车费，乙方应按实支付。

　　第五条乙方对甲方出库的物资应进行当场检查验收，凡不符质量标准的物资应当场拒收，否则，由此而造成的大小安全事故或其它经济损失与甲方无关。

　　第六条违约责任

　　1、甲乙双方违反本合同的有关规定均属违约，违约方应按租金总额的30%支付违约金给守约方。

　　2、乙方应在每月底前按时支付租金，反之则从次月起每天按应付租金总额的3%向甲方支付违约金。

　　第七条赔偿约定

　　1、乙方不得私自转借、转租甲方物资，一经发现，其租金按原租金五倍赔偿。

　　2、租赁物资如有丢失或损坏(如钢管压扁、断裂、孔洞、反翘变形、扣件破裂、缺损以及改变原样物资规格、尺寸等)应按本合同第一条表列物资约定赔偿价格赔偿或按归还当时的市场价赔偿。

　　3、租赁物资送还时，乙方必须按本合同第一条表列金额向甲方赔偿一次性维修费(如除锈、清污、机油、防锈漆、人工费及原材料费等)。

　　4、乙方未还清所租物资前，不论使用与否，均视为在租，不能中断租金，须续算至还清甲方物资或照价全额赔偿其短少数量后为止。

　　第八条乙方提货或返还物资时，必须提前一天通知甲方，乙方在甲方指定的地点自提或交还，其上、下车搬运费按每吨钢管元，扣件元，由乙方承担。

　　第九条其它：

　　第十条本合同一式二份，每份共2页，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签订之日起生效。更改之处需经双方签章认可，否则无效。本合同纠纷由双方协商解决，直至诉讼到甲方所在地人民法院。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程租赁合同2

　　出租方：（以下简称甲方）

　　承租方：（以下简称乙方）

　　一、租赁车辆状况

　　详见本合同的附件《租赁车辆检验报告》

　　二、租赁期限及租金的交纳

　　详见本合同的附件《汽车自驾租赁登记表》和《汽车租赁结算单》

　　三、出租方的权利和义务

　　1、在下述任何一种情况发生时，出租方有权随时随地收回所租车辆，已收取的款项在计算所有损失后多退少补。

　　（1）承租方利用所租车辆从事违法犯罪活动。

　　（2）承租方将所租赁车辆转让、转租、出售、抵押、质押。

　　（3）从事其它有损出租方车辆合法权益的活动。

　　（4）未经出租方书面许可，在车辆租赁期限结束后拖欠还车。在以上情况下给出租方造成经济损失的，承租方应作相应赔偿。

　　2、不承担租赁车辆于租赁期间引发的第三者责任。

　　3、其它的依照法律、法规的规定出租方应有的权利。

　　4、按合同约定提供技术状况良好各种证照及规费齐全的车辆。

　　5、租赁期间对车辆使用情况及客户信誉实施监控。

　　四、承租方的权利和义务

　　1、于租赁合同规定的租赁时段拥有所租赁车辆的使用权。

　　2、对租赁车辆承租前已有的损伤不承担赔偿、维修义务。

　　3、在租赁合同书签署之日足额交纳抵押金并以现金方式全额缴纳租金；如使用银行信用卡消费，则需自行承担由此而产生的应支付给银行的手续费。

　　4、自行承担租赁期内所租车辆的燃油费用。

　　5、遵守《汽车承租人须知》的义务。

　　6、租期内应严格遵守国家各项法律法规，并承担由于违章、违法肇事等行为所产生的全部责任及经济损失。

　　7、承租方必须承担由于承租方行为带来的其他经济损失。

　　8、协助出租方在租赁期内办理车辆保险事故的定损、理赔。

　　五、抵押条款

　　1、承租方应于租赁合同书签署之日根据出租方关于押金的规定一次性足额交付相应抵押金给出租方。

　　2、出租方应于租赁合同书期满或双方协议解除合同后，除依照本合同及附件的规定应扣除的'费用外，将剩余押金归还给承租方。

　　3、承租方不可自行将押金抵作租金。

　　4、如由出租方提供驾驶人员，承租方不用交纳押金。

　　六、保险条款

　　1、出租方已就租赁车辆提供相应保险，详见《汽车租赁登记表》。

　　2、承租方应在交通事故发生的24小时内通知出租方，出租方将在保险事故车辆到达其指定修理厂，承租方提供了有效的全部保险证明手续，且承租车辆符合《汽车租赁登记表》中规定的由出租方进行保险理赔的车辆时，停止计算租赁费用。承租人在承租车辆期间若发生车辆被盗、报废或其它形式的灭失，承租人应负担车辆灭失之日起至出租方获得保险公司赔款时止（最长不超过____个月）的车辆租金的____%及保险免赔部分。

　　3、由于承租方的原因造成的保险公司拒赔及免赔的所有损失及相关费用由承租人承担。

　　4、车辆发生保险事故，承租方应交付车辆加速折旧费及保险公司免赔额。加速折旧费相当于本次事故总维修费的____%，如承租方不能取得保险公司理赔必须的有关手续，则由承租方负担全部维修费用及加速折旧费，并承担保险事件不能赔付的责任。

