买卖合同

建材买卖合同书

时间:2023-02-19 12:40:39 买卖合同 我要投稿

建材买卖合同书

  在当今不断发展的世界,很多场合都离不了合同,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,以下是小编精心整理的建材买卖合同书,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

建材买卖合同书

建材买卖合同书1

  合同编号:_________供货方:_________(以下简称供方)需货方:_________以下简称需方)

  供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则,经双方协商一致,根据《中华人民共和国经济法》的规定,订立合同如下:

  第一条、产品

  第二条、供货日期:从_________年_________月_________日起至本工程竣工完成日止。期间送货以需方通知为准(需提前三天通知)。

  第三条、质量要求:供方在需方用货前提供货物样品,由供方提供产品合格证,并负责产品检测,检测费用由供方负责,检测报告及现场拉拔试验提供给需方存档,供方供给需方同样质量的产品。供货方必须保证原材料为合格产吕,需方使用后,供方必须保证外墙面不发生渗漏。如供货方的产品发生外墙渗漏、面砖脱落等现象,供货方应承担全部经济损失,并按需方要求的.工期负责外墙面的维修,如果供方未能按需方要求的时间进场维修,需方有权另择其他队伍维修,其相关费用在留20%的货款中扣除。

  第四条、货款及费用等付款及结算办法:

  1、交货方式:所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点,所需运输费用由供方承担,并由供方负责卸车。

  2、交货地点:_________

  3、结算方式:_________。

  第五条经济责任

  (一)供方应负的经济责任

  1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时,需方同意利用者,按质论价。不能利用的,供方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间,每逾期一日,供方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。

  2、供方示按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,需方如果需要,应照数补交。如需方需要而供方不能交货,则供方应付绘需方不能交货部分货款总值的5%的罚金。

  3、如因供方的产品使用后出现质量问题,造成外墙面砖脱落,或外墙渗水,供方应承担全部经济责任。

  (二)需方应负的经济责任

  1、供方供货无误的前提下,如需方中途退货或使用其它同类产品,需方应赔偿本合同总金额5%给共方作为违约金。

  2、需方如未按规定日期向供方付款,每延期一天,应按延期付款总额每日万分之三计算付给供方,作为延期罚金。

  第六条产品价格如须调整,必须经双方协商后方能变更。

  第七条如需方须变更产品品种、规格、质量、包装时,应提前_________天与供方协商。

  第八条本合同所订一切条款,任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。

  第九条任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。

  第十条本合同工在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,如协商不成,供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

  第十一条本合同自双方签章之日起生效,到供方将全部订货送齐经需方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。

  第十二条本合同在执行期间,如有未尽事宜,由供需双方协商另行签订补充协议,补充协议与本合同有同等效力。

  第十三条本合同一式份,由甲、乙双方各执_________份。

  甲方:_________(盖章)经办人:_________电话:_________年_________月_________日

  乙方:_________(盖章)负责人:_________电话:_________年_________月_________日

建材买卖合同书2

  根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:

  第一条所购建材基本情况

  单位:元

  第二条质量标准:

  第三条交货:交货方式为________(卖方送货/买方取货)

  交货时间:____年____月____日

  交货地点:________________

  第四条验收:对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的,买方异议期为卖方交货后日内,异议经核实卖方应无条件补足或换货。

  第五条付款方式及时间:双方约定以第种方式支付价款。

  (一)签定合同时,买方支付(定金/预付款)元(定金不得超过总价款的20%),货到验收后一次性支付余款;

  (二)第六条违约责任:(一)卖方违约责任:

  1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的',卖方应无条件换、退货,或赔偿买方由此受到的损失。

  2、卖方延迟交货的,每日应向买方支付延迟部分价款%的违约金;延迟交货日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还,但买方在不收取违约金的情况下,有权要求卖方双倍返还定金。

  (二)买方违约责任:

  1、买方延迟提货的,每日应向卖方支付延迟部分价款%的违约金;

  2、买方无正当理由单方面解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付定金的无权要求返还。

  第七条争议解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

  建材买卖合同书格式

  第八条其他约定事项:________________________________

  第九条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的,仍以本合同为准。

  第十条本合同未定事项,双方可协商签定补充协议。

  买方(章):________卖方(章):________

  住所:____________住所:________

  联系方式:____________联系方式:____________

  委托代理人:________法定代表人:________委托代理人:________签

  订时间:____年____月____

  日签订地点:________________

建材买卖合同书3

  卖方:(以下简称甲方)

  买方:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《青岛市建设工程材料管理条例》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建设工程材料(以下简称建材)买卖等事宜订立如下条款,以便共同遵守。

  第一条拟使用建材之建设工程及所购买建材基本信息

  (一)拟使用建材之建设工程基本信息(附件1) (1)建设工程

  ①名称:

  ②地址:

  ③建设单位名称:

  ④施工单位名称:

  ⑤监理单位名称:

  (2)建设工程用地批准手续(附件1.1):

  ①批准证书/证明名称:

  ②证书/证明编号:

  (3)规划许可证(附件1.2):

  ①规划许可证名称:

  ②证书编号:

  (4)施工许可证(附件1.3):

  ①施工许可证名称:

  ②证书编号:

  (二)所购买建材基本信息

  第二条质量标准(需具体明确,作为产品验收标准,见附件2)

  第三条建材包装

  (1)包装标准:

  (2)包装费用:

  (3)包装物的处理方法:选择以下第种处理方法。

  ①甲方负责自行回收。

  ②包装物随产品归乙方所有,现场所产生的其它与产品包装有关的垃圾及其相关的清理工作由乙方负责。

  (4)其它:第四条交货

  (1)交货方式:(甲方送货/乙方取货)

  (2)交货时间:

  (3)交货地点:

  (4)运输方式:

  (5)运输及装卸费用承担:

  (6)其它:

  第五条验收

  (1)验收标准:货物验收以本合同第一条、第二条、第三条之约定及双方一致同意的标准进行。

  (2)验收方式:

  ①当场验收:对于货物的规格、颜色、数量与约定不符或有其他表面瑕疵的,乙方应在交货时当场提出异议,异议经核实属实的,甲方应无条件换货或补足。

  ②无法当场检验的,乙方应在接收货物次日起日内进行检验,并将检验结果及时通知甲方。

  ③选择甲方安装的,双方应在安装完毕后日内共同验收安装及货物质量,经验收未达到约定标准的,甲方应无条件返工,并承担因此给乙方造成的损失。

  ④双方对检验标准或检验结果有异议的,委托本市具有相应资质的检验检测机构检测,并以该机构出具的书面鉴定意见为处理争议的依据。

  在以上期限内,乙方怠于组织验收的或者未将验收结果及时通知甲方的,视为验收合格。

  (3)其它:第六条安装(1)安装方式:

  ①(甲方安装/乙方自装);

  ②选择甲方安装的,安装费用由承担,乙方应为甲方提供必要的安装条件。

  (2)甲方负责安装的,应按照国家相关法律法规向乙方提供免费售后服务。或由双方约定以下免费售后服务期限:

  (3)其它:

  第七条付款

  双方约定以第种方式支付价款。

  (1)签订本合同时,乙方支付(定金/预付款)元(定金不得超过总价款的20%),验收合格后日内一次性支付余款。

  (2)其它第八条双方义务(一)甲方义务

  (1)需保证货物质量符合相关法律法规、国家标准、行业标准、双方约定的产品质量标准及产品包装标准,并已取得相关销售许可等。

  (2)需按照双方约定的交货时间、地点及交货方式,及时供货,并积极配合乙方进行货物验收工作。

  (3)应及时向乙方提供其自身及所销售货物的资质证明材料、货物的产品标准、检验报告、产品合格证明等相应技术资料。

  (4)按照国家相关法律规定及双方的约定及时为乙方提供售后服务,产品出现质量瑕疵或不合格现象,应按照乙方要求及时为其提供产品修理、更换或退货工作。

  (5)其它:

  (二)乙方义务

  (1)按约定向甲方支付相应货款。

  (2)及时组织货物验收工作,并配合甲方办理相关货物交接、验收手续。 (3)选择甲方进行安装的,应向甲方提供必要的安装条件和便利。

  (4)其他:第九条违约责任(一)甲方违约责任

  (1)因甲方产品质量或安装质量问题,给乙方或第三人造成人身或财产损失的,应由甲方承担全部责任。

  (2)甲方延迟交货的,应按延迟交货部分货款金额的每日万分之计算,向乙方支付违约金。

  甲方迟延交货的,甲方应在发货前与乙方协商,乙方仍需要货物的,甲方应按数补交,并承担迟延交货责任。

  (3)甲方提前交货、未按照约定的地点、交货方式交货的,乙方有权拒绝接收。乙方同意接收的,应承担乙方由此多支出的合理费用。

  甲方提前交货的`,乙方接到货物后,仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的,乙方可拒绝提货。