　　七、违约责任

　　除重大政策性变化或不可抗力外，任何一方违反合同的规定致使合同不能全部履行的，除赔偿相应经济损失外，还应向另一方支付合同及附件未履行部分租赁金额总____%的违约金。承租方应按双方签定的还车时间及时交还租赁车辆，每逾期交还一日，除继续计收租金外，需另外交付日租金____%的违约金。每提前交还一日，在交付日租金____%的违约金后退还该日租金。

　　本合同所指经济损失，均包括租金损失，租金损失赔偿标准按《汽车租赁登记表》所列租金标准计算。

　　八、合同的变更和解除

　　本合同的变更和解除，必须经租赁双方签署书面协议方能有效。

　　九、争议的解决

　　有关本合同之一切争议，首先应友好协商解决，如协商解决不成，任何一方可向有管辖权的____市工商行政管理局仲裁委员会申请仲裁或由____市____区人民法院诉讼解决。

　　十、本合同自租赁双方签字盖章后即生效

　　本合同一式二份，由出租方、承租方各执一份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程租赁合同3

　　出租方：(以下简称甲方)

　　承租方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规规定，双方本着平等互利原则，以严守合同、信誉至上为准则，经充分协商签订以下合同。

　　第一条甲方同意将下列表中应由乙方支付给甲方费用租赁物资租赁给乙方使用，其租赁数量以甲方收、发货明细表实数为准，租金计算以收、发货明细表或出库单、花码单签收时间为起止时间。

　　1、所租物资须按每米钢管配一套扣件进行配套。

　　2、赔偿费如不执行上表单价，结算时钢管可按重庆新生机电有限公司(即二监狱)销售价赔偿，损坏扣件按市场价赔偿，运费、下车费则按实际结算。

　　第二条乙方所租上表物资，须向甲方提供盖有鲜章营业执照复印件、法人委托书(或担保书)、受托人(或经办人)身份证复印件，并按租赁物数量多少向甲方缴纳押金元(大写： )。押金不得中途抵扣租金，不计利息，办理结算时在完清各项手续后方能退还。

　　第三条租赁期限不得少于一个月，但最长不得超过乙方当时单个工程结束时间。租赁期不足一个月按一个月(30天)计算，一个月及其以上按实际天数计算，法定节假日除春节三天不计租金外，其余照计。

　　第四条乙方每月底必须向甲方以转账或现金方式付清当月全部租金，不得拖欠，否则，甲方有权终止合同，收回租赁各种物资，原租金、赔偿费、上下车费，乙方应按实支付。

　　第五条乙方对甲方出库物资应进行当场检查验收，凡不符质量标准物资应当场拒收，否则，由此而造成大小安全事故或其它经济损失与甲方无关。

　　第六条违约责任

　　1、甲乙双方违反本合同有关规定均属违约，违约方应按租金总额30%支付违约金给守约方。

　　2、乙方应在每月底前按时支付租金，反之则从次月起每天按应付租金总额3%向甲方支付违约金。

　　第七条赔偿约定

　　1、乙方不得私自转借、转租甲方物资，一经发现，其租金按原租金五倍赔偿。

　　2、租赁物资如有丢失或损坏(如钢管压扁、断裂、孔洞、反翘变形、扣件破裂、缺损以及改变原样物资规格、尺寸等)应按本合同第一条表列物资约定赔偿价格赔偿或按归还当时市场价赔偿。

　　3、租赁物资送还时，乙方必须按本合同第一条表列金额向甲方赔偿一次性维修费(如除锈、清污、机油、防锈漆、人工费及原材料费等)。

　　4、乙方未还清所租物资前，不论使用与否，均视为在租，不能中断租金，须续算至还清甲方物资或照价全额赔偿其短少数量后为止。

　　第八条乙方提货或返还物资时，必须提前一天通知甲方，乙方在甲方指定地点自提或交还，其上、下车搬运费按每吨钢管元，扣件元，由乙方承担。

　　第九条其它：

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程租赁合同4

　　出租方：_________

　　承租方：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方与承租方的权力和义务，经双方协商同意，特签订本合同。

　　第一条、出租方将_________出租给承租方使用，以满足承租方工程需要。

　　第二条、租用期限：

　　租赁期限暂定为_________个月，出租方从_________年_________月_________日起将设备出租给承租方使用，至_________年_________月_________日收回。

　　第三条、租金计费方式，交纳方法及结算方式。

　　一、租金的计费方式：

　　按月租：每月租金_________元（大写：_________）；

　　二、租金交纳办法：

　　1、承租方在机械进场前应先行交纳_________天的租金，计人民币_________元（大写：_________）。

　　2、为保证本合同顺利履行，承租方应在本合同签订后向出租方交付人民币_________元的保证金，合同期满后，由出租方一次性退还保证金；

　　3、租金结算时间为_________，结算后并全额付清已经结算的租金，逾期_________天未付，视为承租方毁约，出租方可随时停机退场，承租方不得阻挡干扰，出租方已经收取的保证金有权不予退还。