  (4)甲方所交货物品种、型号、规格、花色、质量等不符合合同规定的,乙方有权拒绝接收。

  如乙方同意利用,应按质论价。乙方不能利用的,应根据具体情况,由甲方负责修理或更换或退货,并承担修理、更换或退货而支付的实际费用。

  (5)甲方因货物包装不符合合同规定,须返修或重新包装的,甲方负责返修或重新包装,并承担因此支出的费用。

  乙方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,甲方应赔偿乙方该不合格包装低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的,由甲方负责赔偿。

  (6)因甲方原因导致货物错发到货地点或接货人的,甲方除应负责运到合同规定的交货地点或接货人外,还应承担乙方因此多支出的合理费用和迟延交货的违约金。

  (7)甲方未按合同约定提供有关技术资料的,乙方有权解除合同。

  (8)其它:

  (二)乙方违约责任

  (1)乙方迟延给付货款的,应按逾期货款金额每日万分之计算,向甲方支付逾期付款的违约金。逾期给付超过日的,甲方有权解除合同,并有权要求乙方承担由此造成的全部损失。

  (2)乙方无合法或约定事由而中途退货的,应向甲方赔偿退货部分货款的%作为违约金,并承担由此给甲方造成的损失。

  (3)乙方自提产品未按甲方通知的日期或合同约定日期提货的,应按逾期提货部分货款金额每日万分之计算,向甲方支付逾期提货的违约金,并承担甲方实际支付的代为保管、保养的费用。

  (4)乙方违反合同规定拒绝接收货物的,应承担拒收货物款项%的违约金,并承担由此给甲方造成的损失。

  (5)乙方如错填到货的地点、接货人,或对甲方提供其他错误信息,应承担甲方因此所受到的实际损失。

  (6)其它:第十条补充与附件

  本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  第十一条其他约定事项

  第十二条合同生效、争议解决方式

  (1)本合同一式份,双方各执份,建设工程材料管理机关登记备案一份。登记备案工作由甲方/乙方负责办理。

  (2)本合同自双方签字并盖章后生效。

  (3)本合同履行过程中发生的争议,双方应协商解决,也可向建设工程材料管理机关申请调解。协商或调解未达成一致的,选择下列第方式解决:

  ①依法向青岛仲裁委员会(建设仲裁中心)提起仲裁;

  ②依法向法院起诉。

  乙方(盖章):甲方(盖章):

  住所地:住所地:

  法定代表人/授权代表(签字):法定代表人/授权代表(签字):

  开户银行:开户银行:

  帐号:帐号:

  日期:___年___月___日日期:___年___月___日

  签订地点:

建材买卖合同书4

  合同编号:____________

  根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:

  第一条所购建材基本情况

  单位:

  建材名称

  产地

  品牌

  规格型号

  材质

  批次

  数量

  单价

  总价

  备注

  合计人民币(大写)万仟佰拾元角分(小写):¥____________元

  第二条质量标准:___________________________

  第三条交货:交货方式为(卖方送货/买方取货)

  交货时间:___________________________________

  交货地点:___________________________________

  第四条验收:对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的,买方异议期为卖方交货后________日内,异议经核实卖方应无条件补足或换货。

  第五条付款方式及时间:双方约定以第________种方式支付价款。

  (一)签定合同时,买方支付(定金/预付款)________元(定金不得超过总价款的'____%),货到验收后一次性支付余款;

  (二)________________________________________

  第六条违约责任

  (一)卖方违约责任

  1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的,卖方应无条件换、退货,或赔偿买方由此受到的损失。

  2、卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款________%的违约金;迟延交货________日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还,但买方在不收取违约金的情况下,有权要求卖方双倍返还定金。

  (二)买方违约责任

  1、买方迟延提货的,每日应向卖方制度迟延部分价款_______%的违约金;

  2、买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付定金的无权要求返还。

  第七条争议解决方式

  本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向________人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

  第八条他约定事项:________________________

  第九条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的,仍以本合同为准。

  第十条本合同未定事项,双方可协商签定补充协议。

  买方(章):________________

  卖方(章):________________

  住所:______________________

  住所:______________________

  联系方式:__________________

  联系方式:__________________

  法定代表人:________________

  法定代表人:________________

  委托代理人:________________

  委托代理人:________________

  签订时间:__________________

  签订地点:__________________

【建材买卖合同书】相关文章:

北京建材买卖合同书03-08

北京建材买卖合同书通用02-21

建材购销合同书03-06

建材购货合同书06-18

建材购销合同书06-25

建材买卖合同08-14

建材买卖合同08-31

建材买卖合同模板04-15

施工建材买卖合同11-13