　　第四条、工作质量及工作范围和内容：

　　1、租期内，在正常条件和不损坏机械设备的条件下，出租方应尽量满足承租方工作要求，做到多做、高效、高质量完成工作；机械设备在往返途中视为正常工作，应按正常工作计算。

　　2、在工作中，承租方应派人员现场指挥，不得违规指挥，若承租方指挥不当，造成损失应由承租方完全承担。

　　第五条、工作范围、工作内容

　　1、工作范围：_________，若超出此范围，承租方应征得出租方同意后方可运行。

　　2、工作内容：_________，若超出此内容，承租方应征得出租方同意后方可进行。

　　第六条、其他约定事项；

　　1、在月租期内，机械每天工作时间不得超过_________小时，每月工作时间应为_________小时之内，超出的时间则应另外折算计费，超出的'时间计费方式每小时按_________元收取，并同租金一起结算。如出租方因机械故障不能保证承租方每月_________天使用，致使工作时间不足_________小时，则不足部分按_________元/小时由出租方承担租金。

　　2、机械进出场事宜：机械进场费用由承租方负责（指运输费、燃油料费、过路、过桥费），机械在进场途中，承租方应选好路线，若造成街面、道路桥梁、隧道、通讯、电力线路和机械等损伤，由承租方全部负责而与出租方无关，机械出场由出租方自行负责。

　　3、租用期内承租方承担供应本机械正常使用所消耗的燃油。

　　4、租用期内出租方负责维修保养，并承担修理费和零配件费用。

　　5、租用期内出租方负责提供机手一名，承租方应为机手无偿提供食宿生活事宜。

　　第七条、出租方的权利及义务：

　　1、以本合同约定的收款标准为依据，足额向承租方收取租金。

　　2、协助承租方做好机手的管理工作，机手应服从承租方的管理，遵守各项管理制度，但承租方若指挥不当，出租方操作手有权拒绝作业，若承租方强行作业，造成一切经济损失，由承租方负责。

　　3、租期内，出租方应注意机械维修保养，若机械发生故障，则出租方应及时派人修理，以有利于承租方的工作。

　　4、租用期内，如因机械原因不能正常工作，导致工程进度受到影响，承租方可通知机械提前退场，但不得视为出租方违约并要求赔偿。

　　第八条、承租方的权利与义务：

　　1、租期内，机械及机手全权由承租方在本合同规定的工作范围和工作内容内合理指挥。

　　2、租期内，承租方保证机手人身安全及安全工作。

　　3、租期内，应保证机械停放安全并派人看守管理，如发生机械人为破坏、被盗等事故，造成的损失，由承租方赔偿一切经济损失。

　　4、承租方应按时交纳租金。

　　5、承租方因出租方机手操作不熟练等技术原因，可要求出租方更换机手。

　　第九条、本合同在规定租期届满前_________天内，双方如愿意延长租赁期，应双方协商后重新签订合同。

　　第十条、本合同经双方签字、盖章生效，在机械退场时结清款后自行失效，如一方违约，违约方应赔偿守约方因此造成的损失。未尽事宜签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第十一条、因本合同履行发生纠纷，双方协商解决，协商不成时，由提起诉讼一方所在地人民法院管辖。

　　第十二条、本合同一式二份，双方各执一份。

　　出租方（章）：_________承租方（章）：_________

　　代表人：_________代表人：_________

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日

工程租赁合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　一、根据《合同法》的有关规定，按照互惠互利的平等原则，为明确甲乙双方的权利、义务，经双方共同协商签订本合同。

　　二、甲方负责所租车辆的启动费用，即负责油费、过路费及生活费、以后不在租金中扣除。

　　三、乙方承担租赁期间车辆的油料、维修、保养，以及零部件的更换，费用由乙方负责，甲方不支付任何费用。

　　五、乙方必须完全承担租赁期间车辆、司乘人员的`安全（含车辆的防盗）、由此产生手损失、费用由乙方全部承担。

　　六、租赁期间的误工：修车5小时不计时，超过5小时按实际时间计，每月累计72小时为正常修车时间。如遇修车、买零部件、待工延误时间等不计算之内。

　　七、租赁费用及时间：

　　1、每天租赁费：双驾1000元。

　　2、租赁期限：以实际发生天数为准

　　九、付款方式：

　　十、违约责任：

　　1、如乙方的司机经甲方打招呼（需电话告知车主）不听指挥的，三次以上的，甲方有权要求更换司机。

　　2、如甲方不及时按上述约定执行的，乙方有权撤出工地，甲方赔偿乙方往返的一切费用含误工费（以实际天数为准）。造成的一切经济损失由甲方负责。

　　本协议一式二份，甲乙双方各执一份。双方签字生效。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

工程租赁合同6

　　承租方（简称甲方）：

　　出租方（简称乙方）：

　　因工程需要，甲方租用乙方工程机械设备，本着公正、公平、合理的原理，经双方友好协商，按《中华人民共和国合同法》的有关规定，达成如下协议：

　　一、设备型号：数量：

　　二、租赁期限（时间）：工程机械设备的租赁方式为月租。甲乙双方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。

　　三、租金及支付：月租，每月租金元整（大写：_____元）人民币，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作，均由甲方自行负责，乙方租金仍按月租标准计收。

　　四、甲方应该安排好机械作息时间。

　　五、甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方，甲方不得擅自转租或抵押。

　　六、机械设备只能由乙方指定的'操作工操作，其他人员不得上机操作。

　　七、违约责任：由违约方负责。

　　八、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起生效，机械退场办清退租手续，款项结清时，本合同自动失效。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程租赁合同7

　　出租方：_______________________

　　承租方：_______________________

　　签订日期：年月日

　　依据《合同法》及有关法律法规，为明确出租方与承租方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就机械租赁事宜协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、机械施工地点：

　　三、机械使用时间暂定年，自年月日起年月日

　　四、租金及支付

　　1、租金及计算：租金元/月。

　　2、租金支付：租赁费用按月计算。每月的日由承租方支付租赁费给出租方。

　　五、双方责任

　　（一）承租方

　　1、按合同约定及时付给出租方租金。

　　2、给出租方机械操作手提供食宿方便，其费用由出租方承担。

　　（二）出租方

　　1、按承租方要求及时将机械进入工地交付使用。

　　2、负责办理检测手续及各种管理部门的`所需证件。

　　3、提供机械相关资料。

　　4、服从承租方指挥，接受承租方检查。

　　5、负责机械维修、保养，提供24小时服务，满足施工需要。

　　6、操作人员持有效证件上岗。

　　7、因出租方操作人员造成的机械故障事故，出租方承担全部责任，给承租方造成的损失，由出租方进行赔偿。

　　六、其他约定事项

　　1、出租方机械或服务不能满足承租方要求，承租方有权进行处罚，直至解除合同。

　　2、本合同未涉及的条款，双方可签定补充协议。

　　3、本合同经出租、承租双方签字，方能生效。

　　七、本合同一式四份，双方各持两份。

　　出租方：签字（盖章）：___________ 承租方：签字（盖章）：___________

工程租赁合同8

　　出租人（签章）：_________ 承租人（签章）：_________

　　本合同在_________于_________年_________月_________日签订。合同双方为：_________（以下称为出租人）和____先生/夫人/小姐（以下称为承租人）。

　　1、出租人同意出租，承租人同意租赁位于_________的店房_________间，房号为_________，电话号码为_________，租期为_________年，月租金_________元（_________币）。

　　2、在以上第1条款中所规定的租期，从出租人完成第3条款所有规定并在7天内通知承租方后开始生效。

　　3、出租人同意按以下具体规定完成该店房的维修工作_________。

　　4、在本合同签订之日，出租人已收到合计_________元的.房租保证金。如果承租人某月逾期未交租金，承租人同意出租人立即从保证金中扣除应收款项作为租金。

　　5、承租人同意在每月_________日或在此之前付清租金。如果承租方违约，未在该期内付款，承租人同意本合同不经通知便可终止。

　　6、一切房屋、土地税均由承租方承担。

　　7、如果本店房在合同终止之前依法被没收，双方同意本合同遂告终止，双方不得向对方提出索赔。只要承租人还在本商店，承租人必须交纳租金，直至其搬出，把店房还给出租人为止。

　　8、承租人同意从本合同生效之日起开始支付租金，并向_________局缴纳电话费。

　　9、出租人同意在本合同签订之日起_________年内不得增加租金。

　　出租人（签章）：_________ 承租人（签章）：_________

　　_________年_________月_________日

工程租赁合同9

　　甲方：签订地址：

　　乙方：签订时间：

　　乙方因工程需要，自主选定租用甲方工程机械，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、租赁机械名称、数量、机号：

　　①机械名称

　　②数量台

　　③型号

　　④驾驶员名。

　　⑤当前工作小时数以乙方或乙方代表签字为准

　　⑥机号。

　　二、租赁期限：

　　自________年____月____日至________年____月____日止。

　　三、施工地点土质、转场费：

　　①施工地点：

　　②土质。

　　③进出场费：

　　四、租金及支付方式：

　　①租金：大写：(租金中不包括打破碎，打破碎每小时另加100元。)

　　②支付方式及期限：

　　五、租金结算方式：

　　①全月工作小时数240小时(以数码表为准);

　　②全月天数为30天;

　　③每月工作不足240小时按240小时计算;

　　④当月内，双方签字认可的维修超过三天的.部分扣减月租金;

　　⑤超时计算方式：以元小时加收，本合同价格均为不含税价。

　　六、甲方责任：

　　①由甲方操作手操作，操作手工资由甲方负责。

　　②甲方负责对机械进行维护及保养。

　　七、乙方责任：

　　①乙方负责甲方机械的现场看护和现场安全管理;

　　②乙方负责机械燃油用油;

　　③乙方负责安排操作手食宿;

　　④乙方负责租赁期内不得转租、抵押甲方设备，确因需要经甲方同意方可转租;

　　⑤为确保甲方机械安全，乙方移场须经甲方书面同意;

　　⑥如乙方未按合同规定时间支付租金，甲方有权终止合同并以欠付金额的1%按天计收违约金;

　　⑦租赁期间，机械丢失、损坏及其他意外损失等，由乙方负责赔偿;如因甲方机械操作手造成机械损坏，乙方不承担责任。

　　八、其他约定事项：

　　九、本合同一式两份，双方签字盖章后各执一份，本合同自签订之日起生效，如遇诉讼约定在甲方户籍所在地解决。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

工程租赁合同10

　　签订日期：________年________月________日

　　编号：______________________________

　　承租方：（以下简称乙方）________________________________________________________

　　出租方：（以下简称甲方）________________________________________________________

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，经过双方协商，就乙方向甲方承租设备特签订本合同。

　　一、租赁设备概况：_____________________________________________

　　二、设备使用地点及工程项目：

　　本租赁设备仅限于在_____________________________，用于________________________工程。

　　三、租赁设备的所有权和使用权：

　　1、甲方拥有对租赁设备的所有权。

　　2、乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。

　　四、甲方为该设备配备操作手______人，由甲方负责工资，。

　　五、租赁期限及租金结算方式：

　　1、自________年________月________日至________年________月________日止，租赁期满，乙方将设备完好交给甲方办理退场手续，若乙方继续使用，应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。

　　2、租赁期间原则上每天平均工作时间不超过8小时（折合一个台班），每月累计不得超过240小时，确因工作所需超出部分应视为加班，按超出工作小时数计收加班租赁费。设备的租赁费按月结算____________元/月/台，_________元/天/台，如设备租赁期不足一个月，租赁费按实际天数乘以_________元/天/台结算，超出工作小时加班部分，另计收加班费。

　　3、经甲乙双方协商，甲方收取乙方设备预付租金______________元，作为履行本合同的保证。

　　六、租赁设备的运输、使用、维修、保养和费用：

　　1、设备的进场费由乙方负担，退场费由甲方负担，乙方应在设备退场前七天通知甲方。

　　2、设备在租赁期间所需的各种油料由乙方负担。

　　3、在租赁过程中，乙方承担设备易损件（如刀头、刀库等）的所有更换费用。

　　4、设备在租赁期间内由乙方使用，乙方应协助甲方机手做好设备的日常维修、保养，使设备保持良好状态。

　　七、甲方的义务：

　　1、为乙方提供性能良好的设备。

　　2、设备进入乙方施工现场后，甲方机手应服从乙方施工现场管理人员的调度与指挥，并遵守乙方施工现场的规章制度。

　　3、甲方机手应按设备操作规程施工，在正常施工条件下，甲方机手不得拒绝乙方要求的正常施工。

　　八、乙方的基本责任：

　　1、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备的安全，如因乙方原因造成设备的损坏、丢失，其损失由乙方赔偿。

　　2、乙方不得强迫甲方机手违章或超负荷作业。

　　3、在设备租赁期间乙方应承担非甲方原因而造成的第三方的损失及因此而造成的甲方设备停机损失（如甲方设备被第三方扣押等）。

　　4、乙方应在交货地点检查验收租赁设备，同时将签收盖章后的租赁设备的`验收收据交给甲方。

　　九、违约责任：

　　1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同。

　　2、在租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件，不得以租赁设备进行转租或抵押，否则责任由乙方全部负责。

　　3、若乙方未按合同规定支付租金或超期使用，甲方有权终止合同调回所租设备或停机，每超一天乙方应向甲方支付租金并加收月租金的0。1%的罚款，停工期间乙方应照常支付租金。

　　十、争议的解决：

　　有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《合同法》及其它相关法律的有关条款友好协商解决，协商不成，应提交行业仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

　　十一、未尽事宜，双方另行协商解决，本协议壹式______份，甲乙双方各执_____份，双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。

　　甲方（出租方）：乙方（承租方）：

　　电话：电话：

工程租赁合同11

　　尊敬的审判长、审判员：

　　四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托，指派我们担任岳阳设计院及成都分院的代理人。现发表如下代理意见：

　　一、被上诉人的请求已超过诉讼时效

　　1.《民法通则》第136条规定：拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年。本案“候连书”承诺支付租金的时间为20xx年5月中旬。然而，被上诉人于20xx年7月才向法院提起诉讼。其请求已超过一年的诉讼时效期间。

　　2.被上诉人从未提交任何关于诉讼时效中止、中断和延长的证据。

　　3.一审判决“审理查明”部分，没有任何关于诉讼时效延续的事实依据;然而，在“本院认为”部分，却直接以“原告亦向被告主张了其权利”作为“基础事实”，认定诉讼时效连续。这里，所谓的“基础事实”，完全是“凭空而来”的。

　　据此：即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系，被上诉人的请求也已经超过诉讼时效，丧失胜诉权。

　　二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系

　　1.成都分院《营业执照》载明的“成立时间”为20xx年12月12日，而《机械设备租赁合同》(下称《租赁合同》)的签订时间为20xx年7月5日。签订合同时，成都分院根本就没有成立。绝不可能以成都分院的名义与被上诉人签订《租赁合同》。

　　2.《租赁合同》最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效”，这属于附生效条件的合同。因成都分院当时还没有成立，《租赁合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附条件不成就，合同当然不生效。

　　3.候联界确系岳阳设计院成都分院的负责人，但是，并不是候联界的所有行为，都应由岳阳设计院承担责任。只有其“在职务范围内”的行为，才能由岳阳设计院承担责任。

　　4.岳阳设计院的经营范围是“工程设计”，租赁空压机的用途属于“工程施工”范畴。因此，即使候联界有租赁空压机的行为，也不属于“在职务范围内”的行为。其责任不应当由岳阳设计院承担。

　　5.建设工程领域，普遍存在借用资质的现象。候联界除在使用岳阳设计院的资质外，还借用了“四川广安智丰建设工程有限公司”(下称“广安智丰公司”)的资质。而且广安智丰公司具有“施工资质”。凭什么认定，候联界的签字行为就代表岳阳设计院，而不是代表“广安智丰公司”呢?

　　三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行《租赁合同》

　　1.一审判决认定：上诉人与被上诉人之间实际履行合同的依据是“候连书、候颖渊是岳阳设计院的职工”。

　　针对这一问题，二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明。

　　法官问：“候连书是不是岳阳设计院的职工?”

　　秦光明答：“不知道是不是岳阳设计院的职工，只知道是候连界的亲兄弟”。

　　被上诉人的经办人至今都仍不知道“候连书”是否是岳阳设计院的职工。一审法院凭什么认定候连书是岳阳设计院的职工呢?

　　然而，被上诉人的代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工”属于是“众所周知”的.事实，想以此逃避其举证责任。

　　2.《租赁合同》第6条约定：设备进出场时，要签进出场单。被上诉人并没有提供与上诉人之间的设备进出场单。

　　另外，与协议履行相关的证据，还包括已支付的部分租金、进出场拖车费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证。岳阳设计院从来没有支付过这些费用。谁支付的这些费用，谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合同的关系。

　　3.被上诉人主张：其与上诉人之间存在实际履行合同的关系。被上诉人应当承担举证责任。如果不能举证，则应当承担不利的后果。

　　四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司”

　　1.白鹤滩电站支洞配套工程(二工区)的劳务承包人是“广安智丰公司”。这有广安智丰公司与业主方签订的《劳务合同》、《民工工资保证合同》为证。《劳务合同》、《民工工资保证合同》的签章处反映“候连书”系广安智丰公司的委托代理人。

　　2.“候连书”与广安智丰公司签订的《内部承包协议》，更明确了候连书借用广安智丰公司资质承揽项目的事实。因此，“候连书”的签字，只能是代表广安智丰公司，而不能代表岳阳设计院。

　　3.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书”，就以此推定“候连书”是岳阳设计院的职工。按此逻辑推理：如果被上诉人将设备交给了一审法院，那么，一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然，这种推理是十分荒谬的。

　　综上所述：

　　1.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工项目。候连书是广安智丰公司的委托代理人和实际施工人，也是本案租赁物的实际使用人。

　　2.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工。二人的签字行为，只能代表广安智丰公司，而不是代表岳阳设计院或成都分院，其责任也只能由广安智丰公司承担。

　　3.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间。

　　此致

　　遂宁市中级人民法院

　　四川法银律师事务所

　　杜正武付贤禹律师

　　二〇一三年一月十五日

工程租赁合同12

　　出租人：(甲方)合同编号：

　　签订地点：

　　承租人：(乙方)签订时间：xxxx年xx月xx日

　　一、根据中华人民共和国<<合同法>>，按照平等互利的原则，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　二、甲方为租赁设备每台配备机手名，方负责机手的工资，方负责机手的食宿。机手应服从乙方的管理，机手只负责正确操作与保养设备，不承担工地技术责任。乙方应尊重机手的劳动，保障机手的人身安全。连续工作时间超过10小时，乙方应向甲方提出增聘机手，并承担增加机手的工资。非正常长期加班，乙方应适当发放加班补助。机手如不服从乙方的管理乙方应及时与甲方联系。

　　三、租赁期限，租金支付方式

　　1、租赁期限：本合同设备租赁期自xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日止。若设备实际租期超过约定租期十五天以上的，应重新签定设备租赁合同。

　　2、租金支付方式：

　　(1)自本合同生效之日起，乙方应向甲方支付第一个月租金(大写)xx元、进(退)场运费(大写)xx元，总计(大写)xx元。

　　(2)承租期内，乙方应在每个承租月到期前提前5天向甲方预付下一个承租月的租金后方可继续使用。

　　3、承租期内若到期不能支付租金，乙方应及时办理欠款手续，并在10日内无条件付清应付款项。若乙方逾期超过10天仍不能支付，甲方有权停机等款，或终止合同撤回设备，乙方应承担设备装运回程费用及停机期间的租金。

　　4、设备撤离时乙方代表、机手应共同签署退场证明，若乙方未履行签字手续，退场时间即以机手和运输司机共同确认的退场时间为准。

　　5、非因设备故障造成的停机，乙方照常支付租金，合同中约定由甲方承担而乙方已经支付的费用从租金中扣除。

　　四、设备的所有权、安全责任

　　1、合同涉及设备的所有权属甲方，乙方仅有使用权。乙方不准将合同涉及的设备用于抵押、质押等损害甲方所有权的行为。若发生上述行为,乙方必须按设备购买价格一次性向甲方支付全部货款，并按设备购买价格承担日1%违约金。

　　2、在承租期内，未经甲方同意不得对设备进行改造或转租。乙方若未经甲方同意对承租的设备进行改造或转租，乙方必须按设备购买价格一次性向甲方支付全部货款，并按设备购买价格承担日1%违约金。

　　3、乙方应负责设备的安全，设备移交给甲方前发生失盗、人为的损坏，事故责任由乙方承担，乙方承担设备维修的所有费用或按设备的购买价格予以赔偿。

　　五、设备的交货、验收

　　1、租赁设备按双方确定的地点交货，乙方在接货地点对设备进行检查验收，验收无误后乙方在<<承租设备签收单>>上签字盖章，<<承租设备签收单>>作为合同附件。

　　2、如果乙方在验收时，发现设备的型号、规格、数量或技术性能达不到要求时，乙方应在二日内通知甲方，否则视为合格。成套设备安装、调试时间由双方根据具体设备另行协商约定。

　　六、租赁设备的使用、维护保养和费用

　　1、在承租期内，乙方应正确、合理地(按约定施工地点及用途)使用设备，并合理安排机手工作，不得强迫机手超负荷或违反操作规程操作，否则由此产生的后果由乙方负责。

　　2、乙方承担设备燃油，甲方承担设备日常的保养用油。

　　注：租赁稳定土拌和机时，该机刀头和刀库由乙方承担。其他因工地材质问题的非正常损耗配件由乙方承担。

　　3、正常情况下设备出现故障，甲方应积极抢修，乙方予以配合，修理费用由甲方承担。

　　4、设备因管理及指挥不当或因超负荷工作造成的损坏，其修理费用(包括配件)由乙方承担，乙方并应照常支付故障期间的设备租金。

　　5、平均每月设备的`维修保养时间累计为3天，超出后按月租金除以30乘以超出的天数扣除;当月租赁设备施工时间满27天，按一个月结算租金。

　　6、设备在安装、调试、使用过程中致使第三方受损时，甲乙双方承担各自应承担的责任。

　　七、设备的运输方式、地点、运费的结算

　　1、承租期不足三个月，租赁设备的进场、退场运费(含杂费)均由乙方承担;承租期超过三个月，甲方承担退场运费，乙方承担设备的进场运费。进场时甲方负责设备的装车，卸车及设备退场时乙方应提供装车条件指挥装车并承担费用。乙方必须保证甲方的设备安全退场，如果在乙方的施工工地或者因为乙方的原因(包括但不限于乙方与第三方存在经济纠纷，第三方扣押设备的行为)造成甲方的设备不能顺利退场，乙方按照设备延迟退场时间，按照约定的租金标准，承担甲方的经济损失并支付设备总额日1%的违约金。

　　2 、设备以(铁、汽)运至，乙方可以自提或委托甲方代办运输，运费(含杂费)由乙方承担。

　　八、违约责任，争议的解决方式

　　1、本合同经双方签字盖章后生效，任何一方不得单独变更或解除合同(经双方同意除外)，违约的一方须向对方支付合同总额的20%的违约金。

　　2、在履行合同的过程中发生的与本合同有关的一切争议，双方协商解决，协商不能达成一致时向徐州市甲方所属辖区人民法院起诉。

　　3、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。执行中的补充规定作为合同附件，与本合同具有同等法律效力，其它口头约定无效。九、其它约定：

　　甲方：

　　地址：

　　电话：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　开户行：

　　帐号：

　　邮政编码：

　　乙方：

　　地址：

　　电话：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　邮政编码：

工程租赁合同13

　　甲方(出租方)：

　　乙方(承租方)：根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，订立本合同。

　　第一条产品编号名称.品牌型号.售价租价等。

　　第二条租赁期限：

　　测量仪器的租赁期限暂定自年月日至20xx年12月30日。如遇特殊情况，乙方应在归还日之前一天通知甲方，征得甲方同意后，在不超过规定时间的12小时内归还仪器。如因乙方技术不成熟需暂停租赁，则在悬挂期内甲方可给予免费，但悬挂期不得超过7天。

　　第三条租金和租金的交纳期限：

　　按月计算租金，当月25日甲方凭甲乙双方签字确定的结算单，并开具有效发票，乙方按发票金额进行支付。

　　第四条租赁期间租赁仪器的维修保养：

　　1、甲乙双方确认租赁关系之时，双方应对仪器的质量、成色共同确认，租赁仪器由甲方移交给乙方之时起，甲方负责正常的'维修保养及普通故障的排除。

　　2、因乙方使用不当，导致租赁仪器硬件出现故障或受损无法使用，乙方不得自行拆机维修，应返还甲方维修，费用由乙方支付。

　　第五条出租方与承租方的变更。

　　1. 在租赁期间，甲方如将出租仪器所有权转移给第三方，应通知乙方，征求乙方同意后可用相同性能的仪器代替出租，但甲、乙双方应对价格进行再次确认并订立新的合同。

　　2. 在租赁期间，乙方可随时终止租赁，缴纳的租金以实际使用时间所属期间支付给甲方;

　　3. 乙方享有仪器的使用权，但不得转让或作为财产抵押，未经甲方同意亦不得在设备上增加或拆除任何部件。

　　第六条违约责任：

　　1、甲乙双方一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。

　　2、甲乙双方一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。

　　3、甲乙双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。

　　4、甲乙双方一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。甲乙双方一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

　　第七条争议的解决方式：甲乙双方可协商解决或到当地仲裁机关申请仲裁，仍不能解决时可诉之于法。

　　第八条本合同在规定的租赁期届满前日内，双方如愿意延长租赁期，应重新签订合同。本合同未尽事宜，一律按《中华人民共和国合同法》的有关规定，经合同双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同一式贰份，合同双方各执一份。

　　甲方经办人：乙方经办人：委托代理人(签章)：委托代理人(签章)：签约地点：

　　签约时间：年

　　月日签约地点签约时间：年月日

工程租赁合同14

　　承租方：___________（以下简称甲方）

　　出租方：___________（以下简称乙方）

　　为保证工程质量、进度及安全。本着平等互利、公平公正的原则，按照《中华人民共和国经济合同法》及《劳动法》等相关规定，经双方多次协商，现乙方将___________出租给甲方使用，特拟定如下条款以共同遵守：

　　一、租用机械名称：___________

　　二、作业地点：___________

　　三、租赁时间从___________年___________月___________日起计算，通知出场时间为最终时间，若中途因特殊原因停机，则以现场管理人员通知为准，在工作日历时间段内给予扣除。

　　四、该机械月租金为大写金额：___________人民币，每月工作累计时间以甲方签证认可时间为准。每月只允许修机二天，超出修机时间部分应将工作日历天数在次月顺延，若因乙方机械故障严重影响甲方施工进度，甲方有权要求乙方另找机械代替，由乙方支付代替费用。本机械进出场：

　　1、施工期限在___________个月内甲方支付全额进出场费；

　　2、若施工期限在个月甲方支付一半进出场费；

　　3、若施工期限超出___________个月甲方不支付进出场费。

　　五、乙方必须服从甲方统一工作安排，不得无故推脱，不得将机械私自开出工地，不能干与工地无关的事，若不听从甲方安排则甲方有权扣款（造成的所有经济损失由乙方负责赔偿）且终止合同。每天作业完毕后，机械必须由甲方现场管理人员指定地点，自行安排人员看管机械，否则，由此造成的经济损失概由乙方负责。

　　六、施工质量：乙方在施工过程中必须严格按照设计图及施工质量验收规范施工。业主、监理、甲方监督其工程质量，其结果必须符合要求。严禁机手私改边坡坡度、标高、轴线、桩号及里程，否则，由此而造成的经济损失概由乙方负责赔偿。

　　七、施工安全：乙方在施工中必须坚决贯彻以“安全第一，预防为主”的原则，做到“高高兴兴上班，平平安安回家”。严格遵守安全操作规程及公司各项规章制度，杜绝大小安全事故的发生，将一切安全隐患消除在萌牙状态。乙方在施工过程中必须保证现场作业人员和施工机械（机手）以及外来人员的`安全，否则，由此而造成的经济损失概由乙方负责赔偿。

　　八、施工进度：乙方在施工过程中必须严格按照甲方的月、旬、周、日进度计划进行施工。若因抢工期或抢险救灾必须无条件服从甲方要求及现场管理人员指挥。否则，由此而造成的经济损失概由乙方负责赔偿。

　　九、在租期内甲方只提供主燃油（0#柴油），乙方自理辅助燃油和润滑油等及各项维护修理费用。

　　十、工程款支付方式：机械进场第一个月，从第二个月开始支付___________，工程完工后一个月内结清余款。

　　十一、本合同未尽事宜由甲、乙双方共同协商解决。

　　十二、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方共同签字生效，工程完工并结清余款后合同自动终止。

　　甲方代表（签字）：___________甲方代表（签字）：___________

　　联系电话：___________联系电话：___________

　　_________年_________月_________